réhabilitation et transformation de locaux du centre administratif et technique intercommunale - phase 1

Communauté d'agglomération Val de France

la présente consultation concerne la réhabilitation et transformation de locaux du centre administratif et technique intercommunale - phase 1.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-11-14. L'appel d'offres a été publié le 2013-09-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-09-24 Avis de marché
2014-03-20 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-09-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:
le présent Appel d'offres Ouvert est soumis aux dispositions des articles 10, 14, 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics (Décret no2006-975 du 1er août 2006 - j.O. Du 4 août 2006 modifié).Conformément à l'article 10 du Code des Marchés Publics, le marché est passé en lots séparés. Les travaux sont répartis en 5 lots, chaque lot faisant l'objet d'un marché séparé, lesquels sont les suivants :Lot 01 : Aménagements intérieurs et gros oeuvrelot 02 : Plomberie Ventilation ChauffageLot 03 : Electricité (courant fort et faible)lot 04 : Couverture étanchéitélot 05 : Revêtements muraux extérieurs.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération Val de France
Adresse postale: 1 boulevard Carnot
Code postal: 95400
Commune postale: Villiers-le-Bel
Contact
Adresse Internet: http://www.agglo-valdefrance.fr 🌏
Courrier électronique: servicemarches@agglo-valdefrance.fr 📧
Téléphone: +33 134041770 📞
Fax: +33 134190199 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-24 📅
Date limite de soumission: 2013-11-14 📅
Date de publication: 2013-09-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 189-325180
Numéro JO-S: 189
Informations complémentaires
l'Analyse et la sélection des candidatures porteront sur : - les capacités techniques du candidat à savoir les moyens humains et matériels de la société, - les capacités financières du candidat, - les capacités professionnelles du candidat. Pour chaque offre, l'offre est impérativement constituée des documents suivants : Acte d'engagement, cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) &Amp; son annexe, cctp : Cahier des Clauses Techniques Particulières, Dpgf : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, Mémoire technique (et méthodologique) justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution des travaux. Le pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat ou chaque membre du groupement en cas de groupement d'entreprises, attestation de visite. Pour rappel : tous les documents devront être fournis sous forme papier en double exemplaire (sauf offre dématérialisée) et rédigés en langue française. pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre une déclaration du sous-traitant indiquant : - qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir ; - qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l'union Européenne . Afin de justifier des capacités techniques, financières et professionnelles de chaque sous-traitant, le candidat devra joindre par ailleurs les mêmes documents que ceux exigés des candidats par la personne publique. les dossiers de consultation pourront être obtenus gratuitement : - accessible par voie électronique : La personne publique met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://agglo-valdefrance.achatpublic.com - ou retirés, après demande écrite ou téléphonique préalable, auprès de la communauté d'agglomération Val de France, à l'adresse suivante : Service des Marchés Publics - communauté d'agglomération Val de France - 1, boulevard Carnot - 95400 VILLIERS-LE-BEL -- tél : 01.34.04.17.70 - fax : 01.34.19.01.99 -- mail : servicemarches@agglo-valdefrance.fr les horaires d'ouverture sont les suivants : Du Lundi au Jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 -- le Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 - sur demande écrite (lettre et télécopie), Critères de sélection des offres - détail des sous-critères du critère no1 "Qualité technique et méthodologique de l'offre (appréciée au vu du mémoire technique de l'entreprise)": elément 1 : Fiches techniques des matériaux et produits mis en oeuvre et schémas de principe et détails de mise en oeuvre des procédés et moyens d'exécution envisagés (0 à 15 points) elément 2 : Installations de chantier : moyens matériels prévus (fiches techniques pour les plus importants), organisation des circulations et contrôle d'accès, plan d'installation de chantier, localisation des zones de stockage, clôture et organisation du chantier par rapport aux locaux occupés (0 à 15 points) elément 3 : Equipe prévue sur le chantier et effectif moyen mensuel, encadrement de l'équipe sur le chantier et organigramme des intervenants + organisation du groupement (le cas échéant) : répartition des prestations et des responsabilités (convention de groupement), rôle du mandataire solidaire (0 à 10 points) elément 4 : Propreté, sécurité et hygiène du chantier : note spécifique au chantier avec détail matériel et procédure envisagés, présentation