Restructuration des laboratoires de chimie de l'institut Le Bel, étages 4 à 9 sud

Université de Strasbourg

il s'agit de travaux de restructuration des étages 4 à 9 de l'institut Le Bel soit environ 4700 m² SHON, qui abritent des laboratoires et bureaux de recherche en chimie organique.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-05-22. L'appel d'offres a été publié le 2013-03-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Decopeint
• Dipol
• Geistel Robert
• ILM
• Jehu
• Resogaz
• Ruiu
• Schoenenberger
• SDEL
• Sovec
• Stutzmann Agencement
• Zwickert

Qui ?

• Université de Strasbourg

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-03-27	Avis de marché
2013-05-07	Informations complémentaires
2013-09-20	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-03-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de maçonnerie et de briquetage
Quantité ou étendue:

il s'agit de travaux de restructuration des étages 4 à 9 de l'institut Le Bel soit environ 4700 m² SHON dans les métiers suivants: gros oeuvre, menuiserie extérieure aluminium, cloisons doublages, faux-plafond, menuiserie intérieure bois, revêtement de sol souple, carrelage / faïence / chape, peinture, plomberie / sanitaire, chauffage / ventilation, électricité / courants forts et faibles, équipements de laboratoire – sorbonnes, équipements de laboratoire - paillasses, gaz de laboratoire, gaines coupe-feu, étanchéité toiture.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de maçonnerie et de briquetage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Université de Strasbourg
Adresse postale: 18 rue Goethe
Code postal: 67081
Commune postale: Strasbourg
Contact
Adresse Internet: http://www.unistra.fr 🌏
Courrier électronique: pboyer@unistra.fr 📧
Téléphone: +33 368850823 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-03-27 📅
Date limite de soumission: 2013-05-22 📅
Date de publication: 2013-03-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 063-105226
Numéro JO-S: 63
Informations complémentaires

le critère valeur technique sera décomposé comme suit : - lot 4 : Percement et renforcement des dalles / Gros oeuvre / Installation de chantierorganigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15méthodologie : 30qualité des matériels : 5mesures environnementales :5clarté et cohérence de l'offre : 5- lot 6 : Cloisons doublages et Lot 7 : Faux-PlafondOrganigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :20méthodologie : 20qualité des matériels : 10mesures environnementales :5clarté et cohérence de l'offre : 5- lot 8 : Menuiserie intérieure boisorganigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15méthodologie : 10qualité des matériels : 25mesures environnementales :5clarté et cohérence de l'offre : 5- lot 9 : Revêtement de sol souple , lot 10 : Carrelage / Faïence / Chape, lot 11 : PeintureOrganigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :20méthodologie : 15qualité des matériels : 15mesures environnementales :5clarté et cohérence de l'offre : 5- lot 12 : Plomberie / Sanitaire , Lot 13 : Chauffage / Ventilation , Lot 14 : Électricité / courants fort et faibles, Lot 17 : Gaz de laboratoire, Lot 5 : Menuiserie extérieure aluminiumorganigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15méthodologie : 15qualité des matériels : 20mesures environnementales :5clarté et cohérence de l'offre : 5-lot 15 : Équipement de laboratoire - sorbonnes et lot 16 : Équipement de laboratoire - paillassesOrganigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :10méthodologie : 15 qualité des matériels : 25 mesures environnementales : 5 clarté et cohérence de l'offre : 5- lot 19 : Gaines coupe-feu , Lot 20 : Étanchéité toitureorganigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15 méthodologie : 25 qualité des matériels : 10 mesures environnementales : 5 clarté et cohérencede l'offre : 5 ces critères seront évalués à partir du " mémoire technique " fourni par le candidat dans son offre, des fiches techniques des matériaux jointes, et des échantillons remis le cas échéant.le prix sera noté sur 40 points, de la manière suivante :- la solution la moins chère reçoit la note maximum. - les autres offres sont notées de la manière suivante : montant de l'offre la moins chère / montant de l'offre analysée X note maximum.s'agissant des lots 15 et 16, la notation de la valeur technique sera en partie appréciée en fonction des échantillons fournis par le soumissionnaire.A défaut de remise des échantillons, l'offre sera considérée comme irrégulière et sera écartée.il est précisé que le classement sera établi à partir de l'analyse de l'offre tranche ferme + tranche conditionnelle.délai d'exécution : Le délai d'exécution est fixé comme suit :- tranche ferme (tranche 1) : 13 mois- tranche conditionnelle (tranche 2) : 13 mois les délais d'exécution de l'ensemble des lots et de chacune des tranches partent de la date fixée par l'ordre de service relatif au démarrage des travaux, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il est recommandé aux candidats de visiter le site avant de déposer une offre. La visite demeure facultative. Deux visites sont organisées sur site : le mardi 23.4.2013 à 09:00 et le mardi 30.4.2013 à 9:00. Date d'envoi du présent avis au BOAMP et au JOUE le 27.3.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.3.2013.

