mission d'ordonnancement, pilotage et coordination dans le cadre de la restructuration du centre commercial du Verbeau à Châlons-en-Champagne

Epareca

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-03-25. L'appel d'offres a été publié le 2013-02-06.

Qui ?

• Epareca

Qu'est-ce que c'est ?

• Services de conduite des travaux › Services de conduite de chantier

Où ?

• Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-02-06	Avis de marché

Avis de marché (2013-02-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conduite de chantier
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conduite de chantier 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Epareca
Adresse postale: 12 place Saint Hubert
Code postal: 59043
Commune postale: Lille Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.epareca.org/ 🌏
Courrier électronique: cbendre@epareca.org 📧
Téléphone: +33 328521313 📞
Fax: +33 328521319 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-02-06 📅
Date limite de soumission: 2013-03-25 📅
Date de publication: 2013-02-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 029-045582
Numéro JO-S: 29
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 6.2.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

mission d'ordonnancement, pilotage et coordination dans le cadre de la restructuration du centre commercial du Verbeau à Châlons-en-Champagne

Durée de l'accord: 25 mois
Numéro de référence: 2013-03
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: centre commercial Le Verbeau, 51000 Châlons-en-Champagne

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 no2005-649.le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et, conformément aux dispositions de l'article L 241-2 du code des assurances, pour les travaux de construction, l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale. En cours de validité, (c'est-à-dire justifiant le paiement des primes pour la période en cours), indiquant l'étendue des garanties apportées par sinistre sans pouvoir être inférieure à 1.500.000 euro(s)

Situation économique et financière: chiffre d'affaire des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:

expérience : références des 5 dernières annéescapacités professionnelles : qualifications, CV des intervenants.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

le financement est assuré par le pouvoir adjudicateur. Le prix est forfaitaire et révisable. Le délai contractuel de règlement des factures est de 45 jours fin de mois à compter de l'émission de la demande de paiement

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

le marché sera conclu soit avec une entreprise unique, soit des entreprises esous forme de groupement solidaire

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Bendre Christophe
Nom: Semcha
Adresse postale: 7 rue du Gantelet BP 123
Commune postale: Chalôns-en-Champagne
Code postal: 51007
Point de contact: Mme Arthus-Gros Karine
Téléphone: +33 326667735 📞
Courrier électronique: karine.arthus-gros@scet.fr 📧
Fax: +33 326212015 📠
Nom: Epareca
Adresse postale: 12 place Saint-Hubert
Commune postale: Lille
URL des documents: http://www.epareca.org/ 🌏
URL pour la participation: http://www.epareca.org/ 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2013-03

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemard Giélée
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 320631300 📞
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 320631347 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 029-045582 (2013-02-06)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services relatifs à la construction (>20)

Services de conduite des travaux (14)

Services de conduite de chantier (10)