Construction d'un centre de soins palliatifs VILLA IZOÏ et de 38 logements locatifs sociaux Le Pesquier à Gardanne ( 13120 )

Néolia

Construction d'un centre de soins palliatifs Villa Izoï et de 38 logements locatifs sociaux Le Pesquier à Gardanne ( 13120 )

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-11-19. L'appel d'offres a été publié le 2014-10-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-10-03 Avis de marché
2015-04-30 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-10-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue: 23
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Néolia
Adresse postale: CS 75267, 34 rue de la Combe aux Biches
Code postal: 25205
Commune postale: Montbéliard
Contact
Adresse Internet: http://www.neolia.fr 🌏
Courrier électronique: hroux@neolia.fr 📧
Téléphone: +33 496111914 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-03 📅
Date limite de soumission: 2014-11-19 📅
Date de publication: 2014-10-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 193-339953
Numéro JO-S: 193
Informations complémentaires
SECTION II.3) le délai de 16 mois concerne la construction des 38 logements locatifs sociaux, le délai pour le centre de soins palliatifs Villa Izoï étant de 12 mois. Ces délais s'entendent à compter de la date des 'OS et non à compter de l'attribution des marchés. SECTION IV.2.1 ) Critère d'attribution : la valeur technique est détaillée selon 4 sous critères suivants : 1. Chantier 50% ( respect de la sécurité, moyens, organisation du chantier ) 2. Encadrement et personnels 20% ( nombre et qualité du personnel d'encadrement, effectif gblobal ) 3. Délai d'exécution 20% ( délai 12 mois pour le centre de soin palliatifs Villa Izoï et 16 mois pour la construction de 38 logements locatifs sociaux "Le Pesquier" ) Optimisation. 4. Pertinence de l'offre 10% ( variantes techniques, qualité de l'offre et clarté ). ANNEXE A : adresse et point de contact auprès desquels des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Centre de soins palliatif Villa Izoï : architecte Philippe Deville-Cavelin - Tél : +33 491626435. Construction de 38 logements sociaux "le Pesquier" : architecte M2DC - Daniel Deluy - Tél : +33 491556555.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction d'un centre de soins palliatifs Villa Izoï et de 38 logements locatifs sociaux Le Pesquier à Gardanne ( 13120 )
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: lot 2 : terrassements generaux
Brève description: lot 2 : terrassements generaux
Durée de l'accord: 16 mois
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: lot 3 : gros oeuvre
Brève description: lot 3 : gros oeuvre
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: lot 4 : VRD
Brève description: lot 4 : VRD
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: lot 5 : charpente
Brève description: lot 5 : charpente
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: lot 6 : couverture
Brève description: lot 6 : couverture
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: lot 7 : etancheite
Brève description: lot 7 : etancheite
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: lot 8 : menuiseries exterieures
Brève description: lot 8 : menuiseries exterieures
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: lot 9 : menuiseries interieures
Brève description: lot 9 : menuiseries interieures
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: lot 10 : cloisons doublage isolation
Brève description: lot 10 : cloisons doublage isolation
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: lot 11 : revetements de sols colles
Brève description: lot 11 : revetements de sols colles
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: lot 12 : carrelage faience
Brève description: lot 12 : carrelage faience
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: lot 13 : revetements murs et plafonds
Brève description: lot 13 : revetements murs et plafonds
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: lot 14 : serrurerie
Brève description: lot 14 : serrurerie
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: lot 15 : portes de garages
Brève description: lot 15 : portes de garages
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: lot 16 : chauffage
Brève description: lot 16 : chauffage
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: lot 17 : ventilation VMC
Brève description: lot 17 : ventilation VMC
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: lot 18 : plomberie sanitaire
Brève description: lot 18 : plomberie sanitaire
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: lot 19 : electricite - courants forts
Brève description: lot 19 : electricite - courants forts
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: lot 20 : ascenseurs
Brève description: lot 20 : ascenseurs
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: lot 25 : revetements de facades
Brève description: lot 25 : revetements de facades
Numéro du lot: 21
Intitulé du lot: lot 32 : espaces verts
Brève description: lot 32 : espaces verts
Numéro du lot: 22
Intitulé du lot: lot 90 : chauffage - VRV
Brève description: lot 90 : chauffage - VRV
Numéro du lot: 23
Intitulé du lot: lot 91 : electricite - courants faiblES
Brève description: lot 91 : electricite - courants faibles
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 7297 1 ET 7298 1
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
route Blanche
13120 Gardanne