Informations complémentaires

le critère valeur technique sera décomposé comme suit : - lot 4 : Percement et renforcement des dalles / Gros oeuvre / Installation de chantierorganigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15méthodologie : 30qualité des matériels : 5mesures environnementales :5clarté et cohérence de l'offre : 5- lot 6 : Cloisons doublages et Lot 7 : Faux-PlafondOrganigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :20méthodologie : 20qualité des matériels : 10mesures environnementales :5clarté et cohérence de l'offre : 5- lot 8 : Menuiserie intérieure boisorganigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15méthodologie : 10qualité des matériels : 25mesures environnementales :5clarté et cohérence de l'offre : 5- lot 9 : Revêtement de sol souple , lot 10 : Carrelage / Faïence / Chape, lot 11 : PeintureOrganigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :20méthodologie : 15qualité des matériels : 15mesures environnementales :5clarté et cohérence de l'offre : 5- lot 12 : Plomberie / Sanitaire , Lot 13 : Chauffage / Ventilation , Lot 14 : Électricité / courants fort et faibles, Lot 17 : Gaz de laboratoire, Lot 5 : Menuiserie extérieure aluminiumorganigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15méthodologie : 15qualité des matériels : 20mesures environnementales :5clarté et cohérence de l'offre : 5-lot 15 : Équipement de laboratoire - sorbonnes et lot 16 : Équipement de laboratoire - paillassesOrganigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :10méthodologie : 15 qualité des matériels : 25 mesures environnementales : 5 clarté et cohérence de l'offre : 5- lot 19 : Gaines coupe-feu , Lot 20 : Étanchéité toitureorganigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15 méthodologie : 25 qualité des matériels : 10 mesures environnementales : 5 clarté et cohérencede l'offre : 5 ces critères seront évalués à partir du " mémoire technique " fourni par le candidat dans son offre, des fiches techniques des matériaux jointes, et des échantillons remis le cas échéant.le prix sera noté sur 40 points, de la manière suivante :- la solution la moins chère reçoit la note maximum. - les autres offres sont notées de la manière suivante : montant de l'offre la moins chère / montant de l'offre analysée X note maximum.s'agissant des lots 15 et 16, la notation de la valeur technique sera en partie appréciée en fonction des échantillons fournis par le soumissionnaire.A défaut de remise des échantillons, l'offre sera considérée comme irrégulière et sera écartée.il est précisé que le classement sera établi à partir de l'analyse de l'offre tranche ferme + tranche conditionnelle.délai d'exécution : Le délai d'exécution est fixé comme suit :- tranche ferme (tranche 1) : 13 mois- tranche conditionnelle (tranche 2) : 13 mois les délais d'exécution de l'ensemble des lots et de chacune des tranches partent de la date fixée par l'ordre de service relatif au démarrage des travaux, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il est recommandé aux candidats de visiter le site avant de déposer une offre. La visite demeure facultative. Deux visites sont organisées sur site : le mardi 23.4.2013 à 09:00 et le mardi 30.4.2013 à 9:00. Date d'envoi du présent avis au BOAMP et au JOUE le 27.3.2013.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.3.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

il s'agit de travaux de restructuration des étages 4 à 9 de l'institut Le Bel soit environ 4700 m² SHON, qui abritent des laboratoires et bureaux de recherche en chimie organique.

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: percements et renforcement des dalles / gros oeuvre / installation de chantier
Brève description:

Travaux de percement et de renforcement en fibre de carbone de dalles en béton armé; flocage coupe-feu; travaux d'installation de chantier; surface projet d'environ 4000 m² sur 6 niveaux.

