réaménagement des rues de l'Île de Conge, de la rue de Saint-Maur, de la rue de la Varenne et de la rue du Côteau

Ville de Chennevières-sur-Marne

réaménagement des rues de l'ile de Conge, de la rue de Saint Maur, de la rue de la Varenne et de la rue du Côteau.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-10-18. L'appel d'offres a été publié le 2013-09-17.

Qui ?

• Ville de Chennevières-sur-Marne

Qu'est-ce que c'est ?

• Installation d'appareils d'éclairage extérieur › Installation de matériel d'éclairage public
• Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-09-17	Avis de marché

Avis de marché (2013-09-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Quantité ou étendue:

création et enfouissement des réseaux concessionnaires et éclairage public.Travaux de voirie, assainissement, signalisations, équipements.Plantations et espaces verts.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Chennevières-sur-Marne
Adresse postale: 14 avenue du Général Leclerc
Code postal: 94430
Commune postale: Chennevières
Contact
Courrier électronique: marchespublics@villechennevieres.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-17 📅
Date limite de soumission: 2013-10-18 📅
Date de publication: 2013-09-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 183-315009
Numéro JO-S: 183
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 17.9.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

réaménagement des rues de l'ile de Conge, de la rue de Saint Maur, de la rue de la Varenne et de la rue du Côteau.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Création et enfouissement des réseaux concessionnaires et éclairage public
Brève description:

-l'enfouissement du réseau Electrique Basse Tension et des branchements aériens ;-l'enfouissement et la rénovation du réseau d'éclairage public ;-l'enfouissement du réseau de Télécommunication et des branchements aériens ;-les raccordements sur les réseaux aériens ou souterrains existants ;-la reprise en souterrain des branchements aériens des réseaux correspondants dans les propriétés riveraines.

-l'enfouissement du réseau Electrique Basse Tension et des branchements aériens ;

-l'enfouissement et la rénovation du réseau d'éclairage public ;

-l'enfouissement du réseau de Télécommunication et des branchements aériens ;

-les raccordements sur les réseaux aériens ou souterrains existants ;

-la reprise en souterrain des branchements aériens des réseaux correspondants dans les propriétés riveraines.

Informations complémentaires sur les lots:

Délai: 1 mois de préparation de chantier + 2 mois de travaux à compter de l'ordre de service.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Terrassement, voirie, assainissement, signalisations et éclairage public
Brève description:

Les travaux concernent :-le réaménagement des voiries et trottoirs des rues ;-l'extension d'un réseau d'assainissement pour les eaux pluviales ;Les travaux auront pour objectifs principaux :-améliorer la sécurité des usagers en diminuant les vitesses pratiquées ;-organiser des cheminements piétons aisés, confortables, lisibles et continus pour favoriser une accessibilité optimale notamment aux P.M.R ;-organiser l'offre des stationnements ;-optimiser les espaces.

Les travaux concernent :

-le réaménagement des voiries et trottoirs des rues ;

-l'extension d'un réseau d'assainissement pour les eaux pluviales ;

Les travaux auront pour objectifs principaux :

-améliorer la sécurité des usagers en diminuant les vitesses pratiquées ;

-organiser des cheminements piétons aisés, confortables, lisibles et continus pour favoriser une accessibilité optimale notamment aux P.M.R ;

-organiser l'offre des stationnements ;

-optimiser les espaces.

Informations complémentaires sur les lots:

Délai: 1 mois de préparation de chantier + 4 mois de travaux à compter de l'ordre de service.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Espaces verts et plantations
Brève description:

-les terrassements des zones de plantation et des fosses de plantation ;-la fourniture et la mise en oeuvre de terre végétale amendée ;-la fourniture et la plantation de végétaux, drains d'arrosage, mulch, tuteurs, paillage des troncs ;-la garantie et l'entretien des végétaux pendant deux années.

-les terrassements des zones de plantation et des fosses de plantation ;

-la fourniture et la mise en oeuvre de terre végétale amendée ;

-la fourniture et la plantation de végétaux, drains d'arrosage, mulch, tuteurs, paillage des troncs ;

-la garantie et l'entretien des végétaux pendant deux années.

Informations complémentaires sur les lots:

Délai: 1 mois de préparation de chantier + 1 mois de travaux à compter de l'ordre de service

Quantité ou étendue:

création et enfouissement des réseaux concessionnaires et éclairage public.

Travaux de voirie, assainissement, signalisations, équipements.

Plantations et espaces verts.

Numéro de référence: M130067 à M130069
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Chennevières-sur-Marne

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- lettre de candidature-habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc1.rtf),

- déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (Dc2 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc2.rtf).

Situation économique et financière:

- déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (Dc2 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc2.rtf).

Capacité technique et professionnelle:

- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,

- liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

- certificats de qualifications professionnelles :

Lot 1 : QUALIFELEC classe 3, Tn2, Me3, agréments travaux bt, mt pour travaux sous tension et hors tension pour ERDF ou autres;

lot 2 : FNTP 2321-2331-2332-2342-331-3321-334-341-3421-3451-346-347-371-3721;

lot 3 : QUALIPAYSAGE P100, E131.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

retenue de garantie ou garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire - 5% du marché.

L'avance de 5% versée sous réserve de la production d'une garantie à première demande exclusivement.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

paiement par mandat administratif à 30 jours.

Financement sur fonds propres et emprunts.

Marché conclu en euros.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Exécution et organisation du chantier (mise en place pour le respect des délais de réalisation) (20)
3. Moyens humains affectés à l'opération (15)
4. "Chantier vert" (5)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://villechennevieres-marches.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: M130067 à M130069

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 1605666 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 183-315009 (2013-09-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)