Relocalisation de la maison de la nature

Ville de Saint-Étienne

La présente consultation concerne la relocalisation de la maison de la nature : aménagement de bureaux à l'intérieur du bâtiment "Ex groupe scolaire Cotonne 2" de la Ville de Saint-Étienne.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-09-10. L'appel d'offres a été publié le 2013-07-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• ACTM
• Asten
• COURT
• Ellipse
• elrp
• Gachet
• Loire Ascenseurs
• MURAT
• Super
• tapis
• Trikal

Qui ?

• Ville de Saint-Étienne

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Loire

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-07-23	Avis de marché
2013-12-03	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-07-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Quantité ou étendue:

Le délai d'exécution de l'ensemble des lots (tranche ferme) est de 4 mois y compris la préparation de chantier, à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l'exécution des travaux lui incombant. La date prévisionnelle de démarrage de chantier est fixée au 18.11.2013. La durée du marché est fixée à compter de la date de notification (prévue mi-novembre 2013) jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Les lots nº 1, nº 2 et nº 4 comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle. La tranche conditionnelle sera affermie, par ordre de service, soit à la notification de la tranche ferme, soit dans un délai maximum de 12 mois à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle est fixé à 7 semaines. En cas de non affermissement de la tranche conditionnelle, aucune indemnité de dédit ne sera allouée.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Saint-Étienne
Adresse postale: Hôtel de Ville, BP 503
Code postal: 42007
Commune postale: Saint-Étienne
Contact
Adresse Internet: http://www.saint-etienne.fr/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@saint-etienne.fr 📧
Téléphone: +33 477487807 📞
Fax: +33 477487811 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-23 📅
Date limite de soumission: 2013-09-10 📅
Date de publication: 2013-07-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 145-251287
Numéro JO-S: 145
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur www.saint-etienne.fr Criteres d'attributions : les modalités de notation des critères sont énoncées au règlement de consultation.Unité monétaire utilisée, l'euro.pour le lot no 3, une prestation supplémentaire est demandée : mise en place de portes pf 1/2 h. Pour les autres lots aucune prestation supplémentaire ou alternative n'est prévue.L'ouverture des plis n'est pas publique. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 1-recevabilité des candidatures au regard des articles 43 à 47 du code des marchés 2-garanties et capacités professionnelles, techniques et financières. La visite du site est obligatoire pour les lots nº 9 à nº 11 sous peine de rejet de l'offre. Pour ce faire, les opérateurs économiques devront prendre rendez-vous auprès de : Lot 9 M. Koleda au +33 612792104, lot 10 M. Venet au +33 620310697, lot 11 M. Cheikh au +33 607028890. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 23.7.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne la relocalisation de la maison de la nature : aménagement de bureaux à l'intérieur du bâtiment "Ex groupe scolaire Cotonne 2" de la Ville de Saint-Étienne.

Numéro du lot: 1
Brève description: Démolition maçonnerie
Numéro du lot: 2
Brève description: Etanchéité
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries extérieures PVC et intérieures bois
Numéro du lot: 4
Brève description: Métallerie menuiseries extérieures alu
Numéro du lot: 5
Brève description: Carrelage faience
Numéro du lot: 6
Brève description: Plâtrerie peinture
Numéro du lot: 7
Brève description: Revêtement de sols minces
Numéro du lot: 8
Brève description: Plafonds suspendus
Numéro du lot: 9
Brève description: Plomberie chauffage ventilation
Numéro du lot: 10
Brève description: Electricité courant fort courant faible
Numéro du lot: 11
Brève description: Ascenseur
Numéro de référence: 13AOO-158

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature renseignée, datée et signée (DC 1),

— déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 43 et 44 du code des marchés publics (DC 1),

— documents permettant d'identifier la ou les personnes physiques ayant le pouvoir de l'engager (DC 2),

— copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire ou procédure étrangère équivalente (DC 2).

