Marché de travaux espaces publics - phase 1 - tranches 1 et 2zac Bossut à Pontoise (95)

SPLA Cergy-Pontoise aménagement

Le marché a pour objet la réalisation des travaux d'aménagement des espaces publics autour des lots privés livrés en phase 1 - tranches 1 et 2 :- la rue du Général Schmitz, rue existante, sera reprise sur son emprise actuelle, afin de permettre les accès au sein de la Zac- cinq voies nouvelles seront créées (V7, V1, V2, V3, V4) pour permettre la desserte des lots- une promenade plantée transversale (T1) entre les lots sera réalisée. Elle assurera par ailleurs les fonctions de rétention des eaux de ruissellement et de voie échelle, sur ses trottoirs en rives latérales, pour la défense incendie des bâtiments- en fonction du phasage des livraisons des bâtiments, des aménagements provisoires devront être réalisésles travaux sont répartis en 3 lots.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-05-14. L'appel d'offres a été publié le 2013-03-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• SPLA Cergy-Pontoise aménagement

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-d’Oise

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-03-21	Avis de marché
2013-08-13	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-03-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Quantité ou étendue:

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Lieu d'exécution des travaux : Zac Bossut à Pontoise (95).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Cergy-Pontoise aménagement
Adresse postale: immeuble le Verger, rue de la Gare
Code postal: 95000
Commune postale: Cergy
Contact
Téléphone: +33 134201970 📞
Fax: +33 134201989 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-03-21 📅
Date limite de soumission: 2013-05-14 📅
Date de publication: 2013-03-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 060-099712
Numéro JO-S: 60
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info. Marché à tranches conditionnellescriteres d'attributions : Le critère "valeur technique" est constitué des sous-critères suivants :- délai d'exécution et planning prévisionnel avec enchaînement des tâches : 20 %- moyens humains et matériels mis à disposition du chantier pour garantir les délais d'exécution : 10 %- organisation, méthodologie et mode opératoire par type de travaux : 10 %- note spécifique sur la sécurité du chantier en site occupé : 10 %- démarche environnementale et plus précisément : sites d'approvisionnement pour les différents matériaux, dispositif mis en oeuvre pour récupérer et traiter les déchets, utilisation des matériaux recyclés, diminution des nuisances sonores : 10 % unité monétaire utilisée, l'euro. Horaires d'ouverture des locaux: du lundi au vendredi de : 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés. À titre indicatif, il est prévu que les travaux commenceront au mois de : septembre 2013. Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché; une attestation de passage sera délivrée aux candidats devant nécessairement être jointe à l'offre. Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur support physique électronique et sur support dématérialisé : http://marches-publics.info/accueil.htm. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21.3.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Brève description:

VRD - terrassements et mobilier urbain- la rue du Général Schmitz, rue existante, sera reprise sur son emprise actuelle, afin de permettre les accès au sein de la Zac- cinq voies nouvelles seront créées (V7, V1, V2, V3, V4) pour permettre la desserte des lots- une promenade plantée transversale (T1) entre les lots sera réalisée. Elle assurera par ailleurs les fonctions de rétention des eaux de ruissellement et de voie échelle, sur ses trottoirs en rives latérales, pour la défense incendie des bâtiments.

Informations complémentaires sur les lots: voir Cctp lot 1
Numéro du lot: 2
Brève description:

Desserte basse tension et éclairage public- la rue du Général Schmitz, rue existante, sera reprise sur son emprise actuelle, afin de permettre les accès au sein de la Zac- cinq voies nouvelles seront créées (V7, V1, V2, V3, V4) pour permettre la desserte des lots- une promenade plantée transversale (T1) entre les lots sera réalisée. Elle assurera par ailleurs les fonctions e rétention des eaux de ruissellement et de voie échelle, sur ses trottoirs en rives latérales, pour la défense incendie des bâtiments.

Informations complémentaires sur les lots: voir Cctp lot 2
Numéro du lot: 3
Brève description:

Plantations - gabions - noues- la rue du Général Schmitz, rue existante, sera reprise sur son emprise actuelle, afin de permettre les accès au ein de la Zac- cinq voies nouvelles seront créées (V7, V1, V2, V3, V4) pour permettre la desserte des lots- une promenade plantée transversale (T1) entre les lots sera réalisée. Elle assurera par ailleurs les fonctions e rétention des eaux de ruissellement et de voie échelle, sur ses trottoirs en rives latérales, pour la défense incendie des bâtiments.

Informations complémentaires sur les lots: voir Cctp lot 3
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:

Option 1 : Bordures granit à la place des bordures bétonoption 2 : Caniveaux granit à la place des caniveaux bétonoption 3 : Dalles podotactiles granitoption 4 : Enrobé de couleuroption 5 : Fourniture et pose d'horodateursoption 6 : Sondes de détection de remplissage des Bave. Option 7 : Passage des traverses en éléments métalliquesle pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer des marchés pour prestations similaires, lesquelles s'entendent comme des prestations réalisables à l'identique, en application des seules spécifications techniques du marché initial.

Durée de l'accord: 48 mois
Numéro de référence: spla2013

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner;le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet;un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat; les attestations d'assurance requises.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles. Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.

Capacité technique et professionnelle:

Capacités professionnelles :Certificats de qualifications professionnelles. Lot 1 - fntp 114, 2321, 331, 3321, 3452, 5144 + habilitation désamiantage (Qualibat 1512, 1513)lot 2 - fntp 651 - qualifelec Tn3Lot 3 - qualipaysage P120, E131. Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Capacités techniques :Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesdéclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; Expérience : Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée, le titulaire peut fournir une garantie à première demande remplaçant l'application de la retenue de garantieil est prévu le versement d'une avance, le titulaire aura à produire une garantie d'un montant équivalent à la dite avance sous forme d'une garantie à première demande.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels. Le délai maximum de paiement des demandes d'acomptes reçues par le maître d'oeuvre est de 45 jours fin de mois d'émission de la facture.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les entreprises peuvent se porter candidates soit individuellement, soit sous forme de groupement. Cependant, les candidats sont avisés que le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de transformer un groupement solidaire ou un groupement conjoint sans mandataire solidaire, en groupement conjoint avec mandataire solidaire, après l'attribution du marché.Possibilité de présenter une offre pour l'ensemble des lots. Possibilité de présenter pour les lots 1, 2 et 3 plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements : non.

Procédure
Période de validité de l'offre: 130 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre % (60)
2. Prix % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le directeur
Nom: Spla Cergy-Pontoise aménagement : Mme Karine Morges
Adresse postale: immeuble le Verger - rue de la Gare
Commune postale: Cergy
Code postal: 95015
Courrier électronique: kmorges@cergypontoise-amenagement.fr 📧
Nom: Spla Cergy-Pontoise aménagement : M. le directeur
Courrier électronique: spla@cergypontoise-amenagement.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: spla2013
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21.3.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise
Adresse postale: cité Judiciaire, 3 rue Victor Hugo, BP 50220
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95302
Téléphone: +33 172587000 📞
Adresse Internet: http://www.tgi-pontoise.justice.fr/ 🌏
Fax: +33 172587379 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise
Adresse postale: cité Judiciaire, 3 rue Victor Hugo, BP 50220
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95302
Téléphone: +33 172587000 📞
Adresse Internet: http://www.tgi-pontoise.justice.fr/ 🌏
Fax: +33 172587379 📠
Source: OJS 2013/S 060-099712 (2013-03-21)

Avis d'attribution de marché (2013-08-13)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 3 555 760 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-08-13 📅
Date de publication: 2013-08-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 158-275405
Se réfère à l'avis: 2013/S 60-099712
Numéro JO-S: 158
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info Annonce no 224, BOAMP 60 A. Annonce no327, BOAMP 60 B du 26.3.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 13.8.2013.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (60)
2. Prix (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-07-17 📅
Nom: Cochery Idf
Adresse postale: chemin du Parc
Commune postale: Pierrelaye
Code postal: 95480

2️⃣
Nom: Stpee
Adresse postale: Villebon parc 4 rue Vitruve
Commune postale: Villebon-sur-Yvette
Code postal: 91140

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-07-18 📅
Nom: Quesnot Paysages
Adresse postale: ZAE Les Marais, 3 rue Hector Berlioz
Commune postale: Saint-Gratien
Code postal: 95210
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
5
8

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 48090254300010

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: Cité judiciaire, 3 rue Victor Hugo, BP 50220
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Cité judiciaire, 3 rue Victor Hugo, BP 50220
Source: OJS 2013/S 158-275405 (2013-08-13)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)