Marché de travaux en vue de la construction à sainghin en weppes, avenue de la sablonnière ;Tranche ferme 1 : 47 logements collectifs et 24 logements individuels locatifs sociaux et 13 lots libres de constructeurtranche ferme 2 : 27 logements individuels en accession sociale à la propriété

SIA Habitat

Marché de travaux en vue de la construction à sainghin en weppes, avenue de la sablonnière ;Tranche ferme 1 : 47 logements collectifs et 24 logements individuels locatifs sociaux et 13 lots libres de constructeurtranche ferme 2 : 27 logements individuels en accession sociale à la propriété.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-06-25. L'appel d'offres a été publié le 2013-04-29.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• SIA Habitat

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-04-29	Avis de marché
2014-01-24	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-04-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Quantité ou étendue:

En plus de répondre à la solution de base, le prestataire pourra compléter son offre d'autres propositions répondant aux mêmes contraintes techniques mais déclinées dans d'autres matériaux en fonction des solutions alternatives existantes ou présentant un niveau de qualité ou de performance supérieur à l'offre de base.elles devront être accompagnées des descriptifs techniques et détails tarifaires correspondants.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SIA habitat
Adresse postale: 67 avenue des Potiers – CS 80649
Code postal: 59506
Commune postale: Douai
Contact
Adresse Internet: http://sia-habitat.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: vincent.depaepe@groupe-sia.com 📧
Téléphone: +33 327930749 📞
Fax: +33 327930739 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-29 📅
Date limite de soumission: 2013-06-25 📅
Date de publication: 2013-05-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 086-145652
Numéro JO-S: 86
Informations complémentaires

Les dossiers sont directement accessibles sur le site : http://sia-habitat.e-marchespublics.com, ou à retirer chez ad concept, rue de Wazemmes à Lille (tél. +33 320180018, fax. +33 320180019,) à compter du 3.5.2013 attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : oui. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29.4.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: bâtiment tce
Brève description:

Gros oeuvreétanchéitéenduitcharpentecouverture bardagemenuiseries extérieures pvcserrurerieplâtrerie isolationmenuiseries intérieurescarrelage faïencepeintures sols soupleselectricitéplomberie ventilation sanitairestranche ferme 1 : sa durée est de 24 mois dont 2 mois de préparation.Tranche ferme 2 : sa durée est de 16 mois dont 1 mois de préparation

Durée de l'accord: 24 mois
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: terrassement - voirie - assainissement - fourreaux
Brève description:

Tranche ferme 11er phase (avant construction des logements)travaux de viabilisation de l'ensemble des îlots et parcellestravaux d'accès des îlots 1a, 2, 3 ,4 et décapage des emprises bâtimentsla durée de cette phase est de 43 semaines y compris intervention des concessionnaires dont 4 semaines pour la période de préparation2ème phase (suivant avancement des travaux bâtiment): travaux de finition des voiries (espaces public) travaux de viabilisation réseaux assainissement et travaux de surfacestranche ferme 22ème phase (suivant avancement des travaux de bâtiment) travaux de viabilisation réseaux assainissement et travaux de surfaces

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: eclairage - basse tension
Brève description:

1er phase (avant construction des logements)sa durée est de 7 semaines dont 4 semaines pour la période de préparation2ème phase (suivant avancement clos couvert des logements)en seconde phase, les ordres de services seront délivrés par ilot ou voiriedélai d'exécution repris au planning lot 3 bt -eclairage

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: clôture - espaces verts - mobilier
Brève description:

2ème phase (suivant avancement clos couvert des logements)en seconde phase, les ordres de services seront délivrés par ilot ou voiriela durée de préparation compté à partir de et/ou des ordres de services est fixé à 3 semaines

Les variantes sont acceptées ✅
Description des options: Cf cctp
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avenue de la Sablonnière, 59184 Sainghin-en-Weppes.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Un justificatif de l'inscription au registre du commerce (extrait kbis) ou au registre de la profession, (ou équivalent pour les sociétés non françaises).

Situation économique et financière:

Fiche de capacités techniques, professionnelles et financières en annexe 3 du rc.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Lot 1 : bâtiment tce : 7 000 000 EUR ,lot 2 : terrassement voirie assainissement fourreaux 3 000 000 EUR.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Lettre de candidature ou l'imprimé dc1, .déclaration du candidat précisant (modèle joint) : a. La liste des prestations exécutées au cours des 3 dernières années pour des missions similaires, b. Le chiffre d'affaire global de l'entreprise pour les 3 derniers exercices connus (niveau minimum de capacité : lot 1 : bâtiment tce : 7 000 000 EUR, lot 2 : terrassement voirie assainissement fourreaux 3 000 000 EUR) c. Les moyens humains et matériels dont le candidat dispose . Attestation sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 (modèle joint),. La copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire, . Pouvoir de la personne habilitée à engager la société,

Procédure
Période de validité de l'offre: 160 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (90)
2. Délai d'exécution (pour les lots 1 à 3) (10)
3. Durée d'intervention (pour le lot 4) (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Vincent de Paepe
Adresse du profil d'acheteur: http://sia-habitat.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29.4.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: TGI de Douai
Adresse postale: 47 rue Merlin de Douai
Commune postale: Douai
Code postal: 59500
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Un recours précontractuel pourra être introduit dans u délai de 16 jours à compter de la notification de l'information aux candidats non retenus du rejet de leur offre.

Source: OJS 2013/S 086-145652 (2013-04-29)

Avis d'attribution de marché (2014-01-24)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 706 172,88 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SIA Habitat
Contact
Adresse Internet: http://sia-habitat.e-marchespublics.com/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-24 📅
Date de publication: 2014-01-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 020-030626
Se réfère à l'avis: 2013/S 86-145652
Numéro JO-S: 20
Informations complémentaires
Le lot n°1 a été déclaré infructueux.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

avenue de la Sablonnière

59184 Sainghin-en-Weppes

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. Délai d'exécution pour les lots 1 à 3 et durée dintervention pour le lot 4 (10)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-10-08 📅
Nom: AEI Lamblin
Adresse postale: 96 rue de Marquillies, BP 90691
Commune postale: Lille
Code postal: 59033
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Sepi
Adresse postale: 35 rue Adolphe
Code postal: 59800

3️⃣
Nom: Flandres Artois Paysabes
Adresse postale: 200 rue Léonard de Vinci - ZAL n°3 CS 40006
Commune postale: Bruay-la-Buissière
Code postal: 62701
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
5
9

Pouvoir adjudicateur
Contact
Pays: France 🇫🇷

Informations complémentaires
Organe de révision
France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du TGi de Douai
Adresse postale: 47 rue Merlin de Douai
Commune postale: Douai
Code postal: 59000
Source: OJS 2014/S 020-030626 (2014-01-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)