Travaux de réalisation d'une salle festive et d'une brasserie à Crolles

Ville de Crolles

Réalisation de l'ensemble des prestations et fournitures liées à la réhabilitation d'un ancien bâtiment industriel et sa transformation en salle festive et brasserie.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-06-27. L'appel d'offres a été publié le 2013-05-31.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-05-31 Avis de marché
2013-10-15 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-05-31)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Crolles
Adresse postale: place de la Mairie, BP 11
Code postal: 38921
Commune postale: Crolles
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-crolles.fr 🌏
Courrier électronique: marches.publics@ville-crolles.fr 📧
Téléphone: +33 476080454 📞
Fax: +33 476088861 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-31 📅
Date limite de soumission: 2013-06-27 📅
Date de publication: 2013-06-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 106-181011
Numéro JO-S: 106
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.infoDélai d'exécution : Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 12 mois, inclus 1 mois de préparation de chantiercriteres d'attributions : 50 % : Valeur technique (lots no1, no2, no6, no8, no11, no12 et no13)50 % : Prix des prestations (lots no1, no2, no6, no8, no11, no12 et no13)unité monétaire utilisée, l'euro. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 31.5.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Réalisation de l'ensemble des prestations et fournitures liées à la réhabilitation d'un ancien bâtiment industriel et sa transformation en salle festive et brasserie.
Numéro du lot: 1
Brève description: Démolitions - déconstruction
Numéro du lot: 2
Brève description: Terrassement - vRD - aménagements extérieurs
Numéro du lot: 3
Brève description: Gros oeuvre
Numéro du lot: 4
Brève description: Structure métallique - vétures - couverture et bardage bac acier - serrurerie
Numéro du lot: 5
Brève description: Etanchéité
Numéro du lot: 6
Brève description: Isolation projetée - flocage
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries extérieures alu - polycarbonate - occultations
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries intérieures - parquets - aménagement mobilier - signalétique
Numéro du lot: 9
Brève description: Cloisons - doublages et plafonds
Numéro du lot: 10
Brève description: Faux-Plafonds démontables
Numéro du lot: 11
Brève description: Chapes
Numéro du lot: 12
Brève description: Carrelage - faïence
Numéro du lot: 13
Brève description: Peinture - revêtements muraux - nettoyage
Numéro du lot: 14
Brève description:
Chauffage - ventilation - rafraichissement - désenfumage - plomberie - sanitaires
Numéro du lot: 15
Brève description: Electricité - courants forts et faibles - détection incendie
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
Des prestations supplémentaires ou alternatives (options) sont prévues pour les lots no2, no6, no8 et no15. Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires ou alternatives décrites dans les CCTP.
Numéro de référence: 2013-28

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Afficher plus
Autres conditions particulières:
Conformément aux articles 5 et 14 du Code des marchés publics, le cahier des charges du présent marché comporte une clause visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (Lots no3, no4, no5, no7, no9, no10, no14 et no15) % (60)
2. Prix des prestations (Lots no3, no4, no5, no7, no9, no10, no14 et no15) % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Brottes François, maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.info 🌏
Nom: Commune de Crolles
Adresse postale: Mairie
Point de contact: Lundi et vendredi 8:30/12:30 et 13:30/16:30, mardi 8:30/11:00 et 13:30/18:00, mercredi et jeudi 8:30/12:30 et 13:30/18:00, samedi 8:30/12:00

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2013-28
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.infoDélai d'exécution : Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 12 mois, inclus 1 mois de préparation de chantiercriteres d'attributions : 50 % : Valeur technique (lots no1, no2, no6, no8, no11, no12 et no13)50 % : Prix des prestations (lots no1, no2, no6, no8, no11, no12 et no13)unité monétaire utilisée, l'euro.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 31.5.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun BP 1135
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 476429000 📞
Fax: +33 476422269 📠
Source: OJS 2013/S 106-181011 (2013-05-31)
Avis d'attribution de marché (2013-10-15)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 55 549,25 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-10-15 📅
Date de publication: 2013-10-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 202-349023
Se réfère à l'avis: 2013/S 106-181011
Numéro JO-S: 202
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info Annonce no208, B.O.A.M.P. 106 A.Annonce no287, B.O.A.M.P. 106 B du 5 juin 2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 15 octobre 2013.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-09-04 📅
Nom: sa midali freres
Adresse postale: Malbuisson
Commune postale: Theys
Code postal: 38570

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-10-02 📅
Nom: colas rhone-alpes auvergne
Adresse postale: ZA Les Condamines - Bresson BP 103
Commune postale: Eybens
Code postal: 38322

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-10-03 📅
Nom: anatolie sarl
Adresse postale: 1 rue des Clercs
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38000

4️⃣
Nom: charpente saint-clair
Adresse postale: 7 bis route du Péage
Commune postale: Saint-Clair du Rhone
Code postal: 38370

5️⃣
Nom: eco protect
Adresse postale: Chemin Pré Figaroud
Commune postale: Saint-Nazaire les Eymes
Code postal: 38330

6️⃣
Nom: i.p.g. Les isolants Projetés du Grésivaudan
Adresse postale: 192 chemin des Ratz

7️⃣
Nom: ets robert bellavia sas
Adresse postale: 2 chemin du Drac
Commune postale: Sassenage
Code postal: 38360

8️⃣
Nom: le lot 8 : Menuiseries intérieures - parquets - aménagement mobilier - signalétique a été déclaré INFRUCTUEUX

9️⃣
Nom: eurl valenti - e
Adresse postale: 581 ZI Le Grand Vaugauthier
Commune postale: Sillans
Code postal: 38590

1️⃣0️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-10-04 📅
Nom: sas s.p.c.p
Adresse postale: 60 avenue du Château
Commune postale: Vulbens
Code postal: 74520

1️⃣1️⃣
Nom: chapes concept
Adresse postale: 9 rue Mayencin
Commune postale: Gieres
Code postal: 38610

1️⃣2️⃣
Nom: groupe mignola
Adresse postale: ZA du puits d'Ordet
Commune postale: Saint-Yan
Code postal: 71600

1️⃣3️⃣
Nom: euroconfort maintenance
Adresse postale: 20 rue Gustave Flaubert
Code postal: 38100

1️⃣4️⃣
Nom: systherm sas
Adresse postale: 74 impasse Denis Papin
Commune postale: Gresy-sur-Aix
Code postal: 73100

1️⃣5️⃣
Nom: moncenix-larue
Adresse postale: Le Villaret
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4
6
2
5
8
7

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21380140000010

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 Place de Verdun BP 1135
Source: OJS 2013/S 202-349023 (2013-10-15)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
anatolie sarl Chapes Concept charpente saint-clair Colas Rhône-Alpes Auvergne eco protect ets robert bellavia sas eurl valenti - e euroconfort maintenance Groupe Mignola i.p.g. Les isolants Projetés du Grésivaudan
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Matériaux de construction et articles connexes Matériaux de construction Matériaux de bâtiment Peintures et revêtements muraux Structures de construction diverses Cloisons Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et...