Andresy - collège Saint-Exupéry - amélioration du confort thermique (2ème tranche) : mise en place de système de ventilation et travaux annexes (3 lots)

Conseil général des Yvelines

Les prestations ont pour objet l'amélioration du confort thermique (2ème tranche), soit la mise en place de système de ventilation et travaux annexes.
Le délai global d'exécution des travaux (y compris la période de préparation d'une durée de 49 jours par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux) est de 103 jours (dates prévisionnelles du 19.5.2014 au 29.8.2014).
Le délai d'exécution des travaux court à compter de la date de démarrage indiquée sur l'ordre de service notifié par le maître d'ouvrage à l'entreprise, par dérogation à l'article 3.8.1 du CCAG Travaux.
La durée d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai global et conformément au planning.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-02-20. L'appel d'offres a été publié le 2014-01-07.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-01-07 Avis de marché
2014-06-16 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-01-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de ventilation
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de ventilation 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général des Yvelines
Adresse postale: 2 place André Mignot
Code postal: 78012
Commune postale: Versailles
Contact
Adresse Internet: http://www.yvelines.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-07 📅
Date limite de soumission: 2014-02-20 📅
Date de publication: 2014-01-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 006-005840
Numéro JO-S: 6
Informations complémentaires
retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr Criteres d'attributions : Pour le lot 1 : ventilation-plomberie sous-critère 1 : Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, notamment pour l'installation des CTA en toiture et la pose des volets de surpression en façade et pour le respect des délais d'exécution avec la fourniture d'un planning par tâche (6 points) sous-critère 2 : Moyens humains en terme de personnel d'exécution et d'encadrement pour l'exécution des travaux et le suivi du chantier et moyens matériels affectés au chantier (4 points). Sous-critère 3 : Mesures d'hygiène et de sécurité du chantier et dispositions prises pour la limitation des nuisances liées au chantier et pour la gestion des déchets (4 points) sous-critère 4 : Qualité des produits proposés qui sera examinée en fonction des fiches techniques des produits suivants : CTA, système de régulation des CTA, extracteur, volet de surpression, grille intérieure (salle de classe), diffuseurs (6 points). Pour le lot 2 : Electricité Sous-Critère 1 : Méthodologie d'intervention et organisation du chantier (4 points) sous-critère 2 : Moyens humains en terme de personnel d'exécution et d'encadrement pour l'exécution des travaux et le suivi du chantier et moyens matériels affectés au chantier (6 points). Sous-critère 3 : Mesures d'hygiène et de sécurité du chantier et dispositions prises pour la limitation des nuisances liées au chantier et pour la gestion des déchets (6 points) sous-critère 4 : Qualité des produits proposés qui sera examinée en fonction des fiches techniques des produits suivants : tableau électrique (tableau général ventilation) y compris disjoncteurs différentiels, armoire électrique (tableau divisionnaire par étage) y compris disjoncteurs différentiels (4 points). Pour le lot 3 : Travaux annexes (faux plafonds, peinture, sols souples) sous-critère 1 : Méthodologie d'intervention et organisation du chantier (6 points) sous-critère 2 : Moyens humains en terme de personnel d'exécution et d'encadrement pour l'exécution des travaux et le suivi du chantier et moyens matériels affectés au chantier (8 points). Sous-critère 3 : Mesures d'hygiène et de sécurité du chantier et dispositions prises pour la limitation des nuisances liées au chantier et pour la gestion des déchets (6 points) les notes seront évaluées par le pouvoir adjudicateur, conformément aux indications et sous-critères détaillés ci-dessus, au vu des documents composant l'offre, en fonction des engagements pris par le candidat et de la justification qu'il aura apporté de la pertinence de ces engagements pour l'objet du marché. Renseignements administratifs : Conseil général des Yvelines, DPIC - SDFGMP - service des marchés, Yvette Botras, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr 78012 Versailles Tél : +33 139078658 fax : +33 139078738 renseignements techniques : Conseil général des Yvelines, DPIC - pôle bâtiments secteur 2, Nathalie Bamas, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr 78012 Versailles Tél : +33 139078656 Fax : +33 139078768 unité monétaire utilisée, l'euro.instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles, Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Conseil général des Yvelines DPIC - SEJC Mme Mélinda Etienne, 2 place André Mignot, 78012 Versailles cedex, télécopieur : +33 139078738, courriel : metienne@yvelines.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.1.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les prestations ont pour objet l'amélioration du confort thermique (2ème tranche), soit la mise en place de système de ventilation et travaux annexes.
Le délai global d'exécution des travaux (y compris la période de préparation d'une durée de 49 jours par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux) est de 103 jours (dates prévisionnelles du 19.5.2014 au 29.8.2014).
Le délai d'exécution des travaux court à compter de la date de démarrage indiquée sur l'ordre de service notifié par le maître d'ouvrage à l'entreprise, par dérogation à l'article 3.8.1 du CCAG Travaux.
La durée d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai global et conformément au planning.
Numéro du lot: 1
Brève description: Ventilation - plomberie
Numéro du lot: 2
Brève description: Electricité
Numéro du lot: 3
Brève description: Travaux annexes (Faux plafonds, peinture, sols souples)
Description des options:
Au sens du droit communautaire des marchés publics, le présent marché pourra, en cas de modifications des prestations prévues au marché, faire l'objet d'un ou plusieurs avenants au sens des dispositions de l'article 20 du code des marchés publics.
Au sens "Modalités d'exécution particulières du marché" en droit des marchés publics français, le marché ne comporte pas d'option.
Numéro de référence: 2013-438/502/615
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 7 rue des Cardinettes, 78570 Andresy

