Travaux de construction batiment-VRD et espaces verts d 'une opération comprenant 1 pole de santé - 1 pole de prévention et 31 logements sur l'ilot B 1 2 b de la ZAC Ginko à Bordeaux

SA HLM Mesolia Habitat

1°) Travaux de construction batiment-VRD et espaces verts d'une opération comprenant 1 pole de santé - 1 pole de prévention et 31 logements sur l'ilot B 1 2 b de la ZAC Ginko à Bordeaux
2°) Variantes: Les variantes sont autorisées à condition d'avoir une offre de base conforme au dossier de
consultation des entreprises.
3°)Il est possible de présenter un lot, plusieurs lots ou l'ensemble des lots : entreprise générale, corps d'état sépaés ou groupement d'entreprises.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-05-09. L'appel d'offres a été publié le 2013-03-15.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-03-15 Avis de marché
2013-03-19 Informations complémentaires
Avis de marché (2013-03-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Quantité ou étendue:
Travaux de construction batiment-VRD et espaces verts d'une opération comprenant 1 pole de santé - 1 pole de prévention et 31 logements sur l'ilot B 1 2 b de la ZAC Ginko à Bordeaux.4 300 000,00
Valeur totale du marché: 4 300 000,00 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SA HLM Mésolia Habitat
Adresse postale: 16 à 20 rue Henri Expert
Code postal: 33082
Commune postale: Bordeaux Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.mesolia-habitat.fr 🌏
Courrier électronique: gmailhes@mesolia-habitat.fr 📧
Téléphone: +33 556115002 📞
Fax: +33 556394175 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-03-15 📅
Date limite de soumission: 2013-05-09 📅
Date de publication: 2013-03-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 056-091841
Numéro JO-S: 56
Informations complémentaires
1)° Délai d'exécution : - Construction : 18 mois pour les travaux de construction Bâtiment - VRD - espaces verts à compter de chaque ordre de service des travaux de construction. - Date prévisionnelle de commencement des travaux de construction batiment - VRD - espaces verts: Juillet 2013. 2°) Cautionnement et garanties exigés : cf article 16.3 du CCAP et article 18.5 du CCAG. 3°) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : cf article 16 du CCAP. 4°) Il est possible de présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements. Les candidats auront a produire un dossier complet comprenant les pieces Suivantes, datees et signees par eux: 1ère enveloppe : Un mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur propose d'adopter pour l'exécution des travaux. - Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entrepreneur, en particulier y seront joints en 1 exemplaire : - - la liste des sous ou co-traitants que l'entrepreneur envisage de proposer au Maître de l'Ouvrage avec, en regard, l'accord des sous ou co-traitants sur les montants proposés pour leur lot , - - - lettre de candidature DC1 ,déclaration du candidat DC2 et NOTI2 (imprimés du Ministère de l'Economie), - - - la qualification O.P.Q.C.B./QUALIBAT de l'entrepreneur pour les lots Gros-Œuvre, Revêtements de Façade,charpente métallique,charpentes bois-structures bois,couverture,Menuiseries Exterieures et de ses sous ou co-traitants, la carte professionnelle d'Entrepreneur de TP pour les V.R.D., QualiPaysage pour le lot Espaces Verts. - - - les attestations d'assurances responsabilité civile et décennale à jour de l'entrepreneur et de ses sous ou co-traitants, extrait K Bis de moins de 3 mois, dernières attestations sociales et fiscales à jour au 31/12/2011 en complément du NOTI2 et attestation sur l'honneur (modèle joint au Dossier de Consultation), - - - une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier - - - un plan chantier à faible impact environnemental (se reporter à la charte chantier à faible impact environnemental p 5/23) - - - description des moyens de l'Entreprise : Personnel, Matériel, - - - références de chantier de l'Entreprise depuis l'année 2007 - 2ème enveloppe : Un projet de marché comprenant : - - un acte d'engagement (modèle joint au Dossier de Consultation) en 1 exemplaire - - Le DPGF renseigné (document joint au Dossier de Consultation ) .Pour les Lots ou ce document ne serait pas disponible dans le DCE ,une décomposition des prix forfaitaires par nature d'ouvrage facilement identifiable et répondant aux spécifications du C.C.T.P devra être remise en 3 exemplaires (idem DPGF)., - un sous-détail de prix unitaires faisant apparaître les différents postes en 3 exemplaires.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
1°) Travaux de construction batiment-VRD et espaces verts d'une opération comprenant 1 pole de santé - 1 pole de prévention et 31 logements sur l'ilot B 1 2 b de la ZAC Ginko à Bordeaux
2°) Variantes: Les variantes sont autorisées à condition d'avoir une offre de base conforme au dossier de
consultation des entreprises.
