Travaux de réaménagement des niveaux 22 et 23
Centre hospitalier universitaire Caen
Il s'agit de réhabiliter les niveaux 22 et 23 du bâtiment principal du CHU de Caen.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2013-03-25. L'appel d'offres a été publié le 2013-01-16.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Air Liquide Sante
- • Alimak hek
- • Eiffage Énergie Thermie Normandie
- • Frameto
- • lot déclaré infructueux
- • Seumi
- • Spie
- • Travaux de construction de bâtiments liés à la santé › Travaux de construction d'équipements hospitaliers
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2013-01-16 | Avis de marché |
| 2013-07-30 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2013-01-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier universitaire Caen
Adresse postale: Direction du patrimoine et des infrastructures avenue de la Côte de Nacre
Code postal: 14033
Commune postale: Caen
Contact
Courrier électronique: ambroise-j@chu-caen.fr 📧
Téléphone: +33 231065392 📞
Fax: +33 231064880 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-16 📅
Date limite de soumission: 2013-03-25 📅
Date de publication: 2013-01-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 015-020890
Numéro JO-S: 15
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: lot 00 : Installations générales de chantier
Brève description: Lot 00 : Installations générales de chantier.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: lot 1 : Chauffage - ventilation - climatisation
Brève description: Lot 1 : Chauffage - ventilation - climatisation.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: lot 2 : Electricité
Brève description: Lot 2 : Electricité.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: lot 3 : Gros oeuvre - métallerie - serrurerie - cloisonnement
Brève description: Lot 3 : Gros oeuvre - métallerie - serrurerie - cloisonnement.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: lot 4 : Protection incendie
Brève description: Lot 4: Protection incendie.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: lot 5 : Fluides médicaux
Brève description: Lot 5 : Fluides médicaux.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: lot 6 : gestion des déchets
Brève description: Gestion des déchets.
Informations complémentaires sur les lots:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: CHU de Caen - avenue Côte de Nacre - niveaux 22 et 23, 14033 Caen Cedex FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Pas de forme juridique imposée.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. le directeur général
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DPI 2013-17
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc, BP 25086
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 231707272 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Voir ci-dessus
Source: OJS 2013/S 015-020890 (2013-01-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier universitaire Caen
Adresse postale: Direction du patrimoine et des infrastructures avenue de la Côte de Nacre
Code postal: 14033
Commune postale: Caen
Contact
Courrier électronique: ambroise-j@chu-caen.fr 📧
Téléphone: +33 231065392 📞
Fax: +33 231064880 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-16 📅
Date limite de soumission: 2013-03-25 📅
Date de publication: 2013-01-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 015-020890
Numéro JO-S: 15
Informations complémentaires
Le dossier de consultation peut être demandé :- par fax au +33 231064880 à l'attention de Mme Udol ou Mme Ambroise- par courriel à Mme Udol (udol-a@chu-caen.fr) ou Ambroise (ambroise-j@chu-caen.fr) - retiré directement au CHU direction du patrimoine et des infrastructures : 19 rue de la Masse 14000 Caen FRANCE - niveau 00 porte 0008 (entre 9:00 et 16:00 du lundi au vendredi)- téléchargé sur la plate-forme : https://www.achatpublic.comUne visite facultative sera organisée le 14.2.2013 à14:00. Rendez-Vous sur le site du CHU Côte de Nacre, niveau 00 du bâtiment IGH, salle 517 (vers le self et plus précisément vers le département d'informatique médicale). Le début des travaux s'effectuera pour les lots 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 à compter de l'os de démarrage des travaux.Pour le lot 06 (gestion des déchets) il s'effectuera à compter de l'émission du premier bon de commande.la durée globale des marchés pour les lots 00 installations dechantier, 01 chauffage ventilation climatisation, 02 électricité , 03 gros oeuvre, métallerie, serrurerie, cloisonnement est de 36 mois en tout, y compris les installations et repliement.Pour les lots 04 protection incendie et 05 fluides médicaux, la durée des marchés est de 12 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux. Pour le lot 06, les conditions sont fixées ci-avant.pour le lot 01 "Chauffage ventilation climatisation" : les personnels qui interviendront sur le chantier seront obligatoirement habilités aux travaux en milieu amianté. Ils devront être formés au port des EPI et à l'utilisation des SAS d'accès aux étages techniques de la tour côte de nacre. Tous les travaux au contact de matériaux amiantés devront être réalisés sous mode opératoire. Ces derniers seront validés par le CHU et l'inspecteur du travail avant le début des travaux.il est à noter que pour les lots 01 - 02 - 03, un ajournement des travaux d'une durée d'un an est à envisager.le critère de la valeur Technique de 60%est répartie de la façon suivante: -40% pour la note méthodologique, à savoir: o La compréhension de la mission et des contraintes (10%) o Le respect du planning (10%) o Cohérence technique de l'offre par rapport à la mission demandée (10%) o La prise en compte de la prévention des risques professionnels et de l'environnement (10%) o Ressources techniques (10%) o Equipe (10%).