Situation économique et financière:

— déclaration indiquant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché réalisées au cours des 3 derniers exercices (DC 2), ou extrait Kbis pour les entreprises nouvellement créées.

Capacité technique et professionnelle:

— moyens techniques (locaux, agences, matériels, véhicules) et humains (Rubrique G du DC2),

— références sur les 5 dernieres années de travaux de même nature que ceux du présent marché avec, pour les plus importants, des attestations de bonne exécution indiquant montant, date et lieu des travaux (rubrique G du DC 2),

— certificats de qualifications professionnelles : preuve de la capacité de l'entreprise apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux) (rubrique G du Dc2). Le candidat individuel ou le membre du groupement précise les capacités (techniques et financières) des opérateurs économiques sur lesquels il compte s'appuyer pour présenter sa candidature (Rubrique E du DC 2).

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une clause de garantie financière sera appliquée ; en cas d'acceptation de l'avance par le titulaire du marché, celui-ci devra constituer une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Modalités financières conformément aux articles 86 à 111 du code des marchés publics paiement sous 30 jours suivant les règles de la comptabilité publique; financement sur le budget de la Ville de Saint-Étienne; Prix forfaitaires, actualisables; une avance est prévue cession et nantissement selon les formes prévues au code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement n'est imposée.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (60)
2. Valeur technique de l'offre % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.saint-etienne.fr 🌏
Nom: Ville de Saint-Étienne, direction bâtiments : Laurence Hervouet
Adresse postale: 1 rue Pierre de Coubertin
Code postal: 42000
Téléphone: +33 477486117 📞
Courrier électronique: laurence.hervouet@saint-etienne.fr 📧
Fax: +33 477486240 📠
Nom: Ville de Saint-Étienne, direction juridique assemblée marchés
Adresse postale: Hôtel de Ville, Cedex 1, BP 503
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13AOO-158
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 23.7.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin, Cedex 03
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 478141010 📞
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 478141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 145-251287 (2013-07-23)

Avis d'attribution de marché (2013-12-03)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 42 037,90 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-03 📅
Date de publication: 2013-12-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 237-411369
Se réfère à l'avis: 2013/S 145-251287
Numéro JO-S: 237
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur www.saint-etienne.fr Annonce no181, B.O.A.M.P. 143 A du 26 juillet 2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3 décembre 2013.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique de l'offre (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-11-15 📅
Nom: ellipse
Adresse postale: Rue Rémy Moïse
Commune postale: La Ricamarie
Code postal: 42150

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-11-18 📅
Nom: asten
Adresse postale: 543 rue George Sand
Commune postale: La Talaudiere
Code postal: 42350

3️⃣
Nom: gachet
Adresse postale: ZA Le Tissot
Commune postale: Saint Genest Lerpt
Code postal: 42530

4️⃣
Nom: actm
Adresse postale: 2 rue Michel Rondet
Commune postale: Firminy
Code postal: 42700

5️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-11-19 📅
Nom: murat
Adresse postale: 21 avenue d' Allard
Commune postale: Montbrison
Code postal: 42600

6️⃣
Nom: elrp
Adresse postale: 12 rue de Bourgogne
Commune postale: Lyon
Code postal: 69009

7️⃣
Nom: tapis
Adresse postale: 16 bis rue Mendès France
Commune postale: St Priest en Jarez
Code postal: 42270

8️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-11-21 📅
Nom: court
Adresse postale: 6 Rue des Rochettes
Commune postale: Saint Etienne
Code postal: 42100

9️⃣
Nom: super
Adresse postale: ZAC du Tissot
Commune postale: St Genest Lerpt

1️⃣0️⃣
Nom: trikal
Adresse postale: 11 rue Jules Védrines
Commune postale: Andrezieux Boutheon
Code postal: 42160

1️⃣1️⃣
Nom: loire ascenseurs
Adresse postale: 22 rue du Puits Rochefort
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
4
2
3
10
6

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21420218600018

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184, rue Duguesclin Cedex 03
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 237-411369 (2013-12-03)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)