Construction de 40 logements plus-plai, 25 logements en accession aidée et locaux d'activité – ZAC Beauregard Quincé – T2A – lot 10 à Rennes

Archipel habitat OPH de Rennes Métropole

Construction de 40 logements PLUS-PLAI, 25 logements en accession aidée et locaux d'activité - ZAC Beauregard Quincé - T2A - lot 10 à Rennes.
Le marché est décomposé en 16 lots définis comme suit :
Lot n° 1 : 11.0 terrassement - gros œuvre
Lot n° 2 : 16.0 ITE - ravalement - bardage
Lot n° 3 : 23.0 étanchéité
Lot n° 4 : 31.0 menuiseries extérieures
Lot n° 5 : 35.0 serrurerie métallerie
Lot n° 6 : 85.0 porte de garage collectif
Lot n° 7 : 32.0 menuiseries intérieures
Lot n° 8 : 40.0 cloisons sèches - isolation plafonds
Lot n° 9 : 71.0 revêtements des sols
Lot n° 10 : 72.0 peinture - revêtements muraux
Lot n° 11 : 81.0 ascenseurs électriques
Lot n° 12 : 50.0 plomberie-chauffage-ventilation
Lot n° 13 : 60.0 électricité
Lot n°14 : 64.0 courants faibles
Lot n° 15 : 91.0 aménagements extérieurs
Lot n° 16 : 93.0 espaces verts
Il est prévu les options suivantes :
Lot n° 1 : 11.0 terrassement - gros œuvre
Option 1 : agglos de 10 cm pour des cloisons séparatives des boxs de parking accès en rez-de chaussé.
Lot n° 2 : 16.0 ITE - ravalement - bardage
Option1 : ossature porteuse métallique ou aluminium
Option 2 : bardage équitone natura ou équivalent
Option 3 : bardage hardiepanel ou équivalent
Lot n° 3 : 23.0 étanchéité
Option 1 : garde-corps sécurité en toiture terrasse
Lot n° 4 : 31.0 menuiseries extérieures
Option 1 : adaptation pour logements PMR (motorisation accès terrasse)
Lot n° 5 : 35.0 serrurerie Métallerie
Option 1 : râteliers muraux range-vélo
Lot n° 6 : 85.0 porte de garage collectif
Option 1 : portes individuelles de box dans le parking accession
Lot n° 9 : 71.0 revêtements des sols
Option 1 : carrelage grés émaillé scellé dans les maisons
Option 2 : revêtement Vynil 44P3 dans les escaliers du R+2 au R+6 des bâtiments A et B
Option 3 : listel de couleur en périphérie des baignoires et douches
Lot n° 10 : 72.0 peinture - revêtements muraux
Option 1 : toile de verre non tissée
Lot n° 12 : 50.0 plomberie-chauffage-ventilation
Option 1 : récupération de chaleur sur les eaux usées
Option 2 : lavabos réglables en hauteur pour les 3 logements PMR
Option 3 : gestion technique centralisée (sous-station)