de la gestion des déchets (cantonnement, nettoyage), maîtrise des nuisances sur l'environnement (bruit, poussière, etc.), cadre application de la charte chantier propre (0 à 20 points) Elément 5 : Planningdétaillé d'exécution des prestations du lot, poste par poste (de la préparation au parfait achèvement) dans le respect du planning de référence du DCE, avec interface avec les autres lots, délais de fabrication et d'approvisionnement et délais d'études. Moyens proposés par l'entreprise : - pendant les périodes de congés ; - pour rattraper d'éventuels retards, des aléas, etc. (0 à 20 points) elément 6 : Participation à la cellule de synthèse : Présentation des moyens de présentation à la cellule de synthèse (0 à 10 points) elément 7 : Qualité formelle des documents remis : Cadre de la DPGF remis au DCE dûment complété, reprise de la numérotation du mémoire technique proposé. Présenter un sommaire (0 à 10 points) la communauté d'agglomération Val de France, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 14 du Code des Marchés Publics en incluant dans lescahiers des Charges de ces marchés publics, une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Une visite du site est obligatoire. Dans tous les cas, ils seront réputés avoir établis leur offres en ayant une parfaite connaissance du lieu du projet et des contraintes d'exécution des travaux, leur permettant ainsi d'établir leur offre techniquement et financièrement complète et adaptée. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard le 4 Novembre 2013, des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications n'altèreront pas les éléments substantiels du marché. Le maître d'ouvrage informera tous les candidats dans les conditions respectueuses du principe d'égalité. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Les candidats auront la possibilité de demander des renseignements en adressant une demande par courrier, par télécopie, par mail ou directement sur le site https://agglo-valdefrance.achatpublic.com au plus tard le 4 Novembre 2013. Les éléments de réponse seront apportés par la collectivité uniquement sur le site https://agglovaldefrance.achatpublic.com au plus tard le 7 Novembre 2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24 septembre 2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la présente consultation concerne la réhabilitation et transformation de locaux du centre administratif et technique intercommunale - phase 1.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: aménagements intérieurs et gros oeuvre
Brève description: Aménagements intérieurs et gros oeuvre
Durée de l'accord: 5 mois
Informations complémentaires sur les lots:
Le délai global d'exécution des travaux de l'ensemble des tranches fermes est de 5 mois (y compris la période de préparation de 1 mois, les périodes de congés, une provision de 21 jours calendaire d'intempéries et la période de…
… réception).Le démarrage de ce délai courra à compter de la date de notification.Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.Ce lot contient une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.Les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
… réception).
Le démarrage de ce délai courra à compter de la date de notification.
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.
Ce lot contient une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: plomberie Ventilation Chauffage
Brève description: Plomberie Ventilation Chauffage
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: electricité (courant fort et faible)
Brève description: Electricité (courant fort et faible)
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: couverture étanchéité
Brève description: Couverture étanchéité
Informations complémentaires sur les lots:
Le délai global d'exécution des travaux de l'ensemble des tranches fermes est de 5 mois (y compris la période de préparation de 1 mois, les périodes de congés, une provision de 21 jours calendaire d'intempéries et la période de réception).Le démarrage de ce délai courra à compter de la date de notification.Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.
Afficher plus
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: revêtements muraux extérieurs
Brève description: Revêtements muraux extérieurs
Quantité ou étendue:
le présent Appel d'offres Ouvert est soumis aux dispositions des articles 10, 14, 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics (Décret no2006-975 du 1er août 2006 - j.O. Du 4 août 2006 modifié).
Conformément à l'article 10 du Code des Marchés Publics, le marché est passé en lots séparés. Les travaux sont répartis en 5 lots, chaque lot faisant l'objet d'un marché séparé, lesquels sont les suivants :
Lot 01 : Aménagements intérieurs et gros oeuvre
lot 02 : Plomberie Ventilation Chauffage
Lot 03 : Electricité (courant fort et faible)
lot 04 : Couverture étanchéité
lot 05 : Revêtements muraux extérieurs.
Numéro de référence: CAVDF 13-045-DGST
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 29/31 rue de l'Escouvrier, 95000 Sarcelles

