eglise Saint Joseph - restauration Générale

Ville de Roubaix

restauration générale de l'église Saint Joseph

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-07-26. L'appel d'offres a été publié le 2013-06-12.

Qui ?

• Ville de Roubaix

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-06-12	Avis de marché

Avis de marché (2013-06-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de remise en état
Quantité ou étendue:

marché à tranches et phasesTr. Ferme: Transept - flèche - choeur - nefPhase 1 : Restauration extérieure et intérieure Transept choeur et chevetPhase 2 : Restauration extérieure de la façade Ouest et mur gouttereau de la Nef et restauration intérieure de la Nef.Tr. Cond. 1: Bas côté Nord et chapelle nord ouesttr. Cond. 2: Bas côté sud et chapelle sud ouestles lots 2 et 3 sont à prix unitairesLes lots 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont à prix global forfaitaire

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de remise en état 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Roubaix
Adresse postale: IJDC marchés publics, bâtiment C, 1er étage, 17 Grand Place, CS 70737
Code postal: 59066
Commune postale: Roubaix Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-roubaix.fr 🌏
Courrier électronique: commandepublique@ville-roubaix.fr 📧
Téléphone: +33 20664835 📞
Fax: +33 20664751 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-12 📅
Date limite de soumission: 2013-07-26 📅
Date de publication: 2013-06-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 115-195669
Numéro JO-S: 115
Informations complémentaires

Les critères intervenant au stade de la candidature sont : Garanties et capacités techniques, professionnelles et financières. Transmission des offres par tout moyen permettant de justifier de façon certaine la date et l'heure de leur réception, (par voie électronique, par lettre recommandée avec avis de réception, Chronopost ou autre moyen équivalent) ou déposées contre récépissé avec la mention "Ne pas ouvrir par le service du courrier". La transmission électronique des offres est préconisée. (http://www.ville-roubaix.fr/espace-pro/marches-publics.html). Niveau minimum de signature électronique : niveau II (équivalent classe 3) de la PRI (Politique de Référencement Intersectorielle). Autres renseignements dans le règlement de la consultation. Article 57 II 4° et 5°, le délai de publicité a été diminué de : - 7 jours : envoi de l'avis par voie électronique ; -5 jours : car accès libre et complet depuis la publication au dossier de consultation par voie électronique ; Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires ou alternatives suivantes : Lot 1 : Echafaudages ° psa no1 : Restauration des étanchéités des toitures terrasses des sacristies Sud et Nord. ° psa no2 : Restauration des couvertures du presbytère et de sa cage d'escalier ainsi que la façade Ouest sur rue. Lot 2 : Maçonnerie / Pierre de taille ° psa no1a : Restauration des étanchéités des toitures terrasses des sacristies Sud et Nord ° psa no1b : Mise en propreté intérieure de la salle Sud de la sacristie ° psa no2 : Restauration des couvertures du presbytère et de sa cage d'escalier ainsi que la façade Ouest sur rue. Lot 3 : Charpente ° psa no1 : Restauration des étanchéités des toitures terrasses des sacristies Sud et Nord. ° psa no2 : Restauration des couvertures du presbytère et de sa cage d'escalier ainsi que la façade Ouest sur rue. Lot 4 : Couverture ° psa no1 : Restauration des étanchéités des toitures terrasses des sacristies Sud et Nord. ° psa no2 : Restauration des couvertures du presbytère et de sa cage d'escalier ainsi que la façade Ouest sur rue. Lot 6 : Menuiserie ° psa no1a : Restauration des étanchéités des toitures terrasses des sacristies Sud et Nord ° psa no1b : Mise en propreté intérieure de la salle Sud de la sacristie ° psa no2 : Restauration des couvertures du presbytère et de sa cage d'escalier ainsi que la façade Ouest sur rue. Les critères de jugement des offres pour les lots 5, 7 et 8 sont les suivants : - prix des prestations : 40% ; -valeur technique jugée d'après le mémoire technique : 60% ; Le détail des sous critères se trouvent dans le règlement de la consultation. Les candidats devront procéder à une visite obligatoire du site à prévoir avec le maître d'oeuvre, sous peine de rejet de l'offre. Un certificat sera remis à chaque candidat après la visite du site. Ce dernier devra être remis dans l'offre du candidat. Conformément à la possibilité ouverte par l'article 14 du code des marchés publics, et pour certains corps d'état, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, est tenue, pour l'exécution du marché, de proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières (bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, jeunes n'ayant travaillé, chômeurs de longue durée, ...). Le détail des heures d'insertion se trouve dans le CCAP. Le délai d'exécution de chacune des tranches de travaux est fixé comme suit : Tranche ferme Transept - flèche - choeur - nef Phase 1 : Restauration extérieure et intérieure Transept choeur et chevet : 18 mois Phase 2 : Restauration extérieure de la façade Ouest et mur gouttereau de la Nef et restauration intérieure de la Nef : 18 mois Tr. Cond. 1: Bas côté Nord et chapelle nord ouest : 12 mois Tr. Cond. 2: Bas côté sud et chapelle sud ouest : 12 mois. Les délais ci-dessus ne tiennent pas compte du délai de préparation de chantier (1.5 mois). Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots et de chacune des phases et des tranches partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 12.6.2013.