3°)Il est possible de présenter un lot, plusieurs lots ou l'ensemble des lots : entreprise générale, corps d'état sépaés ou groupement d'entreprises.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Fondations speciales
Brève description: FONDATIONS SPECIALES
Informations complémentaires sur les lots:
Il est possible de présenter une offre pour un lot, plusieurs lots ou l'ensemble des lots (entreprise générale…
… oucorps d'état séparés ou groupements d'entreprises )
… ou
corps d'état séparés ou groupements d'entreprises )
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Gros oeuvre
Brève description: GROS OEUVRE
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Enduit - isolation exterieure
Brève description: ENDUIT - ISOLATION EXTERIEURE
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Bardage - ossature bois
Brève description: BARDAGE - OSSATURE BOIS
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Etancheite
Brève description: ETANCHEITE
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Faux plafond
Brève description: FAUX PLAFOND
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Platrerie
Brève description: PLATRERIE
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Menuiserie exterieure
Brève description: MENUISERIE EXTERIEURE
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Menuiserie interieure
Brève description: MENUISERIE INTERIEURE
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Electricite
Brève description: ELECTRICITE
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VENTILATION partie logement
Brève description: CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VENTILATION partie logement
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VENTILATION partie pole de santé et pole de prévention
Brève description: CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VENTILATION partie pole de santé et pole de prévention
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Peinture
Brève description: PEINTURE
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Sol souple
Brève description: SOL SOUPLE
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Carrelage
Brève description: CARRELAGE
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Serrurerie
Brève description: SERRURERIE
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Ascenseur
Brève description: ASCENSEUR
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Vrd - espaces verts
Brève description: VRD - ESPACES VERTS
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Travaux de construction batiment-VRD et espaces verts d'une opération comprenant 1 pole de santé - 1 pole de prévention et 31 logements sur l'ilot B 1 2 b de la ZAC Ginko à Bordeaux.
Durée de l'accord: 18 mois
Numéro de référence: Ginko b 1 2 b - Bordeaux
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Ilot B 1 2 b de la ZAC Ginko à Bordeaux.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: DC1 et DC2.
Situation économique et financière: DC1 et DC2.
Capacité technique et professionnelle:
DC1et DC2.
Présentation des moyens de l'entreprise et Références
depuis 2007.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Retenue de garantie ou cautionnement. Cf article 16.3 du CCAP.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Marché financé sur fonds propres et ou sur ressources extérieures. paiement à 45 jours fin de mois.

Procédure
Mode de paiement des documents:
CF reprographe
Graphi 33 Bordeaux 05 56 91 15 26
Période de validité de l'offre: 16 mois
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des offres valeur, décomposition (50)
2. Moyens de l'entreprise: personnel, matériel (20)
3. Références depuis l'année 2007 (20)
4. Garanties financières (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Grégoire Mailhes
Adresse Internet: www.mesolia-habitat.fr 🌏
Nom: GRAPHI 33
Adresse postale: 19 rue Henri IV
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33000
Téléphone: +33 556911526 📞
Courrier électronique: contact@graphi33.fr 📧
Fax: +33 556917827 📠

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Ginko b 1 2 b - Bordeaux
Informations complémentaires
1)° Délai d'exécution :
- Construction : 18 mois pour les travaux de construction Bâtiment - VRD - espaces verts à compter de
chaque ordre de service des travaux de construction.