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiserie extérieure aluminium
Brève description:

Mise en état de menuiseries aluminium coulissantes existantes, environ 175 pièces; fourniture et pose de menuiseries neuves en aluminium, environ 49 pièces.

Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Cloisons doublages
Brève description:

Fourniture et pose de cloisons légères en plaques de plâtre, environ 2750 m²; fourniture et pose de doublage thermique intérieur, environ 900 m².

Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Faux-plafond
Brève description:

Fourniture et pose de faux-plafonds démontables en dalles de fibre minérales 120 x 60 cm, environ 1450 m ².

Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Menuiserie intérieure bois
Brève description: Fourniture et pose de bloc-portes en bois, environ 220 pièces.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Revêtement de sol souple
Brève description: Fourniture et pose de revêtement en PVC, environ 1900 m².
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Carrelage / faïence / chape
Brève description:

Fourniture et pose d'une chape adhérente, environ 4000 m², fourniture et pose de carrelage en grès cérame 20 X 20 cm, environ 2000 m².

Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Peinture
Brève description:

Travaux de mise en peinture aux sols, murs et plafonds intérieurs, environ 12 000 m².

Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Plomberie / sanitaire
Brève description:

Installation sanitaire (alimentation et évacuation) pour environ 45 laboratoires de recherche en chimie, y compris locaux annexes (sanitaires, salle de convivialité, ...), surface projet environ 4000 m².

Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Chauffage / ventilation
Brève description:

Installation aéraulique et de chauffage pour environ 45 laboratoires de recherche en chimie, y compris locaux annexes (bureaux, sanitaires, ...), installation de 6 centrales de traitement d'air, surface projet environ 4000 m².

Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Électricité / courants forts et faibles
Brève description:

Installation électrique pour environ 45 laboratoires de recherche, y compris locaux annexes (bureaux, sanitaires, ...), surface projet environ 4000 m².

Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Équipements De Laboratoire – sorbonnes
Brève description:

Fourniture et pose de sorbonnes, environ 100 pièces, et autres mobiliers ventilés (hottes, éviers ventilés, ...) pour environ 45 laboratoires de recherche.

Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Équipements de laboratoire – paillasses
Brève description:

Fourniture et pose de paillasses fixes, environ 500 ml pour environ 45 laboratoires de recherche.

Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Gaz de laboratoire
Brève description:

Pose d'un réseau intérieur de distribution de gaz de laboratoire et d'air comprimé pour environ 45 laboratoires de recherche, surface projet environ 4000 m².

Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: Gaines coupe-feu
Brève description:

Fourniture et pose de gaines verticales coupe-feu 1:30 en plaques silico-calcaires, environ 480 ml.

Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: Etanchéité toiture
Brève description:

Dépose de l'étanchéité existante et repose d'un complexe isolant et étanchéité en toiture terrasse, environ 600 m².

Description des options:

– lot 10 : carrelage / faïence / chape.

Option 1: réalisation d'une chape liquide désolidarisée en remplacement de la chape adhérente – lot 12 : plomberie / sanitaire.

Option 1: distribution eau industrielle et eau potable en tube multicouches en remplacement des tubes en cuivre.

Option 2: traitement des colonnes sèches escalier nor – lot 14: électricité courants forts et faibles .

Option 1: luminaires C de type downlight 2 x 26 W en remplacement du downlight à led – lot 17: gaz de laboratoire.

Option 1: distribution air comprimé en tube INOX 304 en remplacement du tube aluminium calibré bleu- lot 20 : étanchéité toiture.

Option 1: augmentation de l'épaisseur de l'isolant de 80 mm à 140 mm.

Option 2: augmentation de la largeur du cheminement technique de 80 cm à 160 cmla réponse aux options est obligatoire. Les travaux comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Tranche conditionnelle: le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche conditionnelle est de 36 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. En cas de non affermissement de la tranche conditionnelle, le titulaire ne pourra se prévaloir d'aucune indemnité.