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Lettre de candidature accompagnée de documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société (produire une délégation de pouvoir le cas échéant, les habilitations du mandataire pour représenter les opérateurs économiques dans le cadre d'un groupement).
Afficher plus
Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur datée et signée par le candidat certifiant qu'il n'entre dans aucune des interdictions de l'article 43 du code des marchés publics (voir modèle dans le formulaire Dc1).
Justificatifs éventuels d'un droit de préférence pour l'attribution du marché (article 53 IV du code des marchés publics : société coopérative ouvrière de production, artisan, société coopérative d'artisan, entreprise adaptée, etc.).
Engagement écrit éventuel d'autres entreprises à participer à l'exécution du marché, et dont le candidat demande la prise en compte des capacités (article 45 III du code des marchés publics).
A titre facultatif, le candidat est invité à joindre à sa candidature les certificats et attestations prévus à l'article 46 du code des marchés, ainsi que ses attestations d'assurance à jour de leurs cotisations, correspondant à l'objet du marché.
Situation économique et financière:
Les candidats seront jugés sur leurs capacités : financières (chiffres d'affaires).
Capacité technique et professionnelle:
Les candidats seront jugés sur leurs capacités :
- professionnelles = références et/ou qualification ou tout document permettant au prestataire de prouver sa capacité à réaliser les prestations
qualifications :
Lot no 1 : Ventilation, plomberie : QUALIBAT 5433 (ventilation technicité confirmée)
lot no2 : Electicité : E2
Lot no3 : Travaux annexes faux plafonds, peinture, sols souples : QUALIBAT 6611 (fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires technicité courante).
La qualification peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou par des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
- techniques (moyens humains et techniques).
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Le département des Yvelines informe les candidats qu'une garantie à première demande sera exigée dans le cas où le titulaire du marché bénéficiera d'une avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Fonds publics du département des Yvelines.
Le mode de règlement du marché choisi par la personne publique est le virement administratif (délai de paiement prévu au code des marchés publics).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Ces marchés seront conclus avec un prestataire unique ou avec un groupement d'entreprises. Les candidats ont la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement.
Afficher plus
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

Procédure
Période de validité de l'offre: 160 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur financière de l'offre (80 points)
2. Valeur technique de l'offre (20 points)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22780646000019
Contact
Point de contact: Le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats.yvelines.fr 🌏
Nom: Conseil général des Yvelines : DPIC - SDFGMP - service des marchés
Adresse postale: Karine Eugene, 2 place André Mignot - bureau C 302, du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 et le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00. Retrait par voie électronique : http://www.achats.yvelines.fr
Téléphone: +33 139077900 📞
Fax: +33 139078738 📠
Adresse postale: Karine Eugene, 2 place André Mignot - bureau C 302, Remise contre récepissé du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 et le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00- remise par voie électronique : http://www.achats.yvelines.fr

