driea-Aoo-13-021
MEEDDM
marché alloti portant sur les de travaux relatifs à la mise en oeuvre des dispositifs d'exploitation, déplacement et réaménagement des équipements dynamiques de gestion trafic (Sirius) et mise en oeuvre d'écrans anti-bruits avec traitement paysager le long de 5 secteurs de l'A6 dans le département de l'Essone (91).
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2013-10-30. L'appel d'offres a été publié le 2013-09-18.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Agrigex
- • Aximum
- • GTM TP IDF
- • Spie
- • MEEDDM
- • Installation de matériel de signalisation › Installation de matériel de contrôle du trafic routier
- • Ouvrages annexes de pipelines et de câbles › Travaux de construction de lignes téléphoniques et de lignes de communications et ouvrages annexes
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes
- • Travaux de construction d'ouvrages › Assemblage et montage de structures préfabriquées
- • Travaux de construction d'ouvrages › Structures en béton armé
- • Travaux de fondation et forage de puits de captage › Travaux de fondation
- • Travaux de revêtement divers › Installation de panneaux de signalisation
