Aménagement du carrefour giratoire des Fumades - RD 16/ RD 241 Allègre-les-Fumades

Conseil général du Gard

marché ordinaire visant à l'aménagement du carrefour giratoire des Fumades - RD 16/ RD 241 Allègre-les-Fumades.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-05-13. L'appel d'offres a été publié le 2014-03-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Les Jardins de Provence
• SAS Laupie TP

Qui ?

• Conseil général du Gard

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-03-28	Avis de marché
2014-09-10	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-03-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Quantité ou étendue:

lot 1 : le délai d exécution des travaux est de 19 semaines. Ce délai d exécution part de la date fixée par l ordre de service prescrivant de commencer les travaux.Lot 2 : le délai d exécution des travaux est de 26 mois. Ce délai d exécution part de la date fixée par l ordre de service prescrivant de commencer les travaux.Il se décompose de la manière suivante :- 2 mois de travaux dans lesquels les plantations et l ensemencement devront être réalisés entre le 1er novembre et le 31 avril,- 6 mois pour les travaux de parachèvement,- 18 mois d'entretien.Il est fixé une période de préparation d'une durée de 30 jours, comprise dans le délai d'exécution du marché. Cette période débute à compter de la notification du marché.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Gard
Adresse postale: 3 rue Guillemette
Code postal: 30044
Commune postale: Nîmes Cedex 9

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-28 📅
Date limite de soumission: 2014-05-13 📅
Date de publication: 2014-04-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 065-110175
Numéro JO-S: 65
Informations complémentaires

appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du Code des marchés publics. Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Les variantes ne sont autorisées que pour le lot 1, pour lequel les entreprises sont invitées à proposer des variantes techniques "Éco-Responsables" par le choix des matériaux, des modalités de fabrication ou des procédés de mise en oeuvre. Dématérialisation des procédures : le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.gard.fr. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens, lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé, ou sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...). Dossier de consultation gratuit. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Unité monétaire : l'euro. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28.3.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

marché ordinaire visant à l'aménagement du carrefour giratoire des Fumades - RD 16/ RD 241 Allègre-les-Fumades.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Terrassements - voirie - réseaux
Brève description:

Installation et signalisation de chantiertravaux préparatoires dont débroussaillement (6 300m²)terrassements et travaux annexes : déblais de toute nature (4 045 m3), décaissement de chaussée (920 m3), décapage de terre végétale et préparation du terrain sous remblais (2 150 mètres carrés), traitement à la chaux (2 150 mètres carrés), rabotage généralisé (1 280 mètres carrés), finition du fond de forme (2 570 mètres carrés), scarification de chaussée (1 150 mètres carrés)remblais et matériaux d'apport : matériaux d'apport pour remblais (1 850 m3), remblais issus du chantier (2 030 m3), 0/31.5 (3 030 m3), terre végétale (620 m3)maçonneries de voirie : fourniture et pose bordures coulées (t2 - 190 ml, i- 465 ml, P2 - 245 ml), revêtement ilot et trottoir béton balayé (620 mètres carrés).Réseaux : pluvial + gaines réseaux secs.Revêtement : imprégnation (4 650 mètres carrés), accrochage (2 580 mètres carrés), accrochage bitume modifié (9 995 mètres carrés), gb3 (710 t), eme (915 t), bbme(970 t)signalisation horizontale et verticalepeinture silicée sur accotement 1 295 m

Installation et signalisation de chantier

travaux préparatoires dont débroussaillement (6 300m²)

terrassements et travaux annexes : déblais de toute nature (4 045 m3), décaissement de chaussée (920 m3), décapage de terre végétale et préparation du terrain sous remblais (2 150 mètres carrés), traitement à la chaux (2 150 mètres carrés), rabotage généralisé (1 280 mètres carrés), finition du fond de forme (2 570 mètres carrés), scarification de chaussée (1 150 mètres carrés)

remblais et matériaux d'apport : matériaux d'apport pour remblais (1 850 m3), remblais issus du chantier (2 030 m3), 0/31.5 (3 030 m3), terre végétale (620 m3)

maçonneries de voirie : fourniture et pose bordures coulées (t2 - 190 ml, i- 465 ml, P2 - 245 ml), revêtement ilot et trottoir béton balayé (620 mètres carrés).

Réseaux : pluvial + gaines réseaux secs.

Revêtement : imprégnation (4 650 mètres carrés), accrochage (2 580 mètres carrés), accrochage bitume modifié (9 995 mètres carrés), gb3 (710 t), eme (915 t), bbme(970 t)

signalisation horizontale et verticale

peinture silicée sur accotement 1 295 m

Informations complémentaires sur les lots: le lot 1 est le lot principal.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: aménagements paysagers
Brève description:

Travaux préliminaires : installation, signalisation, modelages de finition, nettoyage et désherbage, fourniture et mise en oeuvre de compost de déchets verts (1 350…

… l)maçonneries et sols minéraux : feutres et toiles paillages divers (410 mètres carrés), cailloutis garrigue 20/50 (1.7 m3), gravillons roulés 5/15 (0.3m3), verre pilé (0.4 m3), ballast (0.4 m3), grave ciment (4 m3), longrine béton (1.2 m3), fourniture et mise place de bordures en voliges en châtaignier (28 m)fourniture et mise en place bordures en acier corten et de plots lumineux routiers autonomes à ledsfourniture et plantation : 27 micocouliers, 90 ballotes, 30 buplèvre, 70 cistes, 206 pistachiers, 160 teucriums, 180 helichrysum, 149 euphorbes,9 490 mètres carrés d'ensemencement hydrauliqueentretien période de parachèvement 6 mois + période d'entretien 18 mois