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2013-438/502/615
Informations complémentaires
retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr
Criteres d'attributions : Pour le lot 1 : ventilation-plomberie
sous-critère 1 : Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, notamment pour l'installation des CTA en toiture et la pose des volets de surpression en façade et pour le respect des délais d'exécution avec la fourniture d'un planning par tâche (6 points)
Afficher plus
sous-critère 2 : Moyens humains en terme de personnel d'exécution et d'encadrement pour l'exécution des travaux et le suivi du chantier et moyens matériels affectés au chantier (4 points).
Sous-critère 3 : Mesures d'hygiène et de sécurité du chantier et dispositions prises pour la limitation des nuisances liées au chantier et pour la gestion des déchets (4 points)
sous-critère 4 : Qualité des produits proposés qui sera examinée en fonction des fiches techniques des produits suivants : CTA, système de régulation des CTA, extracteur, volet de surpression, grille intérieure (salle de classe), diffuseurs (6 points).
Afficher plus
Pour le lot 2 : Electricité
Sous-Critère 1 : Méthodologie d'intervention et organisation du chantier (4 points)
sous-critère 2 : Moyens humains en terme de personnel d'exécution et d'encadrement pour l'exécution des travaux et le suivi du chantier et moyens matériels affectés au chantier (6 points).
Sous-critère 3 : Mesures d'hygiène et de sécurité du chantier et dispositions prises pour la limitation des nuisances liées au chantier et pour la gestion des déchets (6 points)
sous-critère 4 : Qualité des produits proposés qui sera examinée en fonction des fiches techniques des produits suivants : tableau électrique (tableau général ventilation) y compris disjoncteurs différentiels, armoire électrique (tableau divisionnaire par étage) y compris disjoncteurs différentiels (4 points).
Afficher plus
Pour le lot 3 : Travaux annexes (faux plafonds, peinture, sols souples)
sous-critère 1 : Méthodologie d'intervention et organisation du chantier (6 points)
sous-critère 2 : Moyens humains en terme de personnel d'exécution et d'encadrement pour l'exécution des travaux et le suivi du chantier et moyens matériels affectés au chantier (8 points).
les notes seront évaluées par le pouvoir adjudicateur, conformément aux indications et sous-critères détaillés ci-dessus, au vu des documents composant l'offre, en fonction des engagements pris par le candidat et de la justification qu'il aura apporté de la pertinence de ces engagements pour l'objet du marché.
Afficher plus
Renseignements administratifs :
Conseil général des Yvelines, DPIC - SDFGMP - service des marchés, Yvette Botras, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
78012 Versailles
Tél : +33 139078658 fax : +33 139078738
renseignements techniques :
Conseil général des Yvelines, DPIC - pôle bâtiments secteur 2, Nathalie Bamas, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
Tél : +33 139078656 Fax : +33 139078768
unité monétaire utilisée, l'euro.instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles,
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Conseil général des Yvelines DPIC - SEJC Mme Mélinda Etienne, 2 place André Mignot, 78012 Versailles cedex, télécopieur : +33 139078738, courriel : metienne@yvelines.fr.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.1.2014.
Source: OJS 2014/S 006-005840 (2014-01-07)
Avis d'attribution de marché (2014-06-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 200 536,57 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-06-16 📅
Date de publication: 2014-06-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 116-203961
Se réfère à l'avis: 2014/S 6-005840
Numéro JO-S: 116
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.achats.yvelines.fr Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16.6.2014.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-05-26 📅
Nom: GDF Suez Énergies ES Cofely Services
Adresse postale: 4 rue de l'Eclipse
Commune postale: Cergy-Saint-Christophe
Code postal: 95800

2️⃣
Nom: INEO Tertiaire IDF
Adresse postale: 12 rue Audemars - ZI
Commune postale: Buc
Code postal: 78534

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-05-28 📅
Nom: Techni 2d
Adresse postale: 19 rue Denis Papin
Commune postale: Saint-Michel-sur-Orge
Code postal: 91240
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
4
2
Source: OJS 2014/S 116-203961 (2014-06-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines
Fournisseurs:
GDF Suez Énergies ES Cofely Services Ineo Tertiaire IDF Techni 2D
Produits/services:
Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de plomberie Travaux d'installation de matériel de... Travaux d'installation de matériel de... Travaux d'installation de ventilation Travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de menuiserie et de charpenterie Travaux de menuiserie