Construction du collège de Montceaux - lot nº 18 : électricité courant faible et courant fort - SSI

Conseil général de l'Ain

Construction du collège de Montceaux - lot nº 18 : électricité courant faible et courant fort - SSI.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-12-04. L'appel d'offres a été publié le 2014-10-23.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-10-23 Avis de marché
Avis de marché (2014-10-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Quantité ou étendue:
Marché unique ordinaire. Etendue globale des prestations : tarif jaune 190 kva 1 ensemble ; TGBT avec 12 armoires divisionnaires, 11 coffrets ; distribution électrique de l'ensemble du collège ; 1 330 points lumineux ; 360 appareillages luminaires ; 240 détecteurs de mouvements ; cablage de 250 postes informatiques ; alarme incendie avec centrale, bris de glace, sirènes ; distribution de l'heure ; alarme intrusion ; distribution électrique pour 5 logements.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Électricité 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de l'Ain
Adresse postale: Direction des bâtiments, 45 avenue Alsace-Lorraine CS 10114
Code postal: 01003
Commune postale: Bourg-en-Bresse Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-23 📅
Date limite de soumission: 2014-12-04 📅
Date de publication: 2014-10-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 207-366043
Numéro JO-S: 207
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures : capacités techniques, financières et professionnelles. Critères de jugement des offres : prix des prestations 60 % et valeur technique 40 %. Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations : janvier 2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.10.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction du collège de Montceaux - lot nº 18 : électricité courant faible et courant fort - SSI.
Description des options:
Des avenants ou décisions de poursuivre et des marchés complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat.
Numéro de référence: 14A127
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Montceaux.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Pièces mentionnées à l'article 44 du code des marchés publics.
Capacité technique et professionnelle:
Références professionnelles. En l'absence de références professionnelles équivalentes, fournir le chiffre d'affaires, les effectifs et l'équipement technique.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Caractéristiques des prix : prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : révision mensuelle. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du CCAG-travaux. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : budget départemental.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: entreprise unique ou groupement solidaire
Autres conditions particulières:
Le marché débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service. Délai d'exécution des marchés de l'ensemble des lots : 19 mois (période de préparation de deux mois comprise).

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Nom: conseil général de l'ain - service des marchés publics
Adresse postale: 10, rue Pavé d'amour - cS 40276
Code postal: 01006
Téléphone: +33 474506316 📞
Fax: +33 474506323 📠
Nom: Conseil général de l'Ain - DGAI - direction des bâtiments
Adresse postale: 45 avenue Alsace Lorraine, CS 10114
URL des documents: http://www.ain.fr/marchespublics 🌏
Nom: Conseil général de l'Ain - service des marchés publics
Adresse postale: 10 rue Pavé d'Amour - CS 40276
URL pour la participation: http://www.ain.fr/marchespublics 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14A127
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures : capacités techniques, financières et professionnelles. Critères de jugement des offres : prix des prestations 60 % et valeur technique 40 %. Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations : janvier 2015.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.10.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon Cedex 3
Code postal: 69433
Téléphone: +33 478141062 📞
Fax: +33 478141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 207-366043 (2014-10-23)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux d'installation de systèmes... Travaux d'installation de systèmes...