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
1) La lettre de candidature (modèle référencé Dc1), complétée, datée et signée par le candidat, mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement. Dans ce dernier cas, la lettre devra être signée par le mandataire habilité à cet effet ou par l'ensemble des membres du groupement solidaire.
Afficher plus
2) La déclaration du candidat à souscrire pour les marchés publics dûment complétée, datée et signée par le candidat et en cas de groupement d'entreprises, par chaque membre du groupement (ou modèle référencé Dc2).
3) Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
4) Une attestation dûment datée et signée du candidat ou, en cas de groupement d'entreprises, de chaque membre du groupement confirmant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.3243-1 et L.1221-13 du Code du Travail ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France.
Afficher plus
5) Les attestations d'assurance mentionnées au C.C.A.P. Avec indications des garanties et capitaux souscrits.
Les candidats pourront également produire :
a. Un extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) de moins de trois mois,
ou
b. Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers,
c. Pour les entreprises nouvellement créées, elles pourront produire une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises,
d. Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
e. Les bilans ou extraits de bilans si la publication de ces bilans est obligatoire,
f. Des certificats de qualification professionnelle,
g. Des certificats de qualité.
Capacité technique et professionnelle:
une déclaration indiquant :
a. Le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux prestations objet de la procédure, pour les trois dernières années ou les trois derniers exercices disponibles,
b. Les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années,
c. Le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation des marchés de même nature,
d. Une liste des principaux travaux effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé dont les candidats pourront faire preuve par tous documents (attestations délivrées par les clients, échantillons, description et/ou photographies des fournitures). Les candidats devront obligatoirement joindre des références contrôlables et représentatives de la prestation objet du marché.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
en application de l'article 101 du Code des Marchés Publics, une retenue de garantie de 5% sera opérée sur le montant facturé des travaux.
Conformément à l'article 102 du Code des Marchés Publics, la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire si les deux parties en sont d'accord.
Dans ce cas la garantie ou la caution sera d'un taux égal à 5% du montant du bon de commande et devra être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte.
L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du Code Monétaire et Financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit être choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
les travaux seront exécutés sur le budget principal de la communauté d'agglomération Val de France.
Le mode de règlement choisi par la communauté d'agglomération Val de France est le virement au moyen d'un mandat administratif. L'Unité monétaire de paiement est l'euro.
Le délai global de paiement est de 30 jours par virement administratif, conformément à l'article 98 du Code des Marchés Publics. L'Unité monétaire de paiement est l'euro.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
les entreprises peuvent présenter leur offre sous forme de groupement. La forme de groupement souhaitée par la personne responsable du marché est le groupement solidaire. Si le groupement constitué pour répondre à la consultation n'est pas solidaire, il devra se transformer préalablement à la notification du marché s'il en est attributaire.
Afficher plus
Le présent règlement de consultation interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Qualité technique et méthodologique de l'offre (appréciées au vu du mémoire technique de l'entreprise) - le détail est précisé dans la rubrique information complémentaire (noté sur 100 points) (60)
2. Prix des prestations (noté sur 100 points) (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24950038000020
Contact
Point de contact: M. Didier Vaillant président
Adresse du profil d'acheteur: https://agglo-valdefrance.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL pour la participation: https://agglo-valdefrance.achatpublic.com 🌏
Adresse postale: 1 bd Carnot
URL pour informations complémentaires: https://agglo-valdefrance.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_Xssl3g9twN 🌏
URL pour la participation: https://agglo-valdefrance.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_Xssl3g9twN 🌏
URL des documents: https://agglo-valdefrance.achatpublic.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CAVDF 13-045-DGST
Informations complémentaires
l'Analyse et la sélection des candidatures porteront sur :
- les capacités techniques du candidat à savoir les moyens humains et matériels de la société,
- les capacités financières du candidat,
- les capacités professionnelles du candidat.
Pour chaque offre, l'offre est impérativement constituée des documents suivants :
Acte d'engagement,
cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) &Amp; son annexe,
cctp : Cahier des Clauses Techniques Particulières,
Dpgf : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire,
Mémoire technique (et méthodologique) justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution des travaux.
Le pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat ou chaque membre du groupement en cas de groupement d'entreprises,