… l)

maçonneries et sols minéraux : feutres et toiles paillages divers (410 mètres carrés), cailloutis garrigue 20/50 (1.7 m3), gravillons roulés 5/15 (0.3m3), verre pilé (0.4 m3), ballast (0.4 m3), grave ciment (4 m3), longrine béton (1.2 m3), fourniture et mise place de bordures en voliges en châtaignier (28 m)

fourniture et mise en place bordures en acier corten et de plots lumineux routiers autonomes à leds

fourniture et plantation : 27 micocouliers, 90 ballotes, 30 buplèvre, 70 cistes, 206 pistachiers, 160 teucriums, 180 helichrysum, 149 euphorbes,

9 490 mètres carrés d'ensemencement hydraulique

entretien période de parachèvement 6 mois + période d'entretien 18 mois

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

lot 1 : le délai d exécution des travaux est de 19 semaines. Ce délai d exécution part de la date fixée par l ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Lot 2 : le délai d exécution des travaux est de 26 mois. Ce délai d exécution part de la date fixée par l ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Il se décompose de la manière suivante :

- 2 mois de travaux dans lesquels les plantations et l ensemencement devront être réalisés entre le 1er novembre et le 31 avril,

- 6 mois pour les travaux de parachèvement,

- 18 mois d'entretien.

Il est fixé une période de préparation d'une durée de 30 jours, comprise dans le délai d'exécution du marché. Cette période débute à compter de la notification du marché.

Description des options:

les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l article 35-ii.6 et qui seront exécutées par l attributaire de ce présent marché. Les conditions d exécution de ce nouveau marché seront identiques à celles du marché initial.

Ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du présent marché.

Numéro de référence: 14UTBE01
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Allègre-les-Fumades (Département du Gard)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : critères de sélection des candidats :

Garanties et capacités techniques et financières

capacités professionnelles

renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique

minimale requise en vue de la sélection des candidatures (Application des articles 43, 44, 45 et 52 du code des marchés publics)

situation juridique - capacité économique et capacité technique - références requises :

Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature.

Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr.

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: aucune garantie financière ne sera exigée.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

articles 86 à 111 du code des marchés publics.

Prix unitaires, révisables mensuellement.

Modalités de règlement des comptes : conditions du CCAP.

Le délai global de paiement est de 30 jours.

Modalités de financement : fonds propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :

- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

- en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (lot 1) (60)
2. Valeur technique (lot 1) (40)
3. Valeur technique (lot 2) (60)
4. Prix des prestations (lot 2) (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: ou accompagnées d'une traduction en français certfifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Nom: Conseil général du Gard - direction de la commande publique, Hôtel Carénou
Adresse postale: Renseignement(s) technique(s) : DGADIF – unité territoriale de Bessèges – Hôtel du Département – 3 rue Guillemette – Anne Creusot – télécopie: +33 466254004, renseignement(s) administratif(s) : 3 rue Guillemette – 30044 Nîmes Cedex 9 – Anne Combe
Courrier électronique: dcp-personnepublique@gard.fr 📧
Fax: +33 466763600 📠
Nom: Conseil général du Gard – direction de la commande publique, Hôtel Carénou
Adresse postale: 14 rue Bernard Aton
Fax: +33 0466763600 📠
URL des documents: https://marchespublics.gard.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=684&orgAcronyme=t5y 🌏
Nom: Conseil général du Gard – direction de la commande publique
Adresse postale: Envoi postal et remise contre récépissé : Hôtel Carénou - 14 rue Bernard Aton (horaire : 8:30 à 11:30 et 14:00 à 16:00)
URL pour la participation: http://www.gard.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14UTBE01
Informations complémentaires

appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du Code des marchés publics.

Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé.

Les variantes ne sont autorisées que pour le lot 1, pour lequel les entreprises sont invitées à proposer des variantes techniques "Éco-Responsables" par le choix des matériaux, des modalités de fabrication ou des procédés de mise en oeuvre.

Dématérialisation des procédures : le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.gard.fr. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens, lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé, ou sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...).

Dossier de consultation gratuit.

Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique.

Unité monétaire : l'euro.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28.3.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères - CS 88010
Commune postale: Nîmes Cedex 09
Code postal: 30941
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, CS 88010
Téléphone: +33 466273700 📞
Fax: +33 466362786 📠
Source: OJS 2014/S 065-110175 (2014-03-28)

Avis d'attribution de marché (2014-09-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 515 406,75 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-10 📅
Date de publication: 2014-09-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 176-309964
Se réfère à l'avis: 2014/S 65-110175
Numéro JO-S: 176
Informations complémentaires

Date de signature du marché : 29.7.2014 Type de procédure : Appel d'offres L'exécution des prestations commencera dès réception de l'ordre de service. Modalité de consultation du marché : après demande écrite, auprès de M. le président du conseil général du Gard, Hôtel du département, 3 , rue Guillemette, 30044 Nîmes cedex 9. Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Conseil général du Gard, direction de la commande publique, service prestations commande publique, Hôtel du Département, 3 rue Guillemette, 30044 Nîmes Cedex 9. Télécopie : +33 466763600. E-mail : dcp-personnepublique@gard.fr . Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no : 64 A, annonce no 180 du 1.4.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 10.9.2014.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Département du Gard

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-08-25 📅
Nom: SAS Laupie TP
Adresse postale: 951 route de Bessèges Clairac
Commune postale: Meyrannes
Code postal: 30410

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-08-11 📅
Nom: Les jardins de Provence
Adresse postale: 16 rue des 14 Martyrs
Commune postale: Le Pouzin
Code postal: 07250
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
6

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du Conseil général du Gard

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 16 avenue F Euchères - CS 88010
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 466273700 📞
Fax: +33 466362786 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 16 avenue Feuchères - CS 88010
Source: OJS 2014/S 176-309964 (2014-09-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)