Marchés à lots séparés par secteur géographique pour des travaux d'entretien courant, tous corps d'états, des logements et des parties communes sur le patrimoine d'Habitat 29

Habitat 29

Les prestations concernées par le marché sont des travaux d'entretien courant des logements dans les corps d'états techniques suivants: plomberie, chauffage, électricité, ventilation, peinture, papiers peints, revêtements de sols, menuiserie, serrurerie, nettoyage, plâtrerie, gros oeure, maçonnerie.
La consultation est ouverte aux entreprises générales ou aux groupements conjoints d'entreprises. L'entreprise générale ou le groupement d'entreprises devra avoir l'ensemble des compétences décrites ci-dessus.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-10-15. L'appel d'offres a été publié le 2013-07-09.

Qui ?

• Habitat 29

Qu'est-ce que c'est ?

• Autres travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de remise en état et de remise à neuf

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-07-09	Avis de marché

Avis de marché (2013-07-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de remise en état et de remise à neuf
Quantité ou étendue:

Le marché est conclu sous la forme d'un marché à bons de commandes avec un montant minimum de 1600000 eurosHT par lot et pour la durée totale du marché.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de remise en état et de remise à neuf 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Habitat 29
Adresse postale: 6 bd du Finistère, CS 33024
Code postal: 29334
Commune postale: Quimper
Contact
Adresse Internet: http://www.habitat29.fr 🌏
Courrier électronique: achats@habitat29.fr 📧
Téléphone: +33 298953725 📞
Fax: +33 298951215 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-09 📅
Date limite de soumission: 2013-10-15 📅
Date de publication: 2013-07-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 134-231371
Numéro JO-S: 134
Informations complémentaires

Le marché est divisé en 6 lots géographiques distincts. Les candidats peuvent soumissionner sur 4 lots au maximum. Les conditions pour soumissionner et les modalités d'attribution du marché sont précisées dans le règlement de consultation. Le dossier de consultation est téléchargeable sur www.bretagne-marchespublics.com ou peuvent être retirés auprès du service achats d'Habitat 29 sur demande écrite.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La consultation est ouverte aux entreprises générales ou aux groupements conjoints d'entreprises. L'entreprise générale ou le groupement d'entreprises devra avoir l'ensemble des compétences décrites ci-dessus.

Numéro du lot: 1
Brève description: Secteur iroise
Numéro du lot: 2
Brève description: Secteur léon
Numéro du lot: 3
Brève description: Secteur crozon-porzay-quimper
Numéro du lot: 4
Brève description: Secteur centre ouest bretagne
Numéro du lot: 5
Brève description: Secteur centre ouest cornouaille
Numéro du lot: 6
Brève description: Secteur est cornouaille
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 48 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Lettre de candidature ou formulaire DC1.

En cas de présentation d'une candidature sous la forme d'un groupement, tous les membres du groupement doivent délivrer l'ensemble des pièces mentionnées dans l'avis d'appel et le règlement de conslutation.

Situation économique et financière:

Le formulaire DC2 ou une fiche d'identification de l'entreprise mentionnant les moyens humains (effectifs et organisation par catégorie, moyens matériels et équipements techniques, indication du chiffres d'affaires des 3 dernières années.

- attestation sur l'honneur que le candidat a rempli ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation ou certificats fiscaux et sociaux ou formulaire NOTI 2.

- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 concernant les interdictions de soumissionner.

- Attestation sur l'honneur que le candidat est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L.5212-1, L.5212-2, L.5212-5 et L.5212-9 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Capacité technique et professionnelle:

- Le certificat qualibat ou équivalent. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

- présentation d'une liste de référence pour des travaux similaires datant de moins de 5 ans avec indication du nom du maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, budget et caractéristiques de l'opération.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Modalités de financement: le budget d'exploitation d'Habitat 29.

Délai global de paiement: 30 jours à compter de la réception de la facture.

Les marchés sont passés à prix fermes et revisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

La consultation est ouverte aux entreprises générales ou aux groupements conjoints d'entreprises avec un mandataire solidaire.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. prix (60)
2. Délai d'exécution (25)
3. Valeur technique (15)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service achats
Adresse Internet: www.habitat29.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: habitat29.bretagne-marchespublics.com 🌏
Nom: Habitat 29
Adresse postale: 6 boulevard du Finistère, CS 33024
Commune postale: Quimper Cedex
URL pour informations complémentaires: www.bretagne-marchespublics.com 🌏
Point de contact: Monsieur le directeur général
URL des documents: www.bretagne-marchespublics.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le marché est divisé en 6 lots géographiques distincts.

Les candidats peuvent soumissionner sur 4 lots au maximum.

Les conditions pour soumissionner et les modalités d'attribution du marché sont précisées dans le règlement de consultation.

Le dossier de consultation est téléchargeable sur www.bretagne-marchespublics.com ou peuvent être retirés auprès du service achats d'Habitat 29 sur demande écrite.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: Hôtel Bizien, 3 contour de la Motte, CS 44413
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Fax: +33 299635684 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administatif
Source: OJS 2013/S 134-231371 (2013-07-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de remise en état et de remise à neuf (>20)

Travaux de remise en état (12)