Mission d'ordonnancement pilotage coordination (OPC) dans le cadre de la construction du bâtiment des sciences humaines et sociales (SHS) sur le campus de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense (92)

Icade promotion

Mission d'ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) pour la construction du bâtiment des sciences Humaines et Sociales (SHS) sur le campus de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense (92), au sens de l'élément de mission OPC visé par l'article 10 du décret no 93-1268 du 29 novembre 1993.
L'intervention du pilote débute à la date de notification du marché et s'achève à l'expiration de la période de garantie de parfait achèvement, elle comporte les phases suivantes :
Phase 1 – assistance passation des marchés de travaux ;
Phase 2 – préparation du chantier - animation des études ;
Phase 3 – exécution des travaux ;
Phase 4 – réception des ouvrages, mise en service et levée des réserves
phase 5 – parfait achèvement

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-06-14. L'appel d'offres a été publié le 2013-05-03.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-05-03 Avis de marché
Avis de marché (2013-05-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conduite des travaux
Quantité ou étendue:
l'Opération concerne la construction d'un nouveau bâtiment sur le campus de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense, pour accueillir un pôle interdisciplinaire en sciences humaines et sociales et en vue d'y regrouper les différentes structures de recherche rattachées.le projet de construction prévoit:-la construction d'un bâtiment en R+4 avec sous-sol partiel, pour une surface plancher d'environ 4 900 m2 (avec comme spécificités techniques principales une superstructure en bois, et une ventilation naturelle hybride),-l'aménagement de l'emprise de l'opération (d'une surface d'environ 5000 m2).ce bâtiment favorisera la restructuration de la recherche SHS sur site mais également en Île-De-France par son envergure régionale mais aussi par sa localisation qui permettra la construction d'une interface dynamique avec le monde de l'entreprise, grâce à la proximité du quartier d'affaire de La Défense. Le regroupement des laboratoires au sein d'un bâtiment identifiable et de qualité contribuera à la valorisation de la recherche, ainsi qu'au renforcement de leur image et attractivité auprès des étudiants et chercheurs étrangers.cette opération est assimilable à une opération de type bureaux/tertiaire. Le classement envisagé pour ce bâtiment est un type R de 3ème catégorie.Cette opération est menée dans le respect d'une démarche de Qualité Environnementale (Qe) sans certification.Le coût prévisionnel des travaux est de 10 100 000 euro ht (valeur mars 2012).la décomposition en lots envisagée pour l'attribution des marchés de travaux est :-Lot 01 - structures - hors d'eau - hors d'air - partitions-Lot 02 - finitions-Lot 03 - chauffage - ventilation - plomberie - sanitaires-Lot 04 - courants forts - courants faibles-lot 05 - ascenseurs-Lot 06 - mobilier-Lot 07 - aménagements extérieurs (traitement minéral et végétal)le planning prévisionnel de réalisation des travaux est de 18 mois y compris période de préparation
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conduite des travaux 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Icade promotion
Adresse postale: "Millénaire 1" – 35 rue de la Gare
Code postal: 75168
Commune postale: Paris Cedex 19
Contact
Courrier électronique: chloe.ader@icade.fr 📧
Téléphone: +33 141577866 📞
Fax: +33 141578025 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-03 📅
Date limite de soumission: 2013-06-14 📅
Date de publication: 2013-05-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 088-150084
Numéro JO-S: 88
Informations complémentaires
Le dossier de consultation est à consulter ou télécharger gratuitement sur le site www.icade.fr (onglet " activité " - rubrique " Promotion ", cliquer sur " équipements publics et santé "/ puis " appel d'offre "). no de référence de la consultation : 2013-opc-shs. Le pouvoir adjudicateur est l'université Paris Ouest Nanterre La Défense, représenté par son mandataire icade promotion. Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires et dont les capacités techniques et financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature. Détail pour le jugement de la valeur technique : 1- valeur technique de la proposition, appréciée à la lecture du mémoire technique, pondérée à 70%, dont : - 20 % pour la pertinence de la méthodologie proposée et la description de l'intervention au regard de la particularité de l'opération ; -20 % pour la description des moyens et de l'organisation proposée appréciée notamment au regard des CV des personnes affectées à la mission ; -30% pour la pertinence de la décomposition des temps d'intervention suivant chacune des phases d'intervention et le nombre global de journées proposé ; Conditions de remise des offres :Les plis contenant les candidatures et les offres doivent être transmis soit sous pli cacheté sur support papier, soit par voie électronique. Les modalités de transmission de ces documents sont détaillées dans le RC. Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations (à titre indicatif) : 19 juillet 2013. L'attention des candidats est attirée sur la nécessité pour le candidat de disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exécution des prestations de la phase 1 de sa mission, durant la période estivale 2013 (juillet et août) Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3 mai 2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Mission d'ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) pour la construction du bâtiment des sciences Humaines et Sociales (SHS) sur le campus de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense (92), au sens de l'élément de mission OPC visé par l'article 10 du décret no 93-1268 du 29 novembre 1993.
Afficher plus
L'intervention du pilote débute à la date de notification du marché et s'achève à l'expiration de la période de garantie de parfait achèvement, elle comporte les phases suivantes :
Phase 1 – assistance passation des marchés de travaux ;
Phase 2 – préparation du chantier - animation des études ;
Phase 3 – exécution des travaux ;
Phase 4 – réception des ouvrages, mise en service et levée des réserves
phase 5 – parfait achèvement
Quantité ou étendue:
