Restructuration et extension de la piscine communautaire située à Ezanville - lots 1 (VRD - aménagements extérieurs)

Smecgen

Le titulaire du lot VRD se verra confier la réalisation de l'ensemble des VRD sur une parcelle de 8720 mètres carrés, carrés. Création de 13 places de stationnement. La réfection de 44 places de stationnement. Création d'une voirie lourde (165 ml). Réfection de 100 ml de voirie lourde. Création des réseaux d'alimentation (EU, EP, EV, Électricité, FT). Réalisation de l'ensemble des espaces verts.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-04-22. L'appel d'offres a été publié le 2013-03-29.

Qui ?

• Smecgen

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-d’Oise

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-03-29	Avis de marché

Avis de marché (2013-03-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement du terrain
Quantité ou étendue:

Commencement des travaux prévu en mail 2012.L'opération porte sur :— suppression de la zone club forme,— restructuration et extension de la zone accueil, vestiaires (public et collectifs) et sanitaires,— création d'une zone administration et personnel,— suppression de la zone technique du bassin existant pour création de locaux annexes (Mns,Rangement, ...),— chaufferie gaz conservée,— remise en état des ouvrants coulissants en toiture du bassin existant,— création d'une halle couvrant le bassin extérieur existant avec toiture ouvrante sur 2/3 de la surface,— création de locaux techniques (façade Nord),— entre les 2 halles bassins, création d'une extension du hall existant avec circulation, zone pataugeoire enfants et infirmerie,— restructuration bassins existant, par la réalisation de bassin inox,— réhabilitation des installations techniques (traitement d'eau, d'air, chauffage,électricité courant fort et faible),— création d'une voie de service à 2 accès, accessible aux engins de secours et desservant l'ensemble des accès techniques et l'infirmerie,— suppression du logement gardien pour nouvelle implantation en façade Sud,— mise aux normes accessibilité PMR de l'ensemble de l'équipement.Opération décomposée en 2 phases:1ère phase: création du clos et couvert du bassin extérieur, création des vestiaires individuels, de la zone accueil, des vestiaires du personnel, de la zone secrétariat administration, des locaux technique pour le bassin extérieur, réalisation du bassin inox y comprisensemble des réseaux techniques et fluide pour le fonctionnement de ces zones;2ème phase: restructuration totale de la piscine existante, y compris bassin inox, fluide. Surface hors d'oeuvre net du projet 2 631 mètres carrés, superficie du terrain 15 661 mètres carrés.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement du terrain 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Smecgen
Adresse postale: CCOPF – 59 avenue de l'Europe
Code postal: 95330
Commune postale: Domont
Contact
Adresse Internet: http://www.ccopf.fr 🌏
Courrier électronique: info@ccopf.fr 📧
Téléphone: +33 139911212 📞
Fax: +33 139354835 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-03-29 📅
Date limite de soumission: 2013-04-22 📅
Date de publication: 2013-04-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 065-108767
Numéro JO-S: 65
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29.3.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Commencement des travaux prévu en mail 2012.

L'opération porte sur :

— suppression de la zone club forme,

— restructuration et extension de la zone accueil, vestiaires (public et collectifs) et sanitaires,

— création d'une zone administration et personnel,

— suppression de la zone technique du bassin existant pour création de locaux annexes (Mns,Rangement, ...),

— chaufferie gaz conservée,

— remise en état des ouvrants coulissants en toiture du bassin existant,

— création d'une halle couvrant le bassin extérieur existant avec toiture ouvrante sur 2/3 de la surface,

— création de locaux techniques (façade Nord),

— entre les 2 halles bassins, création d'une extension du hall existant avec circulation, zone pataugeoire enfants et infirmerie,

— restructuration bassins existant, par la réalisation de bassin inox,

— réhabilitation des installations techniques (traitement d'eau, d'air, chauffage,électricité courant fort et faible),

— création d'une voie de service à 2 accès, accessible aux engins de secours et desservant l'ensemble des accès techniques et l'infirmerie,

— suppression du logement gardien pour nouvelle implantation en façade Sud,

— mise aux normes accessibilité PMR de l'ensemble de l'équipement.

Opération décomposée en 2 phases:

1ère phase: création du clos et couvert du bassin extérieur, création des vestiaires individuels, de la zone accueil, des vestiaires du personnel, de la zone secrétariat administration, des locaux technique pour le bassin extérieur, réalisation du bassin inox y compris

ensemble des réseaux techniques et fluide pour le fonctionnement de ces zones;

2ème phase: restructuration totale de la piscine existante, y compris bassin inox, fluide. Surface hors d'oeuvre net du projet 2 631 mètres carrés, superficie du terrain 15 661 mètres carrés.

Description des options:

Options au sens du code des marchés publics français (les candidats doivent obligatoirement formuler une

proposition - la décision de lever l'option est prise par la commission d'appel d'offres, au moment de l'attribution du marché)

— option n

Durée de l'accord: 22 mois
Numéro de référence: DST 12-02
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue Henry Dunant, 95460 Ezanville.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— la lettre de candidature (imprimé Dc1 ou établi sous forme libre reprenant l'ensemble des renseignements demandés au titre de cet imprimé), dûment complétée et signée.

— la déclaration du candidat (imprimé Dc2 ou établi sous forme libre reprenant l'ensemble des renseignements demandés au titre de cet imprimé) dûment datée et signée.

— une copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernièresannées liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyées d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes: 1321-1341
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Application d'une retenue de 5% sur les sommes dues au titulaire. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le marché est financé sur les ressources propres de l'établissement public. Paiement dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. Au delà, application d'intérêts moratoires dans les conditions du décret no 2002-1550 modifié. Le prix est global et forfaitaire, révisable. Une avance forfaitaire de 5 % du montant initial du marché est accordée dès lors que l'entreprise, dont le montant du lot excède 50 000 EUR HT et son délai d'exécution excède 2 mois, l'a accepté dans son acte d'engagement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché est ouvert aux entreprises uniques ou générales et aux entrepreneurs groupés solidaires avec mandataire désigné.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (80)
2. Valeur technique (20)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du SMECGEN
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-idf-centre.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-idf-centre.fr 🌏
Nom: CCOpF
Adresse postale: 59 avenue de l'Europe
Point de contact: Service marchés publics
Mme niszczak
Téléphone: +33 139354895 📞
Courrier électronique: cniszczak@ccopf.fr 📧
URL pour informations complémentaires: https://www.marches-idf-centre.fr 🌏
Nom: Ccopf
Point de contact: Mme Niszczak
URL des documents: https://www.marches-idf-centre.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-cergypontoise@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DST 12-02

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-cergypontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Adresse Internet: http://cergypontoise.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 065-108767 (2013-03-29)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)

Travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)

Travaux préparatoires de viabilité (11)

Travaux d'aménagement du terrain (10)