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
1. Capacité du candidat à prendre financièrement le chantier en charge : le candidat devra compléter un DC5 sur lequel il indiquera les chiffres d'affaires des 2 dernières années.
2. Capacités du candidat à réaliser les travaux sans défaillance financière : fournir une attestation Banque de France ou bancaire équivalente garantissant l'entreprise financièrement pour la durée du chantier ou évaluant le risque de défaillance de l'entreprise à court et moyen terme. A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'effectuer une recherche de risque de défaillance par le prestataire CREDITSAFE ( www.creditsafe.fr ).
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Le Chiffre d'affaire des 2 dernières années comptables du candidat dovient être chacun supérieur à 2 fois le montant proposé sur l'offre du candidat.
Capacité technique et professionnelle:
Les candidats doivent justifier d'expériences de conduite de chantier de taille équivalente ou supérieure datant de moins de 3 ans.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Présenter une ou plusieurs réalisations d'opération de construction de taille équivalente ou supérieure datant de moins de 3 ans.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Selon éléments inclus au CCAP ( Cahier des Clauses administratives Particulières )
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Règlement à 45 jours fin de semaine suivant la réception de la facture ( conformément aux clauses incluses dans les CCAP et Acte d'Engagement ).

Procédure
Mode de paiement des documents:
Envoi en contre remboursement par chèque ou remise en contre remboursement par chèque, espèces ou carte bancaire.
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. PRIX (70)
2. VALEUR TECHNIQUE (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Néolia agence Sud
Henri Roux
Adresse Internet: www.neolia.fr 🌏
Nom: M2DC
Adresse postale: 163 rue Paradis
Commune postale: Marseille
Code postal: 13008
Point de contact: Daniel Deluy
Téléphone: +33 491556555 📞
Courrier électronique: daniel.deluy@m2dc-architecture.com 📧
Nom: Art Reprographie
Adresse postale: 95 rue Borde
Téléphone: +33 491794680 📞
URL des documents: http://www.impremium.fr/ 🌏
Nom: Neolia
Adresse postale: CS 75267 - 34 rue de la Combe aux Biches
Point de contact: Commission d'appels d'offres
Courrier électronique: serviceachat@neolia.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 7297 1 ET 7298 1
Informations complémentaires
SECTION II.3) le délai de 16 mois concerne la construction des 38 logements locatifs sociaux, le délai pour le centre de soins palliatifs Villa Izoï étant de 12 mois. Ces délais s'entendent à compter de la date des 'OS et non à compter de l'attribution des marchés.
Afficher plus
SECTION IV.2.1 ) Critère d'attribution : la valeur technique est détaillée selon 4 sous critères suivants :
1. Chantier 50% ( respect de la sécurité, moyens, organisation du chantier )
2. Encadrement et personnels 20% ( nombre et qualité du personnel d'encadrement, effectif gblobal )
3. Délai d'exécution 20% ( délai 12 mois pour le centre de soin palliatifs Villa Izoï et 16 mois pour la construction de 38 logements locatifs sociaux "Le Pesquier" ) Optimisation.
4. Pertinence de l'offre 10% ( variantes techniques, qualité de l'offre et clarté ).
ANNEXE A : adresse et point de contact auprès desquels des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Centre de soins palliatif Villa Izoï : architecte Philippe Deville-Cavelin - Tél : +33 491626435.
Construction de 38 logements sociaux "le Pesquier" : architecte M2DC - Daniel Deluy - Tél : +33 491556555.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal d'instance de Montbéliard
Adresse postale: rur Mozart
Commune postale: Montbéliard
Code postal: 25200
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 381907000 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Neolia - service juridique
Adresse postale: CS 75267 34 rue de la Combe aux Biches
Code postal: 25205
Téléphone: +33 381991616 📞
Source: OJS 2014/S 193-339953 (2014-10-03)
Avis d'attribution de marché (2015-04-30)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 753 768 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Neolia
Contact
Courrier électronique: cchambrelent@neolia.fr 📧
Téléphone: +33 381991924 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-04-30 📅
Date de publication: 2015-05-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 086-154597
Se réfère à l'avis: 2014/S 193-339953
Numéro JO-S: 86