- Date prévisionnelle de commencement des travaux de construction batiment - VRD - espaces verts:
Juillet 2013.
2°) Cautionnement et garanties exigés : cf article 16.3 du CCAP et article 18.5 du CCAG.
3°) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : cf
article 16 du CCAP.
4°) Il est possible de présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité
de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.
Les candidats auront a produire un dossier complet comprenant les pieces
Suivantes, datees et signees par eux:
1ère enveloppe :
Un mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur propose d'adopter pour l'exécution des travaux.
- Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entrepreneur, en particulier y seront joints en 1 exemplaire :
- - la liste des sous ou co-traitants que l'entrepreneur envisage de proposer au Maître de l'Ouvrage avec, en regard, l'accord des sous ou co-traitants sur les montants proposés pour leur lot ,
- - lettre de candidature DC1 ,déclaration du candidat DC2 et NOTI2 (imprimés du Ministère de l'Economie),
- - la qualification O.P.Q.C.B./QUALIBAT de l'entrepreneur pour les lots Gros-Œuvre, Revêtements de Façade,charpente métallique,charpentes bois-structures bois,couverture,Menuiseries Exterieures et de ses sous ou co-traitants, la carte professionnelle d'Entrepreneur de TP pour les V.R.D., QualiPaysage pour le lot Espaces Verts.
Afficher plus
- - les attestations d'assurances responsabilité civile et décennale à jour de l'entrepreneur et de ses sous ou co-traitants, extrait K Bis de moins de 3 mois, dernières attestations sociales et fiscales à jour au 31/12/2011 en complément du NOTI2 et attestation sur l'honneur (modèle joint au Dossier de Consultation),
Afficher plus
- - une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier
- - un plan chantier à faible impact environnemental (se reporter à la charte chantier à faible impact environnemental p 5/23)
- - description des moyens de l'Entreprise : Personnel, Matériel,
- - références de chantier de l'Entreprise depuis l'année 2007
2ème enveloppe :
Un projet de marché comprenant :
- - un acte d'engagement (modèle joint au Dossier de Consultation) en 1 exemplaire
- - Le DPGF renseigné (document joint au Dossier de Consultation ) .Pour les Lots ou ce document ne serait pas disponible dans le DCE ,une décomposition des prix forfaitaires par nature d'ouvrage facilement identifiable et répondant aux spécifications du C.C.T.P devra être remise en 3 exemplaires (idem DPGF).,
Afficher plus
- un sous-détail de prix unitaires faisant apparaître les différents postes en 3 exemplaires.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Bordeaux
Adresse postale: 30 rue des Frères Bonnie
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33000
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Introduction d'un référé précontractuel jusqu'à la signature du marché dans les conditions posées aux articles
2 et suivants de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 et les articles 1441-1 et 1441-2 du nouveau code de
procédure civile.
Introduction d'un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution
du marché au Journal Officiel de l'Union Européenne dans les conditions posées aux articles 11 et suivants de
l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 et les articles 1441-1 et 1441-3 du nouveau code de procédure civile
sauf à avoir préalablement introduit un référé précontractuel. Le délai de 31 jours est porté à 6 mois à compter
de la conclusion du contrat en l'absence de publication d'un avis d'attribution.
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance
Adresse postale: 30 rue des Frères Bonnie Ville: Bordeaux Code postal
Source: OJS 2013/S 056-091841 (2013-03-15)
Informations complémentaires (2013-03-19)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-03-19 📅
Date limite de soumission: 2013-05-13 📅
Date de publication: 2013-03-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 058-094175
Se réfère à l'avis: 2013/S 56-091841
Numéro JO-S: 58
Source: OJS 2013/S 058-094175 (2013-03-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction d'immeubles... Travaux de construction complète de maisons Travaux de construction de bâtiments... Travaux de construction de locaux... Travaux de construction de locaux commerciaux Travaux de construction de bâtiments liés... Travaux de construction de bâtiments liés...