Travaux de gros oeuvre dans le cadre de la restructuration sectorielle, mise aux normes et rénovation du centre sportif Robert Wagner

Ville de Vélizy-Villacoublay

Ce marché fait suite à une résiliation pour motif d'intérêt général du marché précédent. Les travaux comprennent notamment:- installation de chantier - terrassements - démolitions - gros oeuvre - maçonnerie- revêtemnts de sols durs - faiences.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-02-11. L'appel d'offres a été publié le 2013-01-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• LBC

Qui ?

• Ville de Vélizy-Villacoublay

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction

Où ?

• Ile-de-France › Yvelines

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-01-08	Avis de marché
2013-04-30	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-01-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Vélizy-Villacoublay
Adresse postale: 2 place de l'Hôtel de Ville
Code postal: 78140
Commune postale: Vélizy-Villacoublay
Contact
Adresse Internet: http://velizy-villacoublay.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: marchespublics@velizy-villacoublay.fr 📧
Téléphone: +33 134583112 📞
Fax: +33 134585040 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-08 📅
Date limite de soumission: 2013-02-11 📅
Date de publication: 2013-01-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 009-010713
Numéro JO-S: 9
Informations complémentaires

Les conditions de remise des offres sont prévues dans le règlement de consultation. Dossier gratuit téléchargeable sur: http://velizy-villacoublay.e-marchespublics.com Le marché prend effet à compter de sa notification conformément à l'article 81 du code des marchés publics et se terminera à l'issu de l'année de parfait achèvement des travaux. Les travaux commencent à s'exécuter à compter de la reception de l'ordre de service et selon le planning contractuel. Une visite sur site est obligatoire, 2 dates sont possibles: le 21.1.2013 à 11:00, le 28.1.2013 à 11:00 le rendez vous est prévu au centre sportif Robert Wagner, 17 avenue Robert Wagner, 78140 Vélizy-Villacoublay, FRANCE. Ils devront impérativement se munir d'un kit de protection contre l'amiante. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8.1.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 17 rue Robert Wagner, 78140 Vélizy-Villacoublay, FRANCE

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Un document habilitant la personne signataire du marché si celle-ci ne peut de droit engager la société en matière contractuellelettre de candidature ou dC1 le formulaire DC2 (édition du 14.11.2008 et téléchargeable sur le site .minefe.gouv.fr) ou tout autre document reprenant l'ensemble des informations figurant dans ce document.

Situation économique et financière:

Chiffre d'affaires des 3 dernières années pour le candidat en situation de redressement judiciaire, le jugement l'autorisant à poursuivre son activité pendant la durée prévisible du marché.

Capacité technique et professionnelle:

Listes des références du candidat pour des travaux similaires (nature et montant) réalisés au cours des 3 dernières années. Le candidat précisera le destinataire et l'année.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Le candidat devra posséder les qualifications suivantes ou prouver par tout moyen qu'il a les capacités d'exécuter ce type de travaux : 2211 béton armé, qualification incluant notamment la qualification 2251 ouvrages étanches en béton armé 2121 ravalement ou références équivalentes.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Il sera appliqué une retenue de garantie de 5 %.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Avance forfaitaire possible si le titulaire n'y renonce pas dans son acte d'engagement. Préalablement au versement de l'avance forfaitaire, le titulaire devra fournir une garantie à première demande d'un montant égal à celui de l'avance. Le délai global de paiement est de 30 jours, en cas de retard de paiement, le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. Prix global et forfaitaire. Prix révisable.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas d'attribution, le groupement doit prendre la forme d'un groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Joël Loison
Adresse du profil d'acheteur: http://velizy-villacoublay.e-marchespublics.com 🌏
Nom: Mairie de Vélizy-Villacoublay

Référence
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8.1.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 av. de St Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139205400 📞
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 139205487 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Mairie de Vélizy-Villacoublay direction générale des services
Adresse postale: BP 151
Commune postale: Vélizy Cedex
Code postal: 78145
Téléphone: +33 134585131 📞
Fax: +33 134585040 📠
Source: OJS 2013/S 009-010713 (2013-01-08)

Avis d'attribution de marché (2013-04-30)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 489 647 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-30 📅
Date de publication: 2013-05-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 086-145104
Se réfère à l'avis: 2013/S 9-010713
Numéro JO-S: 86
Informations complémentaires

Le marché est consultable à l'Hôtel de Ville, pendant les horaires d'ouverture, après en avoir fait la demande à l'adresse suivante: marchespublics@velizy-villacoublay.fr Annonce n° 102, BOAMP 8 A du 11.1.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30.4.2013.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique au regard du mémoire technique (60)
2. Le prix des prestations (40)

Attribution du marché
Nom: Lbc
Adresse postale: ZI La Vigne aux Loups, 1 avenue Arago
Commune postale: Chilly-Mazarin
Code postal: 91380

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 56 av. de St-Cloud
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Mairie de Vélizy-Villacoublay
Source: OJS 2013/S 086-145104 (2013-04-30)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)