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: route Blanche, 13120 Gardanne.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (70)
2. Valeur technique (30)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-04-20 📅
Nom: Minetto
Adresse postale: 6 allée des Tilleuls, plan Roman
Commune postale: Sisteron
Code postal: 04200
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Olivero SA BTP
Adresse postale: 42 B avenue de la République
Commune postale: Le Puy-Sainte-Réparade
Code postal: 13610

3️⃣
Nom: Etap
Adresse postale: 650 chemin du Grand Croignes
Commune postale: Lambesc
Code postal: 13410

4️⃣
Nom: Midi charpentes
Adresse postale: Puits Armand, Auberge Neuve
Commune postale: Peypin
Code postal: 13124

5️⃣

6️⃣
Nom: SIE 13
Adresse postale: 204 chemin du Pas de Peycai, lieu-dit Saint-Germain
Commune postale: Simiane-Collongue
Code postal: 13109

7️⃣
Nom: Vsm
Adresse postale: 241 Chemin du Vieux Taillades, ZAC du Puits des Gavottes
Commune postale: Cavaillon
Code postal: 84300

8️⃣
Nom: DACOS Entreprises
Adresse postale: 3216 chemin de Saint-Gens, quartier Terradou
Commune postale: Carpentras
Code postal: 84200

9️⃣
Nom: Solelec
Adresse postale: 150 Route de Nimes
Commune postale: Caissargues
Code postal: 30132

1️⃣0️⃣
Nom: Optibat
Adresse postale: bât. G, cité les Chartreux
Commune postale: Marseille 4
Code postal: 13004

1️⃣1️⃣
Nom: Cholvy
Adresse postale: 480 ancien chemin de Mejannes
Commune postale: Ales
Code postal: 30100

1️⃣2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-04-28 📅
Nom: BORG Peinture
Adresse postale: ZA Les Bastides Blanche 5 le Dauphine
Commune postale: Sainte-Tulle
Code postal: 04220

1️⃣3️⃣
Adresse postale: 241 chemin du Vieux Taillades, ZAC du Puits des Gavottes

1️⃣4️⃣

1️⃣5️⃣
Nom: Énergétique sanitaire
Adresse postale: 36 A bd Guigou
Commune postale: Marseille
Code postal: 13003

1️⃣6️⃣

1️⃣7️⃣

1️⃣8️⃣
Nom: Tre
Adresse postale: 205 rue du 12 Régiment de Zouaves, ZI de Courtine
Commune postale: Avignon
Code postal: 84000

1️⃣9️⃣
Nom: Starlift
Adresse postale: 415 rue Claude Nicolas Ledoux
Commune postale: Aix-en-Provence Cedex 3
Code postal: 13854

2️⃣0️⃣
Nom: Pierre Laugier
Adresse postale: ZAC de Beauregard
Commune postale: Jonquières
Code postal: 84150

2️⃣1️⃣
Nom: Maniebat
Adresse postale: chemin des Canaux
Commune postale: Bouillargues
Code postal: 30230

2️⃣2️⃣

2️⃣3️⃣
Nom: Arcom Provence
Adresse postale: 14 bd Ferigoule
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
11
7
4
2
3
9

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Christine Chambrelent

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: rue Mozart
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Neolia — service juridique
Adresse postale: 34 rue de la Combe aux Biches, CS 75267
Source: OJS 2015/S 086-154597 (2015-04-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
arcom provence Borg Peinture Cholvy DACOS Entreprises Energetique Sanitaire ETAP Maniebat Midi charpentes Minetto Olivero SA BTP
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments