Mise en accessibilité du parking de l'Hôtel de Ville. Marché de travaux

Ville de Colombes

Dans un parc de stationnement existant de 270 places de stationnement, situé en R-1 d'un ensemble immobilier datant des années 1970, réalisation de la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Pmr) du parking :
– création d'un ascenseur vitré desservant trois niveaux depuis l'espace public jusqu'au parking, avec cage d'escalier et espace d'attente sécurisé attenants ;
– rénovation de la cage d'escalier principale débouchant sur la place et mise en sécurité des autres cages d'escalier existants ;
– mise aux normes PMR des places de stationnement, de l'éclairage, de l'espace d'accueil, de la signalétique.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-06-18. L'appel d'offres a été publié le 2013-05-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Akteo
• Euro Ascenseur
• FLIPO
• Ineo Tertiaire IDF
• le lot 3 : Couverture a été déclaré Infructueux
• Silver construction
• SPAL

Qui ?

• Ville de Colombes

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-05-15	Avis de marché
2013-06-05	Informations complémentaires
2013-09-05	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-05-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de chantier
Quantité ou étendue:

Des options techniques obligatoires sont prévues :- lot no4 - option no1 :option technique alternative à la solution de base : façade vitrée de type VEP en remplacement du type VEA- lot no8 - option no2 :option technique alternative à la solution de base : cabine avec 4 façades vitrées en remplacement d'une cabine avec 2 façades vitrées.Le délai global maximum d'exécution de l'ensemble des travaux est de 40 semaines, hors intempéries, y-compris période de préparation des travaux.Les options techniques alternatives doivent obligatoirement faire l'objet de proposition de la part des candidats. Elles sont obligatoires.Ces travaux seront réalisés en deux phases (qui se superposent) :- phase 1 : création de l'escalier/ascenseur - durée des travaux : 24 semaines- phase 2 : rénovation de l'escalier existant - durée des travaux : 11 semainesla date de démarrage des travaux de chacune de ces phases sera portée sur l'ordre de service de commencement des travaux, adressé au titulaire du lot no1 pour la phase 1 et au titulaire du lot no4 pour la phase 2.Une copie de cet ordre de service sera également adressée aux titulaires des autres lots.La période de préparation de chantier (études d'exécution et installation) de 8 semaines n'est pas comptabilisée dans ces délais par phase. Elle prendra effet à compter de la notification du marché.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de chantier 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Colombes
Adresse postale: place de la République
Code postal: 92700
Commune postale: Colombes
Contact
Adresse Internet: http://marchespublics.colombes.fr 🌏
Téléphone: +33 147608000 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-15 📅
Date limite de soumission: 2013-06-18 📅
Date de publication: 2013-05-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 095-161726
Numéro JO-S: 95
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublics.colombes.frCriteres d'attributions : La valeur technique de l'offre sera appréciée à partir des éléments suivants détaillés dans le mémoire technique et le calendrier prévisionnel des travaux :- l'organisation adoptée par l'entreprise pour la réalisation du marché (des études à la réception) ainsi que les moyens humains et moyens techniques, en particulier : le personnel d'encadrement et le personnel de chantier avec leur qualification, la méthodologie de choix des sous-traitants, les bureaux d'études d'exécution et leurs compétences, le matériel de chantier prévu (transport, manutention, gros matériels, etc.), le service après terminaison des travaux, 25 points- les mesures adoptées pour assurer l'hygiène et la sécurité sur le site, 5 points- la description technique et les fiches techniques des produits et matériaux mis en oeuvre (correspondance des produits et matériaux avec le Cctp), 10 points- les mesures adoptées pour respecter les engagements de la charte chantier à faible impact environnemental, 5 points- la décomposition du calendrier par composante technique et par tâches principales : cohérence et prise en compte des contraintes techniques,5 pointsdurée du marché : 25 mois à compter de la notificationunité monétaire utilisée, l'euro.la visite des locaux ou du site est obligatoire, aux dates et heures suivantes :le jeudi 30.5.2013 à 14:30le mardi 04.6.2013 à 14:30à l'adresse suivante : parking de l'Hôtel de Ville, 34 place Henri Neveu - 92700 Colombes. La présence du candidat devra être confirmée par télécopie au numéro suivant : +33 147604376 (préciser l'affaire).L'offre de la société sera déclarée irrégulière si elle n'a pas accomplie la visite obligatoire. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 15.5.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

– création d'un ascenseur vitré desservant trois niveaux depuis l'espace public jusqu'au parking, avec cage d'escalier et espace d'attente sécurisé attenants ;

– rénovation de la cage d'escalier principale débouchant sur la place et mise en sécurité des autres cages d'escalier existants ;

– mise aux normes PMR des places de stationnement, de l'éclairage, de l'espace d'accueil, de la signalétique.

Numéro du lot: 1
Brève description: Installation de chantier, démolition, gros oeuvre, VRD, étanchéité
Numéro du lot: 2
Brève description: Charpente métallique
Numéro du lot: 3
Brève description: Couverture
Numéro du lot: 4
Brève description: Façades vitrées, menuiseries extérieures
Numéro du lot: 5
Brève description: Cloisons, plâtrerie, peintures, revêtements de sol, menuiseries intérieures
Numéro du lot: 6
Brève description: Serrurerie
Numéro du lot: 7
Brève description: Electricité courant fort et courant faible
Numéro du lot: 8
Brève description: Ascenseur
Quantité ou étendue:

Des options techniques obligatoires sont prévues :

- lot no4

- option no1 :option technique alternative à la solution de base : façade vitrée de type VEP en remplacement du type VEA

