Appel d'offres ouvert en application des articles 28 et 29 du décret nº 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics concernant la nouvelle consultation du lot nº 01 VRD - clos - couvert, suite liquidation judiciaire, pour la construction de 90 logements locatifs collectifs (34 T2 + 52 T3 + 4 T4) de 250m² de locaux tertiaires aménagés et de 1350 mètres carrés de locaux tertiaires livrés bruts à Trelaze - ilôts 6a, b et c - ZAC de la Quantinière
Office public de l'habitat
Lot nº 1 VRD Clos, Couvert:
Corps d'état 1.1: Terrassement - VRD.
Corps d'état 1.2: Gros œuvre.
Corps d'état 1.3: Charpente bardage bois.
Corps d'état 1.4: Étanchéité.
Corps d'état 1.5: Couverture et bardage ardoises.
Corps d'état 1.6: Menuiseries extérieures en aluminium.
Corps d'état 1.7: Menuiseries extérieures en PVC - volets roulants.
Corps d'état 1.8: Serrurerie métallerie.
Le délai de réception des offres était de 2014-12-23. L'appel d'offres a été publié le 2014-11-12.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • EGDC
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2014-11-12 | Avis de marché |
| 2014-11-17 | Informations complémentaires |
| 2015-03-17 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2014-11-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Office public de l'habitat
Adresse postale: 11 rue du Clon – CS 70146
Code postal: 49001
Commune postale: Angers Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.maineetloirehabitat.fr 🌏
Courrier électronique: g.rey@mlhabitat.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-11-12 📅
Date limite de soumission: 2014-12-23 📅
Date de publication: 2014-11-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 220-388215
Numéro JO-S: 220
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Description des options:
Durée de l'accord: 24 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ZAC de la Quantinière à Trélazé, 49800 Trélazé.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Dépôts et garanties exigés:
Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. 1 Prix 40 %
2. 2 Valeur technique 40 %
3. 3 Délai d'exécution 20 %
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Guillaume Rey, responsable du service marchés et financements
M. Bernard Gravouil, directeur général de Maine-et-Loire Habitat
Adresse du profil d'acheteur: http://www.appel-offre.net 🌏
URL pour la participation: http://www.maineetloire-habitat.fr 🌏
Nom: Maine-et-Loire habitat - office public de l'habitat
Adresse postale: 11 rue du Clon CS 70146
Point de contact: Guillmaue Rey - responsable du service marchés et financements
M. Bernard Gravouil directeur général de Maine-et-Loire Habitat F-49101 Angers Cedex 01
Téléphone: +33 241816819 📞
Fax: +33 241816868 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.maineetloirehabitat.fr 🌏
Nom: Grafiburo
Adresse postale: 28-30 bd Gaston Birgé
Commune postale: Angers
Code postal: 49100
Téléphone: +33 241444141 📞
Courrier électronique: grafiburo@smbgroupe.fr 📧
Fax: +33 241662470 📠
URL des documents: http://www.appels.offre.net 🌏
Nom: Maine-et-Loire Habitat
Commune postale: Angers Cédex 01
Point de contact: Guillaume Rey responsable du service marchés et financements
M. Benard Gravouil
Téléphone: +33 241816800 📞
URL des documents: http://www.maineetloire-habitat.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'Ile Gloriette F- 44000 Nantes
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Source: OJS 2014/S 220-388215 (2014-11-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Office public de l'habitat
Adresse postale: 11 rue du Clon – CS 70146
Code postal: 49001
Commune postale: Angers Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.maineetloirehabitat.fr 🌏
Courrier électronique: g.rey@mlhabitat.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-11-12 📅
Date limite de soumission: 2014-12-23 📅
Date de publication: 2014-11-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 220-388215
Numéro JO-S: 220
Informations complémentaires
Le détail des sous-critères d'analyse des offres, avec leur pondération et leur méthode de notation, est indiqué à l'article 4 du règlement de consultation (document inclus dans le dossier de consultation des entreprises).
Financement: fonds propres - prêts - subvention
Le délai global d'exécution (tous lots confondus) a été fixé à 24 mois suivant le planning prévu au dossier de consultation des entreprises (2 mois de préparation de chantier + 22 mois de chantier) compris congés payés et hors intempéries.
La date prévisionnelle de démarrage est fixée au mois de février 2015
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.11.2014.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Lot nº 1 VRD Clos, Couvert:
Corps d'état 1.1: Terrassement - VRD.
Corps d'état 1.2: Gros œuvre.
Corps d'état 1.3: Charpente bardage bois.
Corps d'état 1.4: Étanchéité.
Corps d'état 1.5: Couverture et bardage ardoises.
Corps d'état 1.6: Menuiseries extérieures en aluminium.
Corps d'état 1.7: Menuiseries extérieures en PVC - volets roulants.
Corps d'état 1.8: Serrurerie métallerie.
Option lot 1.2: Complément de parois berlinoises.
Option lot 1.3: Bardage bois en douglas à la place du mélèze.
Option lot 1.7: Remplacement des menuiseries plaxé par des menuiseries mixte alu / pvc.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ZAC de la Quantinière à Trélazé, 49800 Trélazé.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Le détail de ces exigences est indiqué à l'article 4 du règlement de consultation (document inclus dans le dossier de consultation des entreprises).
Situation économique et financière:
Le détail de ces exigences est indiqué à l'article 4 du règlement de consultation (document inclus dans le dossier de consultation des entreprises).