l'Opération concerne la construction d'un nouveau bâtiment sur le campus de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense, pour accueillir un pôle interdisciplinaire en sciences humaines et sociales et en vue d'y regrouper les différentes structures de recherche rattachées.
Afficher plus
le projet de construction prévoit:
-la construction d'un bâtiment en R+4 avec sous-sol partiel, pour une surface plancher d'environ 4 900 m2 (avec comme spécificités techniques principales une superstructure en bois, et une ventilation naturelle hybride),
-l'aménagement de l'emprise de l'opération (d'une surface d'environ 5000 m2).
ce bâtiment favorisera la restructuration de la recherche SHS sur site mais également en Île-De-France par son envergure régionale mais aussi par sa localisation qui permettra la construction d'une interface dynamique avec le monde de l'entreprise, grâce à la proximité du quartier d'affaire de La Défense. Le regroupement des laboratoires au sein d'un bâtiment identifiable et de qualité contribuera à la valorisation de la recherche, ainsi qu'au renforcement de leur image et attractivité auprès des étudiants et chercheurs étrangers.
Afficher plus
cette opération est assimilable à une opération de type bureaux/tertiaire. Le classement envisagé pour ce bâtiment est un type R de 3ème catégorie.
Cette opération est menée dans le respect d'une démarche de Qualité Environnementale (Qe) sans certification.
Le coût prévisionnel des travaux est de 10 100 000 euro ht (valeur mars 2012).
la décomposition en lots envisagée pour l'attribution des marchés de travaux est :
-Lot 01 - structures - hors d'eau - hors d'air - partitions
-Lot 02 - finitions
-Lot 03 - chauffage - ventilation - plomberie - sanitaires
-Lot 04 - courants forts - courants faibles
-lot 05 - ascenseurs
-Lot 06 - mobilier
-Lot 07 - aménagements extérieurs (traitement minéral et végétal)
le planning prévisionnel de réalisation des travaux est de 18 mois y compris période de préparation
Durée de l'accord: 37 mois
Numéro de référence: 2013-OPC-SHS
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
chaque candidat devra produire :
-La lettre de candidature (ou DC 1)
-les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société.
-la déclaration sur l'honneur signée (annexe I) en application des articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics.
-- le cas échéant, pour les candidats en redressement judiciaire la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, et pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.-
Afficher plus
- en cas de candidature présentée en groupement : une lettre de candidature faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des entreprises groupées
Afficher plus
Situation économique et financière:
-Le chiffre d'affaires des trois dernières années.
-déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
-En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
-En cas de candidature présentée par un groupement, l'ensemble du groupement présentera l'ensemble des justificatifs visés au Iii.2.2 et au Iii.2.3.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
l'Opération s'inscrit dans le projet du contrat état région d'île-de-france 2007-2013. Le financement de l'opération est assuré par la région d'île-de-france, l'état, l'epadesa et la cession de biens immobiliers.
le paiement s'effectue par virement. Le délai de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception des justifications fournies par le titulaire conformément au CCP.
En cas de dépassement du délai de paiement, le taux des intérêts moratoires est défini conformément aux dispositionsdu décret 2013-269 du 29.03.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
titulaire unique ou groupement d'entreprises.
Si le candidat retenu est un groupement d'entreprises, celui-ci sera solidaire
Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique, appréciée à la lecture du mémoire technique (70)
2. valeur économique (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Icade promotion, agissant en qualité de mandataire de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense
Chloé Ader
Adresse du profil d'acheteur: http://www.icade.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2013-OPC-SHS
Informations complémentaires
Le dossier de consultation est à consulter ou télécharger gratuitement sur le site www.icade.fr (onglet " activité " - rubrique " Promotion ", cliquer sur " équipements publics et santé "/ puis " appel d'offre "). no de référence de la consultation : 2013-opc-shs.
Afficher plus
Le pouvoir adjudicateur est l'université Paris Ouest Nanterre La Défense, représenté par son mandataire icade promotion.
Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires et dont les capacités techniques et financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature.
Détail pour le jugement de la valeur technique :
1- valeur technique de la proposition, appréciée à la lecture du mémoire technique, pondérée à 70%, dont :
- 20 % pour la pertinence de la méthodologie proposée et la description de l'intervention au regard de la particularité de l'opération ;
-20 % pour la description des moyens et de l'organisation proposée appréciée notamment au regard des CV des personnes affectées à la mission ;
-30% pour la pertinence de la décomposition des temps d'intervention suivant chacune des phases d'intervention et le nombre global de journées proposé ;
Conditions de remise des offres :Les plis contenant les candidatures et les offres doivent être transmis soit sous pli cacheté sur support papier, soit par voie électronique. Les modalités de transmission de ces documents sont détaillées dans le RC.
Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations (à titre indicatif) : 19 juillet 2013.
L'attention des candidats est attirée sur la nécessité pour le candidat de disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exécution des prestations de la phase 1 de sa mission, durant la période estivale 2013 (juillet et août)
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3 mai 2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Adresse Internet: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 130173406 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 088-150084 (2013-05-03)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services relatifs à la construction Services de conduite des travaux