attestation de visite.
Pour rappel : tous les documents devront être fournis sous forme papier en double exemplaire (sauf offre dématérialisée) et rédigés en langue française.
pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre une déclaration du sous-traitant indiquant :
- qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir ;
- qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l'union Européenne .
Afficher plus
Afin de justifier des capacités techniques, financières et professionnelles de chaque sous-traitant, le candidat devra joindre par ailleurs les mêmes documents que ceux exigés des candidats par la personne publique.
les dossiers de consultation pourront être obtenus gratuitement :
- accessible par voie électronique : La personne publique met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://agglo-valdefrance.achatpublic.com
- ou retirés, après demande écrite ou téléphonique préalable, auprès de la communauté d'agglomération Val de France, à l'adresse suivante :
Service des Marchés Publics - communauté d'agglomération Val de France - 1, boulevard Carnot - 95400 VILLIERS-LE-BEL -- tél : 01.34.04.17.70 - fax : 01.34.19.01.99 -- mail : servicemarches@agglo-valdefrance.fr
les horaires d'ouverture sont les suivants : Du Lundi au Jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 -- le Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- sur demande écrite (lettre et télécopie),
Critères de sélection des offres - détail des sous-critères du critère no1 "Qualité technique et méthodologique de l'offre (appréciée au vu du mémoire technique de l'entreprise)":
elément 1 :
Fiches techniques des matériaux et produits mis en oeuvre et schémas de principe et détails de mise en oeuvre des procédés et moyens d'exécution envisagés (0 à 15 points)
elément 2 :
Installations de chantier : moyens matériels prévus (fiches techniques pour les plus importants), organisation des circulations et contrôle d'accès, plan d'installation de chantier, localisation des zones de stockage, clôture et organisation du chantier par rapport aux locaux occupés (0 à 15 points)
Afficher plus
elément 3 :
Equipe prévue sur le chantier et effectif moyen mensuel, encadrement de l'équipe sur le chantier et organigramme des intervenants + organisation du groupement (le cas échéant) : répartition des prestations et des responsabilités (convention de groupement), rôle du mandataire solidaire (0 à 10 points)
Afficher plus
elément 4 :
Propreté, sécurité et hygiène du chantier : note spécifique au chantier avec détail matériel et procédure envisagés, présentation de la gestion des déchets (cantonnement, nettoyage), maîtrise des nuisances sur l'environnement (bruit, poussière, etc.), cadre application de la charte chantier propre (0 à 20 points)
Afficher plus
Elément 5 :
Planningdétaillé d'exécution des prestations du lot, poste par poste (de la préparation au parfait achèvement) dans le respect du planning de référence du DCE, avec interface avec les autres lots, délais de fabrication et d'approvisionnement et délais d'études.
Afficher plus
Moyens proposés par l'entreprise :
- pendant les périodes de congés ;
- pour rattraper d'éventuels retards, des aléas, etc.
(0 à 20 points)
elément 6 :
Participation à la cellule de synthèse : Présentation des moyens de présentation à la cellule de synthèse (0 à 10 points)
elément 7 :
Qualité formelle des documents remis : Cadre de la DPGF remis au DCE dûment complété, reprise de la numérotation du mémoire technique proposé. Présenter un sommaire (0 à 10 points)
la communauté d'agglomération Val de France, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 14 du Code des Marchés Publics en incluant dans lescahiers des Charges de ces marchés publics, une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Afficher plus
Une visite du site est obligatoire.
Dans tous les cas, ils seront réputés avoir établis leur offres en ayant une parfaite connaissance du lieu du projet et des contraintes d'exécution des travaux, leur permettant ainsi d'établir leur offre techniquement et financièrement complète et adaptée.
Afficher plus
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard le 4 Novembre 2013, des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications n'altèreront pas les éléments substantiels du marché.
Le maître d'ouvrage informera tous les candidats dans les conditions respectueuses du principe d'égalité.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Les candidats auront la possibilité de demander des renseignements en adressant une demande par courrier, par télécopie, par mail ou directement sur le site https://agglo-valdefrance.achatpublic.com au plus tard le 4 Novembre 2013.
Les éléments de réponse seront apportés par la collectivité uniquement sur le site https://agglovaldefrance.achatpublic.com au plus tard le 7 Novembre 2013.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24 septembre 2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'hautil BP 30322
Commune postale: Cergy Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 013073400 📞
Fax: +33 013073459 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
en vertu des dispositions du Code des Justices Administratives (L211-4 et R421-4 à R421-5), le candidat dispose d'un délai de recours de 2 mois à compter de la réception de la notification de rejet de son offre.
La juridiction compétente pour en connaître est le Tribunal Administratif.
Référé pré-contractuel : L551-1 et R551-1 du Code de la Justice Administrative- référé contractuel : L551-13 et R 551-7 du Code de la Justice Administrative.
Source: OJS 2013/S 189-325180 (2013-09-24)
Avis d'attribution de marché (2014-03-20)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 142 261,93 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 1 bd Carnot

