Travaux d'entretien et travaux neufs sur la voirie communale

Ville de Vitré

Travaux de voirie, terrassements, assainissement, réseaux divers.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-01-21. L'appel d'offres a été publié le 2013-12-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-12-09 Avis de marché
2014-03-25 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-12-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Vitré
Adresse postale: 5 place du Château, BP 70627
Code postal: 35506
Commune postale: Vitré Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.mairie-vitre.com 🌏
Courrier électronique: nicolas.cherel@mairie-vitre.fr 📧
Téléphone: +33 299750521 📞
Fax: +33 299750051 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-09 📅
Date limite de soumission: 2014-01-21 📅
Date de publication: 2013-12-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 241-418391
Numéro JO-S: 241
Informations complémentaires
Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Dossiers remis sur demande écrite aux coordonnées suivantes: mairie de Vitré - service commande publique - 5 place du Château - BP 70627 - 35506 Vitré cedex. Fax +33 299750051. Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site : www.e-megalisbretagne.org, consultation référencée " Voirie_Reseaux_2014_2017 " Dans ce cas les entreprises sont invitées à s'identifier afin que le pouvoir adjudicateur soit en mesure de les informer de toute modification du dossier de consultation Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Renseignements techniques : Didier Louvel (service voirie) ou Stéphane Davenel (service eau et assainissement) - tel +33 299744353 Renseignements administratifs : Nicolas Chérel - service commande publique - tel +33 299750521 Modalités de remise des offres : Les offres doivent être envoyées en recommandé avec AR ou déposées contre récépissé aux coordonnées suivantes : Mairie de Vitré - service commande publique - 5 place du château - BP 70627 - 35506 Vitré cedex. La mention " marché voirie - réseaux 2014 - ne pas ouvrir " doit être inscrite sur l'enveloppe cachetée, ainsi que le nom du candidat et le no de lot. Horaires d'ouverture au public : lundi au vendredi : 8:30-12:30/13:30-17:30. Elles peuvent être envoyées sur le site de dématérialisation www.e-megalisbretagne.org, consultation référencée " Voirie_Reseaux_2014_2017 " Durée du marché ou délai d'exécution, date prévisionnelle de démarrage des prestations Marché conclu pour 2014, reconductible pour 2015, 2016, 2017 Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9.12.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux de voirie, terrassements, assainissement, réseaux divers.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: terrassements - voirie.
Brève description: Terrassements - voirie.
Quantité ou étendue: Marché conclu sans minimum ni maximum.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: assainissement - réseaux divers.
Brève description: Assainissement - réseaux divers.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: divers chantier, 35500 Vitré.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- lettre de candidature, et habilitation du mandataire en cas de groupement, ou le formulaire Dc1
- déclarations sur l'honneur mentionnées aux articles 43 à 45 du code des marchés publics, ou formulaire Dc1
- l'habilitation à engager la société si nécessaire
- la copie du jugement en cas de redressement judiciaire
Situation économique et financière:
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Niveaux minimum de capacité: chiffre d'affaire minimum annuel particulier aux prestations objets du marché de 1 000 000 EUR HT.
Capacité technique et professionnelle:
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Afficher plus
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
- certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Délai de paiement de 30 jours. Financement sur fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Entreprise unique, ou groupement d'entreprises solidaire ou conjoint.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique (50)
2. prix des prestations (50)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service commande publique – veille juridique
M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.e-megalisbretagne.org 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires
Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Dossiers remis sur demande écrite aux coordonnées suivantes: mairie de Vitré - service commande publique - 5 place du Château - BP 70627 - 35506 Vitré cedex. Fax +33 299750051.
Afficher plus
Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site : www.e-megalisbretagne.org, consultation référencée " Voirie_Reseaux_2014_2017 "
Dans ce cas les entreprises sont invitées à s'identifier afin que le pouvoir adjudicateur soit en mesure de les informer de toute modification du dossier de consultation
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Renseignements techniques : Didier Louvel (service voirie) ou Stéphane Davenel (service eau et assainissement) - tel +33 299744353
Renseignements administratifs : Nicolas Chérel - service commande publique - tel +33 299750521
Modalités de remise des offres : Les offres doivent être envoyées en recommandé avec AR ou déposées contre récépissé aux coordonnées suivantes : Mairie de Vitré - service commande publique - 5 place du château - BP 70627 - 35506 Vitré cedex. La mention " marché voirie - réseaux 2014 - ne pas ouvrir " doit être inscrite sur l'enveloppe cachetée, ainsi que le nom du candidat et le no de lot. Horaires d'ouverture au public : lundi au vendredi : 8:30-12:30/13:30-17:30. Elles peuvent être envoyées sur le site de dématérialisation www.e-megalisbretagne.org, consultation référencée " Voirie_Reseaux_2014_2017 "
Afficher plus
Durée du marché ou délai d'exécution, date prévisionnelle de démarrage des prestations
Marché conclu pour 2014, reconductible pour 2015, 2016, 2017
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9.12.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: Hôtel de Bizien - 3 contour de la Motte - CS 44416
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35044
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 223212828 📞
Adresse Internet: http://rennes.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 299635684 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 241-418391 (2013-12-09)
Avis d'attribution de marché (2014-03-25)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-25 📅
Date de publication: 2014-03-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 062-104552
Se réfère à l'avis: 2013/S 241-418391
Numéro JO-S: 62
Informations complémentaires
Annonce n° 134, BOAMP 239 A du 12.12.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.3.2014.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Divers chantier, 35500 Vitré.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (50)
2. Prix des prestations (50)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-02-19 📅
Nom: Groupement Pigeon TP (mandataire) / TPB
Adresse postale: La Guérinière
Commune postale: Argentré-du-Plessis
Code postal: 35370
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Groupement FTPB (mandataire) / Man TP
Adresse postale: ZA la Balorais – BP 7
Commune postale: Saint-Pierre-la-Cour
Code postal: 53410

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: Hôtel de Bizien – 3 contour de la Motte – CS 44416
Source: OJS 2014/S 062-104552 (2014-03-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Groupement FTPB (mandataire) / Man TP Groupement Pigeon TP (mandataire) / TPB
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles Travaux de construction d'égouts Travaux d'assainissement Travaux de construction, de fondation et...