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16.1.2013.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Il s'agit de réhabiliter les niveaux 22 et 23 du bâtiment principal du CHU de Caen.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: lot 00 : Installations générales de chantier
Brève description: Lot 00 : Installations générales de chantier.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: lot 1 : Chauffage - ventilation - climatisation
Brève description: Lot 1 : Chauffage - ventilation - climatisation.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: lot 2 : Electricité
Brève description: Lot 2 : Electricité.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: lot 3 : Gros oeuvre - métallerie - serrurerie - cloisonnement
Brève description: Lot 3 : Gros oeuvre - métallerie - serrurerie - cloisonnement.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: lot 4 : Protection incendie
Brève description: Lot 4: Protection incendie.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: lot 5 : Fluides médicaux
Brève description: Lot 5 : Fluides médicaux.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: lot 6 : gestion des déchets
Brève description: Gestion des déchets.
Informations complémentaires sur les lots:
Marché à bons de commande établi pour une durée d'un an à compter de l'émission du premier bon de commande. Il sera ensuite renouvelable deux fois.Montant minimum annuel = 5 000 EUR HT. Montant maximum annuel = 50 000 EUR HT.
Numéro de référence: DPI 2013-17
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: CHU de Caen - avenue Côte de Nacre - niveaux 22 et 23, 14033 Caen Cedex FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5% sera appliquée et pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles 100 et 100-1 du code des marchés publics.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Budget du CHU.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Pas de forme juridique imposée.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. le directeur général
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DPI 2013-17
Informations complémentaires
Le dossier de consultation peut être demandé :- par fax au +33 231064880 à l'attention de Mme Udol ou Mme Ambroise- par courriel à Mme Udol (udol-a@chu-caen.fr) ou Ambroise (ambroise-j@chu-caen.fr) - retiré directement au CHU direction du patrimoine et des infrastructures : 19 rue de la Masse 14000 Caen FRANCE - niveau 00 porte 0008 (entre 9:00 et 16:00 du lundi au vendredi)- téléchargé sur la plate-forme : https://www.achatpublic.comUne visite facultative sera organisée le 14.2.2013 à14:00. Rendez-Vous sur le site du CHU Côte de Nacre, niveau 00 du bâtiment IGH, salle 517 (vers le self et plus précisément vers le département d'informatique médicale). Le début des travaux s'effectuera pour les lots 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 à compter de l'os de démarrage des travaux.Pour le lot 06 (gestion des déchets) il s'effectuera à compter de l'émission du premier bon de commande.la durée globale des marchés pour les lots 00 installations dechantier, 01 chauffage ventilation climatisation, 02 électricité , 03 gros oeuvre, métallerie, serrurerie, cloisonnement est de 36 mois en tout, y compris les installations et repliement.Pour les lots 04 protection incendie et 05 fluides médicaux, la durée des marchés est de 12 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux. Pour le lot 06, les conditions sont fixées ci-avant.pour le lot 01 "Chauffage ventilation climatisation" : les personnels qui interviendront sur le chantier seront obligatoirement habilités aux travaux en milieu amianté. Ils devront être formés au port des EPI et à l'utilisation des SAS d'accès aux étages techniques de la tour côte de nacre. Tous les travaux au contact de matériaux amiantés devront être réalisés sous mode opératoire. Ces derniers seront validés par le CHU et l'inspecteur du travail avant le début des travaux.il est à noter que pour les lots 01 - 02 - 03, un ajournement des travaux d'une durée d'un an est à envisager.le critère de la valeur Technique de 60%est répartie de la façon suivante: -40% pour la note méthodologique, à savoir: o La compréhension de la mission et des contraintes (10%) o Le respect du planning (10%) o Cohérence technique de l'offre par rapport à la mission demandée (10%) o La prise en compte de la prévention des risques professionnels et de l'environnement (10%) o Ressources techniques (10%) o Equipe (10%).