Durée de l'accord: 26 mois
Numéro de référence: DCI 2013 29
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 4 rue Blaise Pascal – CS 90032, 67081 Strasbourg Cedex, FRANCE

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner,

— formulaire Dc1, lettre de candidature – habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm),

— formulaire Dc2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm),

– s'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.autres renseignements demandés:

— tout document ( extrait K-Bis ou autre) permettant de s'assurer que le signataire des différentes pièces du marché est habilité à engager sa société, ou bien tout document attestant qu'il a reçu, à cet effet, délégation par une personne ayant pouvoir d'engager juridiquement la société candidate. L'usage des formulaires Dc1 et Dc2 est préconisé pour la présentation des candidatures, mais les candidats pourront présenter leur candidature par tout moyen, dès lors que l'ensemble des renseignements et déclarations prévus par ces formulaires sont présents.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels : en particulier une copie des attestations d'assurance Responsabilité civile" et "Décennale".

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,

— liste des prestations exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,

— pour le lot 19, le candidat produira a minima la qualification "4143 – protection contre l'incendie à base de plâtre et matériaux isolants associés) ou équivalent".

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

les prestations sont financées sur le budget de l'université et rémunérées selon les règles de la comptabilité publique, le délai global de paiement est de 30 jours et les intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquées par la banque centrale Européenne à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points. Les conditions de règlement des comptes sont celles du CCAG-travaux.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.

Procédure
Période de validité de l'offre: 210 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (40)
2. Valeur technique (60)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mlle Boyer Pauline
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Université de Strasbourg
Point de contact: Direction du patrimoine immobilier
Mlle Pauline Boyer
Fax: +33 368850839 📠
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DCI 2013 29
Informations complémentaires

Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.3.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix, BP 51038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 388212323 📞
Fax: +33 388364466 📠
Source: OJS 2013/S 063-105226 (2013-03-27)

Informations complémentaires (2013-05-07)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-07 📅
Date limite de soumission: 2013-05-28 📅
Date de publication: 2013-05-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 091-153731
Se réfère à l'avis: 2013/S 63-105226
Numéro JO-S: 91
Source: OJS 2013/S 091-153731 (2013-05-07)

Avis d'attribution de marché (2013-09-20)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 468 695,66 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-20 📅
Date de publication: 2013-09-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 186-320252
Numéro JO-S: 186
Informations complémentaires

Annonce n° 138, BOAMP 64 A. Annonce n° 180, BOAMP 64 B du 30.3.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.9.2013.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-09-09 📅
Nom: Zwickert
Adresse postale: 9 avenue de la Foire aux Vins
Commune postale: Colmar
Code postal: 68000
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-08-20 📅
Nom: Ruiu
Adresse postale: 1 route d'Eschau
Commune postale: Illkirch
Code postal: 67400

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-08-19 📅
Nom: Geistel Robert
Adresse postale: 3 rue des Pionniers
Commune postale: Duttlenheim
Code postal: 67120

4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-09-17 📅
Nom: Stutzmann Agencement
Adresse postale: 14 rue d'Asswiller
Commune postale: Durstel
Code postal: 67320

5️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-08-16 📅
Nom: Jehu
Adresse postale: 27 route de la Wantzenau
Commune postale: Hoenheim
Code postal: 67800

6️⃣
Nom: Dipol
Adresse postale: 1 rue de la Batterie
Commune postale: Geispolsheim
Code postal: 67118

7️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-08-29 📅
Nom: Decopeint
Adresse postale: 2 rue Mathis
Commune postale: Kilstett
Code postal: 67840

8️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-09-16 📅
Nom: Sdel
Adresse postale: 15 rue de la Forêt
Commune postale: Vendenheim
Code postal: 67454

9️⃣
Nom: Sovec
Adresse postale: 12 rue de la Kaltau
Commune postale: Erstein
Code postal: 67151

1️⃣0️⃣
Nom: Ilm
Adresse postale: rue Lavoisier
Commune postale: Lunéville
Code postal: 54303

1️⃣1️⃣

1️⃣2️⃣
Nom: Resogaz
Adresse postale: 21 route de la Wantzenau

1️⃣3️⃣
Nom: Schoenenberger
Adresse postale: 11 rue d'Altkirch
Code postal: 68027
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
4
5
6
10
3
1
Source: OJS 2013/S 186-320252 (2013-09-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture (>20)

Travaux de maçonnerie et de briquetage (>20)

Maçonnerie de pierres (8)
Travaux de briquetage (>20)