Construction d'un équipement public de la ZAC Porte de Valenciennes regroupant, une auberge de jeunesse, le Centre des innovations socio économiques et un centre multi accueil petite enfance

Ville de Lille

Construction d'un équipement public de la ZAC Porte de Valenciennes regroupant, une auberge de jeunesse, le Centre des innovations socio économiques et un centre multi accueil petite enfance.
La présente consultation comporte 2 lots.
Cette consultation, ayant pour objet les travaux de peintures et équipements de cuisine de la construction d'un équipement public de la ZAC Porte de Valenciennes regroupant, une auberge de jeunesse, le Centre des innovations socio économiques et un centre multi accueil petite enfance, s'insère dans l'opération de travaux dont le montant total des travaux votés en 2013 par le conseil municipal est de 13 484 229,55 hors taxe.
La consultation, objet du présent marché, est lancée conformément à l'article 27 III 2 du code des marchés publics qui permet au pouvoir adjudicateur, pour les lots d'un marché de travaux d'un montant inférieur à 1 000 000 EUR HT et à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots, de procéder à une consultation selon la procédure adaptée.
L'ordre de service prescrivant au lot 01 de démarrer les travaux lui incombant a été délivré et la date de démarrage des travaux a été fixée au 1.7.2013 et la fin du délai d'exécution a été fixée au 11.5.2015.
Les titulaires des lots 04: Peintures et 09: Équipements de cuisine, devront donc impérativement terminer les travaux de leur profession à la même date.
Date prévisionnelle de démarrage des prestations: 3ème trimestre 2014.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-03-24. L'appel d'offres a été publié le 2014-02-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• De Graeve SAS
• Rudant et Fils

Qui ?

• Ville de Lille

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-02-18	Avis de marché
2014-10-21	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-02-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lille
Adresse postale: Hôtel de Ville, place Augustin Laurent, CS 30667
Code postal: 59033
Commune postale: Lille Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.mairie-lille.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@mairie-lille.fr 📧
Téléphone: +33 320495995 📞
Fax: +33 320495449 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-18 📅
Date limite de soumission: 2014-03-24 📅
Date de publication: 2014-02-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 037-060422
Numéro JO-S: 37
Informations complémentaires

Critères de sélection de candidature: capacités économiques, financières, professionnelles et techniques. Critères de jugement des offres: les critères mentionnés ci-dessus seront appréciés sur la base des sous critères énoncés dans le règlement de la consultation. L'unité monétaire est l'euro. Une négociation se tiendra entre le pouvoir adjudicateur et les candidats n'ayant pas remis une offre inappropriée conformément au règlement de la consultation. Obtention du DCE: le dossier de consultation est disponible soit sur cd rom auprès de la direction de la commande publique de la Ville de Lille , soit sous format électronique en téléchargeant les documents de la consultation dans leur intégralité via le site www.achatpublic.com. Le candidat devra se référer aux pré requis techniques disponibles sur le site (zone salle des marchés entreprises) et renseignera les éléments indispensables à la recherche de la consultation (notamment, la référence publique du marché, et le type de procédure). Remise des plis: les plis papier seront envoyés par courrier RAR, ou déposés contre récépissé auprès de la direction de la commande publique ou transmis par voie électronique via le site www.achatpublic.com. La procédure de dépôt est détaillée sur ce site. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.2.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Construction d'un équipement public de la ZAC Porte de Valenciennes regroupant, une auberge de jeunesse, le Centre des innovations socio économiques et un centre multi accueil petite enfance.

La présente consultation comporte 2 lots.

Cette consultation, ayant pour objet les travaux de peintures et équipements de cuisine de la construction d'un équipement public de la ZAC Porte de Valenciennes regroupant, une auberge de jeunesse, le Centre des innovations socio économiques et un centre multi accueil petite enfance, s'insère dans l'opération de travaux dont le montant total des travaux votés en 2013 par le conseil municipal est de 13 484 229,55 hors taxe.

La consultation, objet du présent marché, est lancée conformément à l'article 27 III 2 du code des marchés publics qui permet au pouvoir adjudicateur, pour les lots d'un marché de travaux d'un montant inférieur à 1 000 000 EUR HT et à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots, de procéder à une consultation selon la procédure adaptée.

L'ordre de service prescrivant au lot 01 de démarrer les travaux lui incombant a été délivré et la date de démarrage des travaux a été fixée au 1.7.2013 et la fin du délai d'exécution a été fixée au 11.5.2015.

Les titulaires des lots 04: Peintures et 09: Équipements de cuisine, devront donc impérativement terminer les travaux de leur profession à la même date.

Date prévisionnelle de démarrage des prestations: 3ème trimestre 2014.

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Lot n° 04: Peintures
Brève description:

Lot n° 04: Peintures.Le délai d'exécution est fixé à 11 mois, y compris un mois de préparation et se terminera à la fin du délai d'exécution de l'affaire fixée au 11.5.2015.