Capacité technique et professionnelle:
Le détail de ces exigences est indiqué à l'article 4 du règlement de consultation (document inclus dans le dossier de consultation des entreprises).
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Les règles administratives relatives au cautionnement et aux garanties prévues à l'article 5 du CCAP (document inclus dans le dossier de consultation des entreprises.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les modalités de paiement seront indiquées à l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières (document inclus dans le dossier de consultation des entreprises.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il se verra contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. 1 Prix 40 %
2. 2 Valeur technique 40 %
3. 3 Délai d'exécution 20 %
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Guillaume Rey, responsable du service marchés et financements
M. Bernard Gravouil, directeur général de Maine-et-Loire Habitat
Adresse du profil d'acheteur: http://www.appel-offre.net 🌏
URL pour la participation: http://www.maineetloire-habitat.fr 🌏
Nom: Maine-et-Loire habitat - office public de l'habitat
Adresse postale: 11 rue du Clon CS 70146
Point de contact: Guillmaue Rey - responsable du service marchés et financements
M. Bernard Gravouil directeur général de Maine-et-Loire Habitat F-49101 Angers Cedex 01
Téléphone: +33 241816819 📞
Fax: +33 241816868 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.maineetloirehabitat.fr 🌏
Nom: Grafiburo
Adresse postale: 28-30 bd Gaston Birgé
Commune postale: Angers
Code postal: 49100
Téléphone: +33 241444141 📞
Courrier électronique: grafiburo@smbgroupe.fr 📧
Fax: +33 241662470 📠
URL des documents: http://www.appels.offre.net 🌏
Nom: Maine-et-Loire Habitat
Commune postale: Angers Cédex 01
Point de contact: Guillaume Rey responsable du service marchés et financements
M. Benard Gravouil
Téléphone: +33 241816800 📞
URL des documents: http://www.maineetloire-habitat.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Le détail des sous-critères d'analyse des offres, avec leur pondération et leur méthode de notation, est indiqué à l'article 4 du règlement de consultation (document inclus dans le dossier de consultation des entreprises).
Financement: fonds propres - prêts - subvention
Le délai global d'exécution (tous lots confondus) a été fixé à 24 mois suivant le planning prévu au dossier de consultation des entreprises (2 mois de préparation de chantier + 22 mois de chantier) compris congés payés et hors intempéries.
La date prévisionnelle de démarrage est fixée au mois de février 2015
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.11.2014.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'Ile Gloriette F- 44000 Nantes
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Articles R 421-1 à R 421-7 du code de justice administrative (2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision de rejet de l'organisme), articles L 551-1 et R 551-1 du code de justice administrative pour le référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. Recours de pleine juridiction ouvert aux candidats évincés (2 mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique).
Afficher plus
Informations complémentaires (2014-11-17)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-11-17 📅
Date de publication: 2014-11-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 226-398517
Se réfère à l'avis: 2014/S 220-388215
Numéro JO-S: 226
Source: OJS 2014/S 226-398517 (2014-11-17)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-11-17 📅
Date de publication: 2014-11-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 226-398517
Se réfère à l'avis: 2014/S 220-388215
Numéro JO-S: 226
Source: OJS 2014/S 226-398517 (2014-11-17)
Avis d'attribution de marché (2015-03-17)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 794 557,73 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 11 rue du Clon CS 70146
Contact
Adresse Internet: http://www.maineetloire-habitat.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-17 📅
Date de publication: 2015-03-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 056-096901
Numéro JO-S: 56
Informations complémentaires
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Zac de la Quantinière à Trélazé, 49800 Trélazé
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-02-06 📅
Nom: Egdc
Adresse postale: ZI de Longchamp — BP 50305
Commune postale: Cerizay Cedex
Code postal: 79143
Pays: France 🇫🇷
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Bernard Gravouil directeur général de Maine-et-Loire Habitat
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île Gloriette
Commune postale: Nantes Cedex 01
Code postal: 44041
Source: OJS 2015/S 056-096901 (2015-03-17)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 794 557,73 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 11 rue du Clon CS 70146
Contact
Adresse Internet: http://www.maineetloire-habitat.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-17 📅
Date de publication: 2015-03-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 056-096901
Numéro JO-S: 56
Informations complémentaires
Le marché peut être consulté au siège de Maine-et-Loire Habitat tous les jours ouvrables (sauf le samedi) de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00.
Procédure de passation: procédure appel d'offres ouvert (articles 28 et 29 du décret nº 2005-1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6.6.2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics).
Envoi de l'AAPC: 12.11.2014.
Date limite de réception des offres: 23.12.2014
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution nº: 220 A, annonce nº 116 du 15.11.2014.
Références de publication rectificative
Parution nº: 222 A, annonce nº 110 du 19.11.2014.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.3.2015.
Afficher plus
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Zac de la Quantinière à Trélazé, 49800 Trélazé
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-02-06 📅
Nom: Egdc
Adresse postale: ZI de Longchamp — BP 50305
Commune postale: Cerizay Cedex
Code postal: 79143
Pays: France 🇫🇷
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Bernard Gravouil directeur général de Maine-et-Loire Habitat
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île Gloriette
Commune postale: Nantes Cedex 01
Code postal: 44041
Source: OJS 2015/S 056-096901 (2015-03-17)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)