Informations complémentaires

Les critères intervenant au stade de la candidature sont :

Garanties et capacités techniques, professionnelles et financières.

Transmission des offres par tout moyen permettant de justifier de façon certaine la date et l'heure de leur réception, (par voie électronique, par lettre recommandée avec avis de réception, Chronopost ou autre moyen équivalent) ou déposées contre récépissé avec la mention "Ne pas ouvrir par le service du courrier".

La transmission électronique des offres est préconisée. (http://www.ville-roubaix.fr/espace-pro/marches-publics.html). Niveau minimum de signature électronique : niveau II (équivalent classe 3) de la PRI (Politique de Référencement Intersectorielle). Autres renseignements dans le règlement de la consultation.

Article 57 II 4° et 5°, le délai de publicité a été diminué de :

- 7 jours : envoi de l'avis par voie électronique ;

-5 jours : car accès libre et complet depuis la publication au dossier de consultation par voie électronique ;

Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires ou alternatives suivantes :

Lot 1 : Echafaudages

° psa no1 : Restauration des étanchéités des toitures terrasses des sacristies Sud et Nord.

° psa no2 : Restauration des couvertures du presbytère et de sa cage d'escalier ainsi que la façade Ouest sur rue.

Lot 2 : Maçonnerie / Pierre de taille

° psa no1a : Restauration des étanchéités des toitures terrasses des sacristies Sud et Nord

° psa no1b : Mise en propreté intérieure de la salle Sud de la sacristie

° psa no2 : Restauration des couvertures du presbytère et de sa cage d'escalier ainsi que la façade Ouest sur rue.

Lot 3 : Charpente

° psa no1 : Restauration des étanchéités des toitures terrasses des sacristies Sud et Nord.

° psa no2 : Restauration des couvertures du presbytère et de sa cage d'escalier ainsi que la façade Ouest sur rue.

Lot 4 : Couverture

° psa no1 : Restauration des étanchéités des toitures terrasses des sacristies Sud et Nord.

° psa no2 : Restauration des couvertures du presbytère et de sa cage d'escalier ainsi que la façade Ouest sur rue.

Lot 6 : Menuiserie

° psa no1a : Restauration des étanchéités des toitures terrasses des sacristies Sud et Nord

° psa no1b : Mise en propreté intérieure de la salle Sud de la sacristie

° psa no2 : Restauration des couvertures du presbytère et de sa cage d'escalier ainsi que la façade Ouest sur rue.

Les critères de jugement des offres pour les lots 5, 7 et 8 sont les suivants :

- prix des prestations : 40% ;

-valeur technique jugée d'après le mémoire technique : 60% ;

Le détail des sous critères se trouvent dans le règlement de la consultation.

Les candidats devront procéder à une visite obligatoire du site à prévoir avec le maître d'oeuvre, sous peine de rejet de l'offre.

Un certificat sera remis à chaque candidat après la visite du site. Ce dernier devra être remis dans l'offre du candidat.

Conformément à la possibilité ouverte par l'article 14 du code des marchés publics, et pour certains corps d'état, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, est tenue, pour l'exécution du marché, de proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières (bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, jeunes n'ayant travaillé, chômeurs de longue durée, ...).

Le détail des heures d'insertion se trouve dans le CCAP.

Le délai d'exécution de chacune des tranches de travaux est fixé comme suit :

Tranche ferme Transept - flèche - choeur - nef

Phase 1 : Restauration extérieure et intérieure Transept choeur et chevet : 18 mois

Phase 2 : Restauration extérieure de la façade Ouest et mur gouttereau de la Nef et restauration intérieure de la Nef : 18 mois

Tr. Cond. 1: Bas côté Nord et chapelle nord ouest : 12 mois

Tr. Cond. 2: Bas côté sud et chapelle sud ouest : 12 mois.

Les délais ci-dessus ne tiennent pas compte du délai de préparation de chantier (1.5 mois). Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots et de chacune des phases et des tranches partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 12.6.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: restauration générale de l'église Saint Joseph
Numéro du lot: 1
Brève description: Echafaudages
Numéro du lot: 2
Brève description: Maçonnerie - pierre de taille
Numéro du lot: 3
Brève description: Charpente
Numéro du lot: 4
Brève description: Couverture
Numéro du lot: 5
Brève description: Vitraux / Serrurerie
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries
Numéro du lot: 7
Brève description: Décors peints
Numéro du lot: 8
Brève description: Cloches - horloge
Numéro du lot: 9
Brève description: Mise en sécurité
Numéro du lot: 10
Brève description: Electricité
Quantité ou étendue:

marché à tranches et phases

Tr. Ferme: Transept - flèche - choeur - nef

Phase 1 : Restauration extérieure et intérieure Transept choeur et chevet

Phase 2 : Restauration extérieure de la façade Ouest et mur gouttereau de la Nef et restauration intérieure de la Nef.

Tr. Cond. 1: Bas côté Nord et chapelle nord ouest

tr. Cond. 2: Bas côté sud et chapelle sud ouest

les lots 2 et 3 sont à prix unitaires

Les lots 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont à prix global forfaitaire

Numéro de référence: 13TRA020
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 125 rue de Flandre, 59100 Roubaix

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Lettre de candidature ou formulaire Dc1, dûment complété, daté et signé.

- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par les co-traitants (DC 1 ou forme libre)

- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;

- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du cmp ;

- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ;

Situation économique et financière:

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;.

Capacité technique et professionnelle:

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;

- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;

- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;

Les candidats devront obligatoirement remettre les certificats suivants selon le lot concerné :

-Pour le lot 1 : Echafaudages, 1413 ou équivalent

-Pour le lot 2 : Maçonnerie / Pierre de taille, 2194 ou équivalent

-Pour le lot 3 : Charpente bois, 2393 ou équivalent

-Pour le lot 4 : Couverture, 3194 ou équivalent

-pour le lot 5 : Vitraux, 4672 ou équivalent

-pour le lot 6 : Menuiserie, 4393 ou équivalent

-pour le lot 7 : Décors peints, 4142 ou équivalent

-pour le lot 10 : Electricité, E2 C2 ou équivalent.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

retenue de garantie de 5% (ou garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire).

Caution pour le versement de l'avance

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

budget d'investissement - subvention DRAC : 65% - mécénnat.

Délai global de paiement de 30 jours : article 98 du cmp français modifié par le décret no2013-269 du 29 mars 2013

règlement des comptes : conditions du Ccag.Travaux et articles 86 à 111 du code des marchés publics français

Avance prévue au marché

Prix révisables trismetriellement

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: groupement conjoint avec mandataire solidaire

Procédure
Date d'ouverture des offres: 2013-07-18 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (lots 1, 2, 3, 4, 6, 9 et 10) (50)
2. Valeur technique jugée d'après le mémoire technique (lots 1, 2, 3, 4, 6, 9 et 10) (50)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: hôtel de Ville de Roubaix

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Van-Wingene Lydie
M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ville-roubaix.fr/espace-pro/marches-publics.html 🌏
URL pour la participation: http://www.ville-roubaix.fr/espace-pro/marches-publics.html 🌏
URL des documents: http://www.ville-roubaix.fr/espace-pro/marches-publics.html 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13TRA020
Informations complémentaires

Les critères intervenant au stade de la candidature sont :

Garanties et capacités techniques, professionnelles et financières.

Transmission des offres par tout moyen permettant de justifier de façon certaine la date et l'heure de leur réception, (par voie électronique, par lettre recommandée avec avis de réception, Chronopost ou autre moyen équivalent) ou déposées contre récépissé avec la mention "Ne pas ouvrir par le service du courrier".

La transmission électronique des offres est préconisée. (http://www.ville-roubaix.fr/espace-pro/marches-publics.html). Niveau minimum de signature électronique : niveau II (équivalent classe 3) de la PRI (Politique de Référencement Intersectorielle). Autres renseignements dans le règlement de la consultation.

Article 57 II 4° et 5°, le délai de publicité a été diminué de :

- 7 jours : envoi de l'avis par voie électronique ;

-5 jours : car accès libre et complet depuis la publication au dossier de consultation par voie électronique ;

Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires ou alternatives suivantes :

Lot 1 : Echafaudages

° psa no1 : Restauration des étanchéités des toitures terrasses des sacristies Sud et Nord.

° psa no2 : Restauration des couvertures du presbytère et de sa cage d'escalier ainsi que la façade Ouest sur rue.

Lot 2 : Maçonnerie / Pierre de taille

° psa no1a : Restauration des étanchéités des toitures terrasses des sacristies Sud et Nord

° psa no1b : Mise en propreté intérieure de la salle Sud de la sacristie

Lot 3 : Charpente

Lot 4 : Couverture

Lot 6 : Menuiserie

Les critères de jugement des offres pour les lots 5, 7 et 8 sont les suivants :

- prix des prestations : 40% ;

-valeur technique jugée d'après le mémoire technique : 60% ;

Le détail des sous critères se trouvent dans le règlement de la consultation.

Les candidats devront procéder à une visite obligatoire du site à prévoir avec le maître d'oeuvre, sous peine de rejet de l'offre.

Un certificat sera remis à chaque candidat après la visite du site. Ce dernier devra être remis dans l'offre du candidat.

Conformément à la possibilité ouverte par l'article 14 du code des marchés publics, et pour certains corps d'état, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, est tenue, pour l'exécution du marché, de proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières (bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, jeunes n'ayant travaillé, chômeurs de longue durée, ...).

Le détail des heures d'insertion se trouve dans le CCAP.

Le délai d'exécution de chacune des tranches de travaux est fixé comme suit :

Tranche ferme Transept - flèche - choeur - nef

Phase 1 : Restauration extérieure et intérieure Transept choeur et chevet : 18 mois

Phase 2 : Restauration extérieure de la façade Ouest et mur gouttereau de la Nef et restauration intérieure de la Nef : 18 mois

Tr. Cond. 1: Bas côté Nord et chapelle nord ouest : 12 mois

Tr. Cond. 2: Bas côté sud et chapelle sud ouest : 12 mois.

Les délais ci-dessus ne tiennent pas compte du délai de préparation de chantier (1.5 mois). Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots et de chacune des phases et des tranches partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 12.6.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 20631300 📞
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 20631347 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lille
Source: OJS 2013/S 115-195669 (2013-06-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de remise en état et de remise à neuf (>20)

Travaux de remise en état (15)