Travaux d'assainissement - 43 tranche - réalisation de la tranche conditionnelle n 1 du programme 2010: chemin de Lacombe et chemin de Cupidou

Ville de Muret

Travaux d'assainissement - 43 tranche - réalisation de la tranche conditionnelle n 1 du programme 2010: chemin de Lacombe et chemin de Cupidou.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-09-09. L'appel d'offres a été publié le 2013-08-06.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-08-06 Avis de marché
Avis de marché (2013-08-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de canalisations d'eaux usées 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Muret
Adresse postale: 27 rue Castelvielh, BP 60207
Code postal: 31605
Commune postale: Muret Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-08-06 📅
Date limite de soumission: 2013-09-09 📅
Date de publication: 2013-08-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 154-267691
Numéro JO-S: 154
Informations complémentaires
Caractéristiques principales du projet: — chemin de Lacombe - tronçon DF: mise en place de 376 ml environ de canalisations fonte Ø 200 mm et raccordement de 21 branchements particuliers, — chemin de Cupidou (zone haute): mise en place de 94 ml environ de canalisations fonte Ø 200 mm et raccordement de 3 branchements particuliers. Critères de sélection des candidatures: voir RC. — Régularité de la situation juridique, fiscale et sociale et attestations d'assurance RC et RP en cours de validité, — garanties financières et capacités: moyens (techniques/matériels/humains) en rapport avec l'importance du chantier, compétences et qualifications professionnelles de l'entreprise (carte qualification FNTP: 5142 ou identifications équivalentes), — références - tableau des références pour des opérations de même nature et au moins de même importance que le projet (sur les 5 dernières années). Retrait sur le site: https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/ Service auprès duquel les candidatures et les offres doivent être envoyées: envoi par courrier recommandé ou exprès ou dépôt auprès du service des marchés publics, Hôtel de Ville, 2 Durée du marché/Date prévisionnelle début des travaux: octobre 2013. Délai d'exécution (y compris la période préparatoire): maximum 2 mois et demi. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.8.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux d'assainissement - 43
Lot unique : canalisation -
Durée de l'accord: 75 jours
Numéro de référence: MAPA 20130025
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: chemin de Lacombe et chemin de Cupidou, 31600 Muret

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Avance forfaitaire possible avec, comme pour le marché, dépôt d'une garantie à première demande
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement sur budget annexe Ville (assainissement), section d'investissement (emprunt + éventuelle subvention du Conseil général). Paiement dans le délai légal de 30 jours par mandats administratifs
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Si groupement, il sera solidaire

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (80)
2. Valeur technique de l'offre (mémoire technique justificatif & modalités d'exécution du marché) (20)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
URL pour la participation: http://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/ 🌏
URL des documents: http://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/ 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: MAPA 20130025
Informations complémentaires
Caractéristiques principales du projet:
— chemin de Lacombe - tronçon DF: mise en place de 376 ml environ de canalisations fonte Ø 200 mm et raccordement de 21 branchements particuliers,
— chemin de Cupidou (zone haute): mise en place de 94 ml environ de canalisations fonte Ø 200 mm et raccordement de 3 branchements particuliers.
Critères de sélection des candidatures: voir RC.
— Régularité de la situation juridique, fiscale et sociale et attestations d'assurance RC et RP en cours de validité,
— garanties financières et capacités: moyens (techniques/matériels/humains) en rapport avec l'importance du chantier, compétences et qualifications professionnelles de l'entreprise (carte qualification FNTP: 5142 ou identifications équivalentes),
— références - tableau des références pour des opérations de même nature et au moins de même importance que le projet (sur les 5 dernières années).
Service auprès duquel les candidatures et les offres doivent être envoyées: envoi par courrier recommandé ou exprès ou dépôt auprès du service des marchés publics, Hôtel de Ville, 2
Durée du marché/Date prévisionnelle début des travaux: octobre 2013.
Délai d'exécution (y compris la période préparatoire): maximum 2 mois et demi.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.8.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68, rue Raymond IV - BP 7007
Commune postale: Toulouse Cedex 07
Code postal: 31068
Téléphone: +33 562735757 📞
Fax: +33 562735740 📠
Source: OJS 2013/S 154-267691 (2013-08-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles Travaux de construction d'égouts Travaux d'assainissement Travaux de construction de canalisations...