- lot no8

- option no2 :option technique alternative à la solution de base : cabine avec 4 façades vitrées en remplacement d'une cabine avec 2 façades vitrées.Le délai global maximum d'exécution de l'ensemble des travaux est de 40 semaines, hors intempéries, y-compris période de préparation des travaux.Les options techniques alternatives doivent obligatoirement faire l'objet de proposition de la part des candidats. Elles sont obligatoires.Ces travaux seront réalisés en deux phases (qui se superposent) :- phase 1 : création de l'escalier/ascenseur - durée des travaux : 24 semaines- phase 2 : rénovation de l'escalier existant - durée des travaux : 11 semainesla date de démarrage des travaux de chacune de ces phases sera portée sur l'ordre de service de commencement des travaux, adressé au titulaire du lot no1 pour la phase 1 et au titulaire du lot no4 pour la phase 2.Une copie de cet ordre de service sera également adressée aux titulaires des autres lots.La période de préparation de chantier (études d'exécution et installation) de 8 semaines n'est pas comptabilisée dans ces délais par phase. Elle prendra effet à compter de la notification du marché.

Numéro de référence: 13AT-0397-W

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics :

- lettre de candidature ou imprimé DC 1 et d'habilitation du mandataire par les co-traitants, le cas échéant

- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (ou imprimé DC 1)

- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP (ou imprimés DC 1 et Dc2)

- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articlesl.5212-1 à L.5212-4 du code du travail (ou imprimé DC 1)

- tout document relatif aux pouvoirs des personnes habilitées à engager la société.

Situation économique et financière:

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :

- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (ou imprimé DC 2)

Capacité technique et professionnelle:

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :

- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour la dernière année

- liste des principales prestations effectuées au cours des 5 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. (Annexe facultative au présent règlement de consultation à joindre à l'imprimé Dc2).

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Virement par mandat administratif, financé sur le budget communal.

Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre % (50)
2. Prix des prestations apprécié à partir du prix global et forfaitaire et de sa décomposition % (40)
3. Le délai d'exécution par lot apprécié à partir des délais portés sur l'acte d'engagement % (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.colombes.fr 🌏
Nom: Mairie de Colombes : Agnès Rampant
Téléphone: +33 147604306 📞
Nom: Mairie de Colombes : le maire
Point de contact: Plis en recommandé avec avis de réception ou remises contre récépissé au service courrier, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13AT-0397-W
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 15.5.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Recours en référé pré-contractuel peut être exercé contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence devant le juge des référés du TA depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché.Recours en référé contractuel peut être exercé contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence devant le juge des référés du TA, à compter de la date de signature du marché et ce jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois si un avis d'attribution est publié au JOUE, à défaut d'une telle publication jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signature du marché. Ce recours est impossible si le référé pré contractuel a été exercé (ou si un délai de 11 jours a été respecté entre la date de publication au JOUE d'un avis d'intention de conclure le marché et sa signature pour les marchés à procédure adaptée)recours de pleine juridiction formé contre la validité du marché, dans le délai de 2 mois à compter de la publication d'un avis d'attribution, devant le juge du TA.

Source: OJS 2013/S 095-161726 (2013-05-15)

Informations complémentaires (2013-06-05)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-05 📅
Date limite de soumission: 2013-07-08 📅
Date de publication: 2013-06-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 109-185559
Se réfère à l'avis: 2013/S 95-161726
Numéro JO-S: 109
Source: OJS 2013/S 109-185559 (2013-06-05)

Avis d'attribution de marché (2013-09-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 127 041 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-05 📅
Date de publication: 2013-09-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 175-301552
Numéro JO-S: 175
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://marchespublics.colombes.fr Annonce no140, B.O.A.M.P. 95 A du 18 mai 2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 5 septembre 2013.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (50)
2. Prix des prestations apprécié à partir du prix global et forfaitaire et de sa décomposition (40)
3. Le délai d'exécution par lot apprécié à partir des délais portés sur l'acte d'engagement (10)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-08-20 📅
Nom: Akteo
Adresse postale: 6, rue Lonray
Commune postale: Champigny sur Marne
Code postal: 94500

2️⃣
Nom: Spal
Adresse postale: ZA du Vert Galant 18, rue des Oziers
Commune postale: Saint Ouen l'Aumone
Code postal: 95310

3️⃣
Nom: le lot 3 : Couverture a été déclaré Infructueux

4️⃣
Nom: Silver Construction
Adresse postale: 22, rue Pierre et Marie Curie
Commune postale: Ivry sur Seine
Code postal: 94207

5️⃣
Nom: Flipo
Adresse postale: 202, avenue du Général Leclerc
Commune postale: Pantin
Code postal: 93698

6️⃣
Nom: silver construction

7️⃣
Nom: ineo tertiaire idf
Adresse postale: 23, rue Mme Sanzillon
Commune postale: Clichy CEDEX
Code postal: 92111

8️⃣
Nom: Euro Ascenseur
Adresse postale: 1-3, rue des Pyrénées-Bât C
Commune postale: Lisses
Code postal: 91090
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
5
2
3

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21920025000013

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 2-4 bd de l'hautil BP 30322
Commune postale: Cergy Pontoise
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Recours en référé contractuel peut être exercé contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence devant le juge des référés du TA, à compter de la date de signature du marché et ce jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois si un avis d'attribution est publié au JOUE, à défaut d'une telle publication jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signature du marché. Ce recours est impossible si le référé pré contractuel a été exercé (ou si un délai de 11 jours a été respecté entre la date de publication au JOUE d'un avis d'intention de conclure le marché et sa signature pour les marchés à procédure adaptée)

recours de pleine juridiction formé contre la validité du marché, dans le délai de 2 mois à compter de la publication d'un avis d'attribution, devant le juge du TA

Source: OJS 2013/S 175-301552 (2013-09-05)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)