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16.1.2013.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc, BP 25086
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 231707272 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Voir ci-dessus
Source: OJS 2013/S 015-020890 (2013-01-16)
Avis d'attribution de marché (2013-07-30)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 777 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction du patrimoine et des infrastructures, avenue de la Côte de Nacre
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-30 📅
Date de publication: 2013-08-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 150-260275
Se réfère à l'avis: 2013/S 15-020890
Numéro JO-S: 150
Informations complémentaires
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-06-27 📅
Nom: Alimak hek
Adresse postale: 15 avenue de l'Europe
Commune postale: Neuilly en Thelle
Code postal: 60530
2️⃣
Nom: Eiffage énergie thermie Normandie
Adresse postale: ZAC du Clos de la Tête
Commune postale: Giberville
Code postal: 14730
3️⃣
Nom: Spie
Adresse postale: 8 rue Sophia Antipolis
Commune postale: Hérouville Saint Clair
Code postal: 14200
4️⃣
Nom: Frameto
Adresse postale: ZI de Bellevue BP 30022
Commune postale: Carpiquet
Code postal: 14650
5️⃣
Nom: Seumi
Adresse postale: ZI du Martray
6️⃣
Nom: air liquide sante
Adresse postale: 290 avenue Galilée, Parc Cézanne
Commune postale: Aix en provence
Code postal: 13799
7️⃣
Nom: lot déclaré infructueux
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
2
5
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: idem ci-dessus
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: idem ci-dessus
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Source: OJS 2013/S 150-260275 (2013-07-30)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 777 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction du patrimoine et des infrastructures, avenue de la Côte de Nacre
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-30 📅
Date de publication: 2013-08-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 150-260275
Se réfère à l'avis: 2013/S 15-020890
Numéro JO-S: 150
Informations complémentaires
annonce nº 110, BOAMP 13 A du 18.1.2013.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30.7.2013.
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-06-27 📅
Nom: Alimak hek
Adresse postale: 15 avenue de l'Europe
Commune postale: Neuilly en Thelle
Code postal: 60530
2️⃣
Nom: Eiffage énergie thermie Normandie
Adresse postale: ZAC du Clos de la Tête
Commune postale: Giberville
Code postal: 14730
3️⃣
Nom: Spie
Adresse postale: 8 rue Sophia Antipolis
Commune postale: Hérouville Saint Clair
Code postal: 14200
4️⃣
Nom: Frameto
Adresse postale: ZI de Bellevue BP 30022
Commune postale: Carpiquet
Code postal: 14650
5️⃣
Nom: Seumi
Adresse postale: ZI du Martray
6️⃣
Nom: air liquide sante
Adresse postale: 290 avenue Galilée, Parc Cézanne
Commune postale: Aix en provence
Code postal: 13799
7️⃣
Nom: lot déclaré infructueux
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
2
5
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: idem ci-dessus
Informations sur les délais d'introduction des recours:
recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de la présente publication. Pendant ce délai, les contrats signés le 27 juin 2013 sont consultables dans le respect des secrets protégés par la Loi, à la Direction du Patrimoine et des Infrastructures du CHU de Caen, sur rendez-vous
Afficher plus
Adresse postale: idem ci-dessus
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Source: OJS 2013/S 150-260275 (2013-07-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)