Lot n° 04: Peintures.

Le délai d'exécution est fixé à 11 mois, y compris un mois de préparation et se terminera à la fin du délai d'exécution de l'affaire fixée au 11.5.2015.

Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Lot n° 09: Équipements de cuisine
Brève description:

Lot n° 09: Équipements de cuisine.Le délai d'exécution est fixé à 11 mois, y compris un mois de préparation et se terminera à la fin du délai d'exécution de l'affaire fixée au 11.5.2015.

Lot n° 09: Équipements de cuisine.

Description des options:

Il n'est pas prévu de prestation supplémentaire éventuelle.

Le pouvoir adjudicateur pourra, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, conclure:

— des marchés complémentaires conformément aux dispositions de l'article 35 II. 5° du code des marchés publics,

— des marchés de prestations similaires conformément aux dispositions de l'article 35 II. 6° du code des marchés publics,

— des avenants.

Numéro de référence: 14S0028
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: zac de Porte de Valenciennes, 59000 Lille

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

Lettre de candidature et attestation sur l'honneur comprenant les informations mentionnées à l'article 45 du code des marchés publics français (voir règlement de la consultation) ou le formulaire Dc1, disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc1.rtf)

En cas de sous traitance le candidat devra fournir le formulaire DC 4 (imprimé DC 4 disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC 4.rtf) ou l'ensemble des éléments mentionnés dans le RC.

Attestation sociales et fiscales au 31/12/2013 repris au Dc1 ou le formulaire NOTI 2 disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/daj_noti.htm ,

Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ou Formulaire Dc2 disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat: conformément au règlement de la consultation.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Ceux exigés dans le règlement de la consultation.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Fonds propres Ville de Lille et Anru.

Délai global de paiement de 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement n'est imposée par l'acheteur public.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique, sur la base des sous-critères mentionnés dans le règlement de la consultation (60)
2. Prix, sur la base de la formule mentionnée dans le règlement de la consultation (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction de la commande publique
Mme le maire
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_RmmUk9930o 🌏
Nom: Ville de Lille
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Point de contact: Direction de la maîtrise d'ouvrage et de la conduite d'opération
M. Frédéric Evrard
Téléphone: +33 320495359 📞
Courrier électronique: fevrard@mairie-lille.fr 📧
Fax: +33 320495493 📠
Adresse postale: Hôtel de Ville, place Augustin Laurent, 2ème étage, porte B124, CS 30667
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14S0028
Informations complémentaires

Critères de sélection de candidature: capacités économiques, financières, professionnelles et techniques.

Critères de jugement des offres: les critères mentionnés ci-dessus seront appréciés sur la base des sous critères énoncés dans le règlement de la consultation.

L'unité monétaire est l'euro.

Une négociation se tiendra entre le pouvoir adjudicateur et les candidats n'ayant pas remis une offre inappropriée conformément au règlement de la consultation.

Obtention du DCE: le dossier de consultation est disponible soit sur cd rom auprès de la direction de la commande publique de la Ville de Lille , soit sous format électronique en téléchargeant les documents de la consultation dans leur intégralité via le site www.achatpublic.com. Le candidat devra se référer aux pré requis techniques disponibles sur le site (zone salle des marchés entreprises) et renseignera les éléments indispensables à la recherche de la consultation (notamment, la référence publique du marché, et le type de procédure).

Remise des plis: les plis papier seront envoyés par courrier RAR, ou déposés contre récépissé auprès de la direction de la commande publique ou transmis par voie électronique via le site www.achatpublic.com. La procédure de dépôt est détaillée sur ce site.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.2.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée, BP 2039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 320631300 📞
Fax: +33 320306840 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lille
Source: OJS 2014/S 037-060422 (2014-02-18)

Avis d'attribution de marché (2014-10-21)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 340 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-21 📅
Date de publication: 2014-10-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 206-364203
Se réfère à l'avis: 2014/S 37-060422
Numéro JO-S: 206
Informations complémentaires

Le ou les contrats peuvent être consultés, dans le respect des secrets protégés par la loi, sur demande préalable adressée à: marchespublics@mairie-lille.fr en mentionnant l'objet et la référence du ou des contrats. Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution nº: 36 A, annonce nº 185 du 20.2.2014. Parution nº: 36 B, annonce nº 255 du 20.2.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.10.2014.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Lille.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. Prix, sur la base de la formule mentionnée dans le Règlement de la consultation (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-09-17 📅
Nom: Rudant et Fils
Adresse postale: 244 rue de l'Yser
Commune postale: Tourcoing
Code postal: 59200

2️⃣
Nom: De Graeve SAS
Adresse postale: Parc d'activités du Moulin, avenue Clément Ader
Commune postale: Wambrechies
Code postal: 59118
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
4

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 2159035010 00017
Source: OJS 2014/S 206-364203 (2014-10-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)