Extension du collège Alexandre Soljenitsyne à Aizenay

Conseil général de la Vendée

Le délai d'exécution des travaux est de 12 mois (hors période de préparation, d'une durée de 30 jours à compter de la date de notification de l'ordre de service en prescrivant le démarrage) à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble.Date prévisionnelle de début des travaux : été 2013.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-05-14. L'appel d'offres a été publié le 2013-03-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-03-27 Avis de marché
2013-09-30 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-03-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'écoles secondaires
Quantité ou étendue:
Les travaux concernent la création de cinq salles banalisées, d'une salle de science et d'une salle multimédia avec leurs dépôts, d'un foyer pour les élèves et d'une salle de permanence ainsi que de quelques locaux divers.Le projet comprend également la transformation du foyer actuel en cartablerie.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'écoles secondaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Vendée
Adresse postale: 40 rue du Maréchal Foch
Code postal: 85923
Commune postale: La Roche-sur-Yon
Contact
Adresse Internet: http://www.vendee.fr 🌏
Téléphone: +33 251344929 📞
Fax: +33 251344681 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-03-27 📅
Date limite de soumission: 2013-05-14 📅
Date de publication: 2013-03-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 063-105239
Numéro JO-S: 63
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublics.vendee.fr Unité monétaire utilisée, l'euro. Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. Les candidats pourront consulter ou télécharger le dossier de consultation des entreprises en se connectant sur le profil d'acheteur du Département. Les documents contractuels sont également disponibles sur support papier, par voie postale sur demande écrite ou par retrait au service Marchés, dès lors que le candidat n'a pu réussirà télécharger les documents électroniques ou qu'il souhaite obtenir un exemplaire papier des documents électroniques déjà reçus, dans un délai de 6 jours suivant la demande. La remise des offres sur support physique électronique (hors cas de la copie de sauvegarde) n'est pas autorisée. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.3.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le délai d'exécution des travaux est de 12 mois (hors période de préparation, d'une durée de 30 jours à compter de la date de notification de l'ordre de service en prescrivant le démarrage) à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble.Date prévisionnelle de début des travaux : été 2013.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Brève description: Terrassements - VRD - espaces verts.
Numéro du lot: 2
Brève description: Gros oeuvre - parement pierres
Numéro du lot: 3
Brève description: Etanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: Métallerie - serrurerie
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 7
Brève description: Cloisons - doublage
Numéro du lot: 8
Brève description: Carrelage - faïence
Numéro du lot: 9
Brève description: Revêtements de sols souples
Numéro du lot: 10
Brève description: Plafonds suspendus
Numéro du lot: 11
Brève description: Peinture - revêtements muraux
Numéro du lot: 12
Brève description: Mobilier scientifique
Numéro du lot: 13
Brève description: Electricité - courants faibles
Numéro du lot: 14
Brève description: Chauffage - ventilation
Numéro du lot: 15
Brève description: Plomberie - sanitaire
Numéro de référence: 13s0042vg
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: route de Challans, 85190 Aizenay, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner,
- une adresse mail valide afin que le Département puisse informer les candidats du rejet de leur offre ou candidature ou du fait que leur offre a été retenue.
Situation économique et financière:
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
- pour les entreprises de création récente, le chiffre d'affaires peut être remplacé par la production de tout document permettant de justifier la capacité financière du candidat (chiffre d'affaires partiel, montant de références en cours, déclaration appropriée de banques notamment).
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
- critères de sélection des candidatures : niveau d'expérience ou de capacité technique du candidat - garanties financières - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
Afficher plus
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières année.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
niveau d'expérience : pour chaque lot, au moins 3 références pertinentes et suffisantes sur des travaux exécutés dans le cadre d'opérations de complexité ou d'importance similaire au cours des 5 dernières années ; ou capacité technique :
- pour les lots 2, 13 et 14, chaque candidat devra disposer, à minima, de 2 chefs d'équipe et de 10 ouvriers qualifiés,
- pour les lots 1 et 11, chaque candidat devra disposer, à minima, de 2 chefs d'équipe et de 8 ouvriers qualifiés,
- pour les lots 3, 5, 7 et 8 chaque candidat devra disposer, à minima, de 1 chef d'équipe et de 5 ouvriers qualifiés,
- pour les lots 4, 6, 9, 10, 12 et 15 chaque candidat devra disposer, à minima, de 1 chef d'équipe et de 4 ouvriers qualifiés.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
L'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande prévue à l'article 89 du code des marchés publics.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
financement public : budget du département. Paiement par mandat administratif suivi d'un virement. Le comptable assignataire des paiements est M. le payeur départemental de la Vendée. Le délai de paiement sera de 30 jours maximum à réception de la facture, dont un délai de 20 jours pour le mandatement par le Département et 10 jours pour le paiement par le Payeur départemental. Le taux des intérêts moratoires prévus à l'article 98 du code des marchés publics est le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Le retard de paiement donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue dans les cas et selon les modalités stipulées ci-après, sera effectué si le montant du marché est supérieur à 50 000 EUR hors taxes. Le montant de l'avance est déterminé par application de l'article 87 du code des marchés publics. Cette avance est égale à 5 % du montant du marché.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Chaque marché sera conclu soit avec un candidat unique, soit avec un groupement conjoint ou solidaire. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire de ses cotraitants.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique % (50)
2. Prix % (40)
3. Performance environnementale % (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le président du Conseil général
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.vendee.fr 🌏
Nom: Département de la Vendée : direction des bâtiments - service conduite d'opération - Alexandre Cheinisse
Adresse postale: 40 rue du Maréchal Foch Cedex 9
Téléphone: +33 251442019 📞
Nom: Département de la Vendée : service marchés - Michèle Rocheteau
Téléphone: +33 251344623 📞