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-03-24. L'appel d'offres a été publié le 2014-02-07.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-02-07 Avis de marché
2015-01-26 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-02-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Archipel Habitat OPH de Rennes Métropole
Adresse postale: 3 place de la Communauté, CS 40805
Code postal: 35208
Commune postale: Rennes
Contact
Adresse Internet: http://www.archipel-habitat.fr. 🌏
Courrier électronique: contact@archipel-habitat.fr 📧
Téléphone: +33 299222600 📞
Fax: +33 299928870 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-07 📅
Date limite de soumission: 2014-03-24 📅
Date de publication: 2014-02-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 030-047662
Numéro JO-S: 30
Informations complémentaires
Objet du marché : construction de 40 logements PLUS-PLAI, 25 logements en accession aidée et locaux d'activité - ZAC Beauregard Quincé- T2A - lot 10 à Rennes Le marché fait l'objet de 16 lots. Le marché est décomposé en 2 tranches : la tranche n° 1 concernant la réalisation du RDC et des 40 logements plus-plai et la tranche n° 2 concernant la réalisation de 25 logements en accession aidée. Délai d'exécution : Tranche n° 1 : 24 mois. Tranche n° 2: 20 mois avec un délai d'affermissement de 6 mois maximum. (y compris période de préparation de chantier et non compris périodes de congéspayés et intempéries). Mode de passation : Procédure d'appel d'offre ouvert en application des articles 28 et 29 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre2005. Critères de sélection des candidatures : 1) capacités techniques et financières; 2) références professionnelles. Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats : — les justificatifs pourront être produits par les candidats soit sur papier libre, soit s'ils le souhaitent, en utilisantles formulaires DC1 et DC2, — dans le cas où le candidat emploie des travailleurs étrangers, la liste nominative des salariés étrangersemployés par le candidat et soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L5221, — 2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numérod'ordre du titre valant autorisation de travail (article D8254- Renseignements complémentaires: 1) renseignements administratifs : — M. Raphaël Asmar (poste 2606); Mlle Fanny Laurans (poste 6884), Mme Flavie Tremaudan (poste 2625) 2) renseignements techniques : — maîtrise d'oeuvre Agence CBA Architecte 9 rue de la Nostre 76000 Rouen Tél. : +33 232104444 — Archipel Habitat Mikaël Goupil (Poste 91.64) Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement auprès de : 1) l'atelier de reprographie ADA, rue André et Yvonne Meynier, 35000 Rennes, tél. +33299651016, télécopieur +33 299307454. S'il n'y a pas de remise d'offre en bonne et due forme, le candidat severra facturer les frais de reprographie du dossier de consultation; 2) soit de manière dématérialisée, en toute confidentialité et de manière sécurisée, comme l'autorise l'article 14 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 sur le site suivant : www.archipel-habitat-marches.com ; Remise des offres : 1) Les offres pourront être remises contre récépissé ou, transmises par tout moyen permettant de justifier de la date et de l'heure de remise, à l'adresse suivante: Archipel Habitat OPH de Rennes Métropole, 3 place de la Commuanuté, CS 40805, 35208 Rennes Cedex 02, 2) Possibilité de transmettre une offre par voie électronique sur le site suivant : www.archipel-habitat-marches.com; Démarrage prévisionnel des travaux : second trimestre 2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction de 40 logements PLUS-PLAI, 25 logements en accession aidée et locaux d'activité - ZAC Beauregard Quincé - T2A - lot 10 à Rennes.
Le marché est décomposé en 16 lots définis comme suit :
Lot n° 1 : 11.0 terrassement - gros œuvre
Lot n° 2 : 16.0 ITE - ravalement - bardage
Lot n° 3 : 23.0 étanchéité
Lot n° 4 : 31.0 menuiseries extérieures
Lot n° 5 : 35.0 serrurerie métallerie
Lot n° 6 : 85.0 porte de garage collectif
Lot n° 7 : 32.0 menuiseries intérieures
Lot n° 8 : 40.0 cloisons sèches - isolation plafonds
Lot n° 9 : 71.0 revêtements des sols
Lot n° 10 : 72.0 peinture - revêtements muraux
Lot n° 11 : 81.0 ascenseurs électriques
Lot n° 12 : 50.0 plomberie-chauffage-ventilation
Lot n° 13 : 60.0 électricité
Lot n°14 : 64.0 courants faibles
Lot n° 15 : 91.0 aménagements extérieurs
Lot n° 16 : 93.0 espaces verts
Il est prévu les options suivantes :
Option 1 : agglos de 10 cm pour des cloisons séparatives des boxs de parking accès en rez-de chaussé.
Option1 : ossature porteuse métallique ou aluminium
Option 2 : bardage équitone natura ou équivalent
Option 3 : bardage hardiepanel ou équivalent
Option 1 : garde-corps sécurité en toiture terrasse
Option 1 : adaptation pour logements PMR (motorisation accès terrasse)
Lot n° 5 : 35.0 serrurerie Métallerie
Option 1 : râteliers muraux range-vélo
Option 1 : portes individuelles de box dans le parking accession
Option 1 : carrelage grés émaillé scellé dans les maisons
Option 2 : revêtement Vynil 44P3 dans les escaliers du R+2 au R+6 des bâtiments A et B
Option 3 : listel de couleur en périphérie des baignoires et douches
Option 1 : toile de verre non tissée
Option 1 : récupération de chaleur sur les eaux usées
Option 2 : lavabos réglables en hauteur pour les 3 logements PMR
Option 3 : gestion technique centralisée (sous-station)
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: 11.0 Terrassement - gros œuvre
Informations complémentaires sur les lots:
Option 1 : agglos de 10 cm pour des cloisons séparatives des boxs de parking accès en rez-de chaussé.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: 16.0 ITE - ravalement - bardage
Informations complémentaires sur les lots:
Option1 : ossature porteuse métallique ou…
… aluminiumOption 2 : bardage équitone natura ou équivalentOption 3 : bardage hardiepanel ou équivalent
… aluminium
Option 2 : bardage équitone natura ou équivalent
Option 3 : bardage hardiepanel ou équivalent
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: 23.0 étanchéité
Informations complémentaires sur les lots: Option 1 : garde-corps sécurité en toiture terrasse.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: 31.0 menuiseries extérieures
Informations complémentaires sur les lots: Option 1 : adaptation pour logements PMR (motorisation accès terrasse).
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: 35.0 serrurerie métallerie
Informations complémentaires sur les lots: Option 1 : râteliers muraux range-vélo.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: 85.0 Porte de garage collectif
Informations complémentaires sur les lots: Option 1 : Portes individuelles de box dans le parking accession.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: 32.0 Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: 40.0 Cloisons sèches - isolation plafonds
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: 71.0 Revêtements des sols
Informations complémentaires sur les lots:
Option 1 : Carrelage grés émaillé scellé dans les…
… maisons.Option 2 : Revêtement Vynil 44P3 dans les escaliers du R+2 au R+6 des bâtiments A et B.Option 3 : Listel de couleur en périphérie des baignoires et douches.
… maisons.
Option 2 : Revêtement Vynil 44P3 dans les escaliers du R+2 au R+6 des bâtiments A et B.
Option 3 : Listel de couleur en périphérie des baignoires et douches.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: 72.0 peinture - revêtements muraux
Informations complémentaires sur les lots: Option 1 : toile de verre non tissée
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: 11 : 81.0 ascenseurs électriques
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: 50.0 plomberie-chauffage-ventilation
Informations complémentaires sur les lots:
Option 1 : Récupération de chaleur sur les eaux…
… uséesOption 2 : Lavabos réglables en hauteur pour les 3 logements PMROption 3 : Gestion technique centralisée (sous-station)
… usées
Option 2 : Lavabos réglables en hauteur pour les 3 logements PMR
Option 3 : Gestion technique centralisée (sous-station)
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: 60.0 Électricité
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: 64.0 Courants faibles
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: 91.0 Aménagements extérieurs
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: 93.0 Espaces verts
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 24 mois
Numéro de référence: 14S0003
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ZAC Beauregard Quincé- T2A - lot 10 à Rennes

