Aménagement des berges du Préconil entre la Passerelle des Tilleuls et le pont de la RD 25

Commune de Sainte-Maxime

aménagement de la rive gauche du Préconil afin de la stabiliser, tout en tenant compte des ouvrages existants et en respectant l'environnement naturel du cours d'eau; mise en valeur des berges pour l'agrément du public.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-03-19. L'appel d'offres a été publié le 2014-02-06.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Commune de Sainte-Maxime

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-02-06	Avis de marché
2014-06-17	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-02-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Quantité ou étendue:

aménagement des berges du Préconil entre la Passerelle des Tilleuls et le pont de la RD 25, en 3 lots : lot no1 - terrassements, protections de berges, réseaux et aménagements paysagers, lot no2 - luminaires et réseaux électriques, lot no3 - mobilier urbain et signalétique

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Sainte-Maxime
Adresse postale: boulevard des Mimosas, BP 154
Code postal: 83120
Commune postale: Sainte-Maxime
Contact
Courrier électronique: commande-publique@ste-maxime.fr 📧
Téléphone: +33 494794270 📞
Fax: +33 494794260 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-06 📅
Date limite de soumission: 2014-03-19 📅
Date de publication: 2014-02-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 029-045821
Numéro JO-S: 29
Informations complémentaires

le dossier de consultation des entreprises peut-être obtenu gratuitement et ce jusqu'à la date de réception des offres : - sous format papier auprès du service commande publique après demande écrite par courrier, télécopie ou courriel ou retrait sur place; - sous format électronique à l'adresse suivante : www.marches-securises.fr. Plis à remettre sous format papier ou électronique. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 6.2.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: terrassements, protections de berges, réseaux et aménagements paysagers
Brève description:

Terrassements en déblais pour obtenir le profil du projet, protections de berges, réseaux et aménagements paysagers, réaménagement du cheminement piétonnier en sommet de berge, reprise des exécutoires d'eaux pluviales.

Informations complémentaires sur les lots:

Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois y compris la période de préparation.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: luminaires et réseaux électriques
Brève description:

Fourniture et déroulage des cables, confection des protections métalliques, fourniture et pose de candélabres et luminaires.

Informations complémentaires sur les lots:

Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois y compris la période de préparation.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: mobilier urbain et signalétique
Brève description:

Fourniture et mise en oeuvre de poubelles, bornes de distribution de sacs canins, bancs.

Numéro de référence: 13*028*01/03
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Berge rive gauche du Préconil entre la passerelle des Tilleuls (près avenue du Préconil) et le pont de la RD 25 (avenue Saint-Exupéry), 83120 Sainte-Maxime

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1. imprimé Cerfa de lettre de candidature (Dc1) dument complété et signé,

2. copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

Situation économique et financière:

3. imprimé Cerfa de déclaration du candidat (Dc2) dument complété et signé,

4. déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

5. déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

financement sur ressources propres. Paiement par virement administratif dans un délai de 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: aucune forme de groupement exigée.

Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. le maire de Sainte-Maxime
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13*028*01/03
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 6.2.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon Cedex 9
Code postal: 83041
Téléphone: +33 494427930 📞
Fax: +33 494427989 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine, BP 40510
Source: OJS 2014/S 029-045821 (2014-02-06)

Avis d'attribution de marché (2014-06-17)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 286 061 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Commune postale: Sainte Maxime

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-06-17 📅
Date de publication: 2014-06-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 117-206165
Se réfère à l'avis: 2014/S 29-045821
Numéro JO-S: 117
Informations complémentaires

Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution nº 29 A, annonce nº 139 du 11.2.2014. Parution nº 29 B, annonce nº 278 du 11.2.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 17.6.2014.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

berge rive gauche du Préconil entre la passerelle des Tilleuls (près Avenue du Préconil) et le pont de la RD 25 (avenue Saint-Exupéry), 83120 Sainte Maxime

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-06-03 📅
Nom: Groupement Guintoli SAS (mandataire) / Millet paysage environnement
Adresse postale: 14 avenue Gabrielle Barbaroux
Commune postale: Le Luc
Code postal: 83340
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-06-04 📅
Nom: SPIE Sud Est
Adresse postale: 43 avenue de Digne, BP 84
Commune postale: Toulon Cedex 9
Code postal: 83079

3️⃣
Nom: Millet paysage environnement
Adresse postale: quartier la Gêne, RN 7
Commune postale: Roquebrune-sur-Argens
Code postal: 83520
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 06
02
01
Source: OJS 2014/S 117-206165 (2014-06-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)