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-20 📅
Date de publication: 2014-03-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 059-098547
Se réfère à l'avis: 2013/S 189-325180
Numéro JO-S: 59
Informations complémentaires
Critères de sélection: Pour tous les lots de cette opération, les offres conformes seront analysées notées et classées au vu des critères suivants: — critère n° 1: Qualité technique et méthodologique de l'offre (appréciées au vu du mémoire technique de l'entreprise), notées que 100 points et appréciées à hauteur de 60 % de la note finale, selon la décomposition suivante: Fiches techniques des matériaux et produits mis en oeuvre et schémas de principe et détails de mise en oeuvre des procédés et moyens d'exécution envisagés (15 points); Installations de chantier: moyens matériels prévus (fiches techniques pour les plus importants), organisation des circulations et contrôle d'accès, plan d'installation de chantier, localisation des zones de stockage, clôture et organisation du chantier par rapport aux locaux occupés (15 points); équipe prévue sur le chantier et effectif moyen mensuel, encadrement de l'équipe sur le chantier et organigramme des intervenants + organisation du groupement (le cas échéant): répartition des prestations et des responsabilités (convention de groupement), rôle du mandataire solidaire (10 points); propreté, sécurité et hygiène du chantier: note spécifique au chantier avec détail matériel et procédure envisagés, présentation de la gestion des déchets (cantonnement, nettoyage), maîtrise des nuisances sur l'environnement (bruit, poussière, etc.), cadre application de la charte chantier propre ( 20 points); Planning détaillé d'exécution des prestations du lot, poste par poste (de la préparation au parfait achèvement) dans le respect du planning de référence du DCE, avec interface avec les autres lots, délais de fabrication et d'approvisionnement et délais d'études. Moyens proposés par l'entreprise: Pendant les périodes de congés; pour rattraper d'éventuels retards, des aléas, etc. (20 points); participation à la cellule de synthèse: présentation des moyens de présentation à la cellule de synthèse (10 points); qualité formelle des documents remis: cadre de la DPGF remis au DCE dûment complété, reprise de la numérotation du mémoire technique proposé. Présenter un sommaire (10 points), — critère n° 2: prix des prestations, notés sur 100 points et appréciés à hauteur de 40 % de la note finale. Annonce n° 137, BOAMP 187 A du 27.9.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20.3.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 13-045

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-03-13 📅
Nom: Mesnil Isol
Adresse postale: 4 rue des Frères Montgolfier, Parc d'activités des Cressonnières
Commune postale: Gonesse
Code postal: 95500

2️⃣

3️⃣
Nom: Eiffage Energie Ile de France
Adresse postale: Agence de Coignières, ZA des Marais de Coignières
Commune postale: Coignières
Code postal: 78310

4️⃣
Nom: Smac
Adresse postale: 30 avenue de l'Escouvrier
Commune postale: Sarcelles Cedex
Code postal: 95205

5️⃣
Nom: Infructueux
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
1
2

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Didier Vaillant, président

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Téléphone: +33 13073400 📞
Fax: +33 13073459 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
En vertu des dispositions du Code des Justices Administratives (L211-4 et R421-4 à R421-5), le candidat dispose d'un délai de recours de 2 mois à compter de la réception de la notification de rejet de son offre.
Référé pré-contractuel: L551-1 et R551-1 du Code de la Justice Administrative - référé contractuel: L551-13 et R 551-7 du Code de la Justice Administrative.
Source: OJS 2014/S 059-098547 (2014-03-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Val-d’Oise
Fournisseurs:
Eiffage Energie Île de France Infructueux Mesnil Isol SMAC
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments