réaménagement de l'axe Chomedey / Vanier - phase 3 Giratoire Brocard - relance des lots no6 Voirie, Réseaux Divers et no7 Espaces Verts

Quantité ou étendue

dans le cadre de la requalification de l'axe des avenues Chomedey de Maisonneuve et Major Général Georges Vanier, le présent marché a pour objet l'aménagement de la troisième phase de travaux consistant en la création d'un quatrième giratoire au carrefour des avenues Chomedey - vanier et des rues Brocard et Rogelin.Il s'agit de la relance des lots no 6 Voirie, Réseaux Divers et no 7 Espaces Verts déclarés sans suite, lors de la consultation précédente, par le représentant du pouvoir adjudicateur pour motifs d'intérêt général.le marché est décomposé en 2 lots :Lot 6 : VRD Aménagement de surfaceLot 7 : Espaces vertsDurée du marché : Les travaux seront exécutés dans les délais ci-dessous, à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage :Lot no 6 : 19 semaines, y compris 2 semaines de préparationLot no 7 : 12 semainesAttention : pour le lot no 6 uniquement, le candidat pourra s'engager en proposant un délai d'exécution inférieur. A défaut d'indication, le délai maximal de 19 semaines, y compris 2 semaines de préparation, s'appliquera.Pour information, ce délai fera l'objet d'un critère de notation détaillé au réglement de consultation.date prévisionnelle de notification : avril 2013Date prévisionnelle de début des travaux : avril 2013la visite des lieux est recommandée et sera effectuée uniquement sur rendez-vous pris auprès de M. Gaillard (+33 325423369) ou de M. Petitdemange (+33 325423383)

Informations complémentaires

Détail des critères de jugement des offres :

Pour le lot no6 Voirie, Réseaux Divers

1. Prix des prestations, noté sur 10, pondération 50%, apprécié au regard du Détail Quantitatif Estimatif, selon la formule ci-dessous :

Offre la moins disante : offre étudiée x 10 x 50%

2. Valeur technique, notée sur 10, pondération 35%, jugée au regard du document " Précisions sur la valeur technique de l'offre ", joint au dossier de consultation, comprenant :

A) organisation et encadrement du chantier 1,5 pt : . Fonctions et missions de la personne ayant une autorité réelle sur le chantier (0.5 pt) . Etendue des pouvoirs pour engager l'entreprise sur le chantier (0.5 pt) . Expérience, qualifications, formation de l'encadrement affecté au chantier (0.5 pt)

B) moyens affectés au chantier 1,5 pt : . En phase "Étude" (0.5 pt) . En phase "Travaux" (0.5 pt) . Contrôle "Qualité" (0.5 pt)

C) planning prévisionnel d'exécution 4 pts

D) précisions sur les fournitures proposées 3 pts

3. Délai d'exécution, noté sur 10, pondération 15%, apprécié au regard du délai contractuel sur lequel le candidat s'engage, à l'article "E" de l'acte d'engagement. Le candidat peut proposer un délai plus court. Le délai maximal est de semaines et calculé selon la formule suivante :

Délai le plus court : délai étudié x 10 x 15%

Pour le lot no 7 Espaces Verts :

1. Prix des prestations, noté sur 10, pondération 60%, apprécié au regard du Détail Quantitatif Estimatif, selon la formule ci-dessous :

Offre la moins disante : offre étudiée x 10 x 50%

2. Valeur technique, notée sur 10, pondération 40%, jugée au regard du document " Précisions sur la valeur technique de l'offre ", joint au dossier de consultation, comprenant :

A) organisation et encadrement du chantier 2 pts : . Fonctions et missions de la personne ayant une autorité réelle sur le chantier (0.5 pt) . Etendue des pouvoirs pour engager l'entreprise sur le chantier (0.5 pt) . Expérience, qualifications, formation de l'encadrement affecté au chantier (1pt)

B) moyens affectés au chantier 2 pts :

En phase "Étude" (0.5 pt) . En phase "Travaux" (1pt) . Contrôle "Qualité" (0.5 pt)

C) planning prévisionnel d'exécution 2 pts

D) précisions sur les fournitures proposées 4 pts

1) Renseignements administratifs

Direction Affaires Juridiques, Secrétariat du Conseil et Commande Publique

Correspondant : Christine Nicastri

Tél. : 03-25-42-68-47 - télécopie : 03.25.42.34.47

Mail : commande.publique@ville-troyes.fr

2) Renseignements techniques et visite du site :

Direction Espaces Publics

Correspondant : M. Harry Petitdemange

Téléphone : 03-25-42-33-83

Mail: h.petitdemange@ville-troyes.fr

Ou

Correspondant : M. Jean-Paul Gaillard

Téléphone : 03-25-42-33-69

Mail: jp.gaillard@ville-troyes.fr

Adresse de retrait du dossier de consultation

- version papier : (Demande préalable du dossier par fax ou par mail souhaitée)

Mairie de Troyes

Direction Affaires Juridiques, Secrétariat du Conseil et Commande Publique

Place Alexandre Israël

Porte F ou G - 4ème étage

B.P. 767

10026 troyes Cedex

Tél : 03-25-42-68-47

Fax : 03-25-42-34-47

Adresse mail : commande.publique@ville-troyes.fr

- version électronique:

En allant sur le site internet de la Ville de Troyes: www.ville-troyes.fr en cliquant dans la rubrique "Marchés publics", et en sélectionnant le

Dossier choisi (cliquer sur "Détail")

Dépôt des offres :

- version papier : Par lettre recommandée avec AR ou dépôt en Mairie contre récépissé à l'adresse indiquée ci-dessus. Les plis porteront la mention : "Réaménagement des avenues Chomedey de Maisonneuve et Major Général Vanier - phase 3 Giratoire Brocard" - relance - lot no - ne pas ouvrir"

-version électronique : en allant sur l'adresse internet citée ci-dessus, et en cliquant sur le dossier concerné ;

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 11 février 2013.

Informations complémentaires sur les lots

Durée du marché : 19 semaines, y compris 2 semaines de préparation, à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage. Toutefois, le candidat pourra s'engager contractuellement sur un délai inférieur.Pour information : ce délai fera l'objet d'un critère de notation détaillé à l'article 6 du réglement de consultation.