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13s0042vg
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublics.vendee.fr Unité monétaire utilisée, l'euro. Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. Les candidats pourront consulter ou télécharger le dossier de consultation des entreprises en se connectant sur le profil d'acheteur du Département. Les documents contractuels sont également disponibles sur support papier, par voie postale sur demande écrite ou par retrait au service Marchés, dès lors que le candidat n'a pu réussirà télécharger les documents électroniques ou qu'il souhaite obtenir un exemplaire papier des documents électroniques déjà reçus, dans un délai de 6 jours suivant la demande. La remise des offres sur support physique électronique (hors cas de la copie de sauvegarde) n'est pas autorisée.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.3.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette, BP 24111
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 240994600 📞
Adresse Internet: http://www.ta-nantes.juradm.fr 🌏
Fax: +33 240994658 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Direction juridique du département de la Vendée, 40 rue du Maréchal Foch, 85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9, FRANCE tél. +33 251344852, fax +33 251344746, courriel: odile.defontaine@cg85.fr ; ou accueil du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Île Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes Cedex 01, FRANCE - tel. +33 240994600 - télécopieur +33 240994658 - courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr - adresse Internet : http://www.ta-nantes.juradm.fr
Afficher plus
Source: OJS 2013/S 063-105239 (2013-03-27)
Avis d'attribution de marché (2013-09-30)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 52 868 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-30 📅
Date de publication: 2013-10-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 193-332105
Se réfère à l'avis: 2013/S 63-105239
Numéro JO-S: 193
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://marchespublics.vendee.fr Les marchés peuvent être consultés à l'adresse suivante : Département de la Vendée - service marchés - 40 rue Maréchal Foch - 85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9. Merci de prendre préalablement rendez-vous en appelant au +33 251344929 Annonce nº 146, BOAMP 64 A. Annonce nº 223, BOAMP 64 B du 30.3.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30.9.2013.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (50)
2. Prix (40)
3. Performance environnementale (10)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-08-20 📅
Nom: Sedep
Adresse postale: BP 14
Commune postale: Aizenay
Code postal: 85190

2️⃣
Nom: MC bat
Adresse postale: ZA Belle Place
Commune postale: La Roche-sur-Yon
Code postal: 85000

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-09-10 📅
Nom: SAS Ouest Etanche
Adresse postale: ZI de la Folie – rue Charles Tellier
Commune postale: La Chaize-le-Vicomte
Code postal: 85310

4️⃣
Nom: Atlantique Inox
Adresse postale: rue du Dr Fayau – ZI de la Gare – BP 153
Commune postale: Montaigu
Code postal: 85600

5️⃣
Nom: SARL Bonnet Guy
Adresse postale: 25 rue Edouard Branly
Commune postale: Les Herbiers
Code postal: 85500

6️⃣
Nom: SARL ADM brodu
Adresse postale: 36 La Morinière
Commune postale: La Ferrière
Code postal: 85280

7️⃣
Nom: SARL Lilian
Adresse postale: ZA du Pré Bouchet

8️⃣
Nom: SARL Barbeau
Adresse postale: ZA Pôle Odyssée
Commune postale: Coëx
Code postal: 85220

9️⃣
Nom: Laidin SARL
Adresse postale: 20 rue des Artisans
Commune postale: Saint-Jean-de-Monts
Code postal: 85160

1️⃣0️⃣
Nom: SARL Pichaud
Adresse postale: ZA Les Touches, 5 rue des Artisans, BP 50007
Commune postale: Saint-Hilaire-de-Loulay Cedex

1️⃣1️⃣
Nom: Entreprise vendeenne de peinture et de ravalement
Adresse postale: ZA L'Eraudiere - rue Eric Tabarly
Commune postale: Dompierre-sur-Yon
Code postal: 85170

1️⃣2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-09-11 📅
Nom: Delagrave SA
Adresse postale: 350 rue Blingue
Commune postale: Romilly-sur-Andelle
Code postal: 27610

1️⃣3️⃣
Nom: Vendee fluides énergies
Adresse postale: 14 rue Eric Tabarly, PA de l'Eraudière

1️⃣4️⃣
Nom: SA Turquand
Adresse postale: ZA La Ribotiere - 44 rue du Sejour
Commune postale: Le Poiré-sur-Vie

1️⃣5️⃣
Adresse postale: ZA La Ribotiere, 44 rue du Sejour
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
6
3
1
5
2
4

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22850001300658

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 6 allée de l'Ile-Gloriette, BP 24111
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Direction juridique du Département de la Vendée, 40 rue du Maréchal Foch, 85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9, tél. +33 251344852, fax +33 251344746, courriel: odile.defontaine@cg85.fr ; ou Accueil du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette, BP 24111 44041 Nantes Cedex 01 – tél. +33 240994600 – télécopieur +33 240994658 – courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr – adresse Internet : http://www.ta-nantes.juradm.fr
Afficher plus
Source: OJS 2013/S 193-332105 (2013-09-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Atlantique Inox Delagrave SA Entreprise vendeenne de peinture et de ravalement Laidin SARL MC BAT SA Turquand SARL ADM BRODU SARL Barbeau SARL Bonnet Guy SARL Lilian
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement