safi -Vpe310513

Société d'aménagement du Finistère

Recréation du musée de Pont Aven dans les locaux de l'ancienne mairie passant par la réalisation d'une extension de 1 450 mètres carrés, la restructuration de 2 130 mètres carrés et la démolition de 1 400 mètres carrés.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-07-11. L'appel d'offres a été publié le 2013-05-31.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Société d'aménagement du Finistère

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-05-31	Avis de marché
2013-11-07	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-05-31)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:

Cette opération est divisée en 23 lots traités en marchés séparés. Les lots no 4, 5 et 14 sont relancés dans le cadre de la présente consultation.Les lots 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 21 ont été attribués à l'issue de la précédente consultation (Appel d'offres Ouvert) .Les lots 9, 10, 12 et 20 ont été attribués à l'issue de la consultation en procédure adaptée "Petits lots" lancée séparément. Les lots 22 et 23 feront l'objet d'une consultation ultérieure.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'aménagement du Finistère
Adresse postale: Société d'aménagement du Finistère au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, Concarneau Cornouaille Agglomération – 4 rue du 19 mars 1962
Code postal: 29018
Commune postale: Quimper Cedex
Contact
Courrier électronique: virginie.perrot@safi29.fr 📧
Téléphone: +33 298762130 📞
Fax: +33 298521124 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-31 📅
Date limite de soumission: 2013-07-11 📅
Date de publication: 2013-06-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 105-179442
Numéro JO-S: 105
Informations complémentaires

Dossier à retirer gratuitement sur la plateforme de dématérialisation (DCE dématérialisé) du site internet : https://safi.achatpublic.com dans la salle des consultations. Référence safi-vpe310513 ou dossier papier à retirer chez CTRP, 7 rue Félix Le Dantec, 29000 Quimper, tél : +33 298905717, fax : +33 298101180. Conditions de remise des candidatures et des offres : par pli recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé avec la mention "Plis pour les travaux d'extension et restructuration du musée de Pont Aven - lot no" les offres peuvent être communiquées par voie électronique sur le site WEB suivant https://safi.achatpublic.com sous la référence safi-vpe310513. La présente consultation intègre une action d'insertion visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi. A ce titre les entreprises remettent une offre pour les lots n° 4 et 5 qui ont l'obligation d'intégrer cette action au sein de leur offre conformément à l'article 14 du code des marché publics.le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles.La durée d'exécution globale de l'ensemble des marchés est de 15,5 mois à compter de la date fixée par l'os précisant la date de démarrage de la période de préparation. La durée d'exécution des marchés comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux de chacun des marchés allotis ainsi que les congés légaux, le repliement des installations et les opérations préalables à la réception. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 31.5.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 4
Brève description: Charpente métallique et bois, bardage bois
Numéro du lot: 5
Brève description: Couverture ardoise et zinc, étanchéité
Numéro du lot: 14
Brève description: Parquet
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: SAFI-VPE310513
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue Lomenech, 29930 Pont-Aven.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire :

— une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics.

— le candidat produit les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement. Les Dc1 et Dc2 seront remis (ou document équivalent).

— le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

— capacités financières : capital social, chiffres d'affaires réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. Si pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (cotraitant ou sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qui disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché. Dc1 ou lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants et Dc2 ou déclaration du candidat disponibles à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr (thème: marchés publics).

— les attestations d'assurances RC professionnelle et, conformément aux dispositions de l'article L241-2 du code des assurances, pour les travaux de construction et RC décennale 2013 (documents non obligatoires).

Capacité technique et professionnelle:

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

Capacités professionnelles : attestation de formation et de qualification des personnels.

Capacités techniques :

— liste des outils et matériels utilisés par la société,

— références des travaux similaires exécutés au cours des 5 dernières années.

Eléments nécessaires au choix de l'offre :

— un acte d'engagement et ses annexes (cadre à compléter, à dater, à parapher sur chaque page et à signer),

— l'état des prix forfaitaires et la décomposition des prix forfaitaires selon le cadre joint en annexe du cadre d'acte d'engagement (DGPF).

Projets avec variante : à présenter dans le respect des modalités prévues au règlement de la consultation.

— un mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux.

Ce dossier comprendra :

— indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement, les références des fournisseurs correspondants,

— un programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier,

— une note détaillant les moyens humains et matériels mis en oeuvre sur le chantier,

— une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier,

— une note descriptive des installations d'hygiène prévues,

— mesures prises visant à l'insertion de publics en difficulté en réponse aux exigences du maître d'ouvrage figurant en annexe au présent règlement de consultation,

— les mesures prises visant à la protection de l'environnement,

— le candidat précisera également le nature et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ainsi que la liste des sous-traitants qu'il se propose de présenter à l'agrément et à l'acceptation du maître d'ouvrage.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Concarneau Cornouaille Agglomération : 48 %, drac : 29,6 %, réserve parlementaire : 0,4 %, Région Bretagne : 10 %, Conseil général du Finistère : 12 %. En application des articles 86 à 111 du code des marchés Publics, le paiement s'établira par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum. Les modalités de versement des avances et les conditions de règlement des prix révisables des marchés sont définies au sein du cahier des clauses administratives particulières. Unité monétaire : euros.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les lots pourront être attribués séparément à une seule entreprise ou à un groupement momentané d'entreprises solidaires avec mandataire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Nom: Société d'aménagement du Finistère (SAFI)
Adresse postale: 4 rue du 19 mars 1962

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: SAFI-VPE310513
Informations complémentaires

La présente consultation intègre une action d'insertion visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi. A ce titre les entreprises remettent une offre pour les lots n° 4 et 5 qui ont l'obligation d'intégrer cette action au sein de leur offre conformément à l'article 14 du code des marché publics.le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles.La durée d'exécution globale de l'ensemble des marchés est de 15,5 mois à compter de la date fixée par l'os précisant la date de démarrage de la période de préparation. La durée d'exécution des marchés comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux de chacun des marchés allotis ainsi que les congés légaux, le repliement des installations et les opérations préalables à la réception.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 31.5.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Téléphone: +33 223212828 📞
Fax: +33 299635684 📠
Nom: Comités consultatifs de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 6 quai Ceineray, BP 33515
Commune postale: Nantes
Code postal: 44035
Téléphone: +33 240086433 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 105-179442 (2013-05-31)

Avis d'attribution de marché (2013-11-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 119 338,72 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-11-07 📅
Date de publication: 2013-11-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 219-380530
Se réfère à l'avis: 2013/S 105-179442
Numéro JO-S: 219
Informations complémentaires

Annonce nº 233, BOAMP 105 A du 4.6.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.11. 2013.

Attribution du marché

1️⃣
Nom: Sebaco
Adresse postale: ZA de Kerourvois
Commune postale: Quimper Cedex
Code postal: 29552

2️⃣
Nom: SARL Guyomarc'H
Adresse postale: ZI de l'Endiverie
Commune postale: Pont-de-Buis
Code postal: 29590

3️⃣
Nom: Parqueterie Déco Bois
Adresse postale: ZI Lann Sevelin
Commune postale: Caudan
Code postal: 56850
Source: OJS 2013/S 219-380530 (2013-11-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)