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: — copie du ou desjugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certainespersonnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, concernant les interdictions desoumissionner.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrementpour les 3 dernières années,
— présentation d'une liste de prestations exécutées au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestation debonne exécution pour les travaux les plus importants.
Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature: production pourchacun de ces opérateurs des mêmes documents que sont exigés du candidat pour justifier de ses capacitésprofessionnelles, techniques et financières et production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateursjustifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Garantie à première demande ou retenue de garantie correspondant à 5 % du montant du marché.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Budgets d'investissement/règlement à 30 jours/avance forfaitaire de 5 %/marché actualisable.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. prix (50)
2. Valeur technique (25)
3. Délais et moyens d'interventions (25)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: F-35208
Contact
Point de contact: Mme la directrice générale
Adresse du profil d'acheteur: www.archipel-habitat-marches.com 🌏
URL pour la participation: www.archipel-habitat-marches.com 🌏
Nom: Archipel Habitat
Adresse postale: 3 place de la Communauté
Point de contact: Mme Laurans
Téléphone: +33 299226884 📞
Courrier électronique: f.laurans@archipel-habitat.fr 📧
URL pour informations complémentaires: http://www.archipel-habitat.fr. 🌏
Nom: Ada
Adresse postale: ZAC Beauregard ,1 rue André et Yvonne Meynier
Code postal: 35000
Téléphone: +33 299651016 📞
Courrier électronique: atelier@adarennes.com 📧
URL des documents: http://www.archipel-habitat.fr/ 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14S0003
Informations complémentaires
Objet du marché : construction de 40 logements PLUS-PLAI, 25 logements en accession aidée et locaux d'activité - ZAC Beauregard Quincé- T2A - lot 10 à Rennes
Le marché fait l'objet de 16 lots.
Le marché est décomposé en 2 tranches : la tranche n° 1 concernant la réalisation du RDC et des 40 logements plus-plai et la tranche n° 2 concernant la réalisation de 25 logements en accession aidée.
Délai d'exécution :
Tranche n° 1 : 24 mois.
Tranche n° 2: 20 mois avec un délai d'affermissement de 6 mois maximum.
(y compris période de préparation de chantier et non compris périodes de congéspayés et intempéries).
Mode de passation :
Procédure d'appel d'offre ouvert en application des articles 28 et 29 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre2005.
Critères de sélection des candidatures :
1) capacités techniques et financières;
2) références professionnelles.
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
— les justificatifs pourront être produits par les candidats soit sur papier libre, soit s'ils le souhaitent, en utilisantles formulaires DC1 et DC2,
— dans le cas où le candidat emploie des travailleurs étrangers, la liste nominative des salariés étrangersemployés par le candidat et soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L5221,
— 2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numérod'ordre du titre valant autorisation de travail (article D8254-
Renseignements complémentaires:
1) renseignements administratifs :
— M. Raphaël Asmar (poste 2606); Mlle Fanny Laurans (poste 6884), Mme Flavie Tremaudan (poste 2625)
2) renseignements techniques :
— maîtrise d'oeuvre
Agence CBA Architecte
9 rue de la Nostre
76000 Rouen
Tél. : +33 232104444
— Archipel Habitat
Mikaël Goupil (Poste 91.64)
Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement auprès de :
1) l'atelier de reprographie ADA, rue André et Yvonne Meynier, 35000 Rennes, tél. +33299651016, télécopieur +33 299307454. S'il n'y a pas de remise d'offre en bonne et due forme, le candidat severra facturer les frais de reprographie du dossier de consultation;
Afficher plus
2) soit de manière dématérialisée, en toute confidentialité et de manière sécurisée, comme l'autorise l'article 14 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 sur le site suivant : www.archipel-habitat-marches.com ;
Remise des offres :
1) Les offres pourront être remises contre récépissé ou, transmises par tout moyen permettant de justifier de la date et de l'heure de remise, à l'adresse suivante:
Archipel Habitat OPH de Rennes Métropole, 3 place de la Commuanuté, CS 40805, 35208 Rennes Cedex 02,
2) Possibilité de transmettre une offre par voie électronique sur le site suivant : www.archipel-habitat-marches.com;
Démarrage prévisionnel des travaux : second trimestre 2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Fax: +33 299635684 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: les voies et délais de recours sont mentionnésdans le code de justice administrative.
Source: OJS 2014/S 030-047662 (2014-02-07)
Avis d'attribution de marché (2015-01-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Valeur totale du marché: 1 595 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-26 📅
Date de publication: 2015-01-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 020-031707
Se réfère à l'avis: 2014/S 30-047662
Numéro JO-S: 20

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (50)
2. Valeur technique de l'offre (25)
3. Délais et moyens d'intervention (25)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-01-16 📅
Nom: Budet
Adresse postale: parc d'activités les 4 routes
Commune postale: Jugon-les-Lacs
Code postal: 22270

2️⃣
Nom: Isore Bâtiment
Adresse postale: ZI du Millenium, 1 rue Louis Renault
Commune postale: Saint-Berthevin
Code postal: 53940

3️⃣
Nom: Smac
Adresse postale: 16 rue de la Retardais — BP 32081
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35920

4️⃣
Nom: Brossault
Adresse postale: parc d'activités du Bois de Soeuvres — 7 rue du Bouridel
Commune postale: Vern-sur-Seiche
Code postal: 35770

5️⃣
Nom: Metogal
Adresse postale: PA La Tourelle — 4 rue Ampère
Commune postale: Lamballe
Code postal: 22400

6️⃣
Nom: Doitrand
Adresse postale: 359 rue de l'Astrée
Commune postale: Grézolles
Code postal: 42260

7️⃣
Nom: Les Menuiseries Rennaises
Adresse postale: 4 rue de la Perrière, parc Confortland
Commune postale: Melesse
Code postal: 35520

8️⃣
Nom: Frangeul
Adresse postale: Le Plat d'Or
Commune postale: La Chapelle-de-Bouexic
Code postal: 35330

9️⃣
Nom: Herve GAEL
Adresse postale: 5 rue Clément Ader — BP 44208
Commune postale: Liffre Cedex
Code postal: 35341

1️⃣0️⃣
Nom: Goni
Adresse postale: ZI Sud-Est, 8 impasse des Charmilles, BP 81546
Commune postale: Cesson-Sévigné
Code postal: 35515

1️⃣1️⃣
Nom: CFA Division de NSA
Adresse postale: ZA du Grand Large — 6 rue de la Goélette
Commune postale: Saint-Benoît
Code postal: 86280

1️⃣2️⃣
Nom: Bst
Adresse postale: ZAC de la Touche — bd de l'Odet — CS 14112
Commune postale: Pacé Cedex
Code postal: 35741

1️⃣3️⃣
Nom: GB Éclairage
Adresse postale: 12 rue de la Châtaigneraie, ZA La Corbière
Commune postale: Goven
Code postal: 35580

1️⃣4️⃣
Nom: Lepage électronique
Adresse postale: ZA du Hill, 1 rue de la Bintinais
Commune postale: Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Code postal: 35230

1️⃣5️⃣
Nom: Leroy paysages
Adresse postale: route du Niafle
Commune postale: Change
Code postal: 53810

1️⃣6️⃣
Source: OJS 2015/S 020-031707 (2015-01-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Brossault BST Budet CFA division de NSA Doitrand Frangeul GB Éclairage GONI Herve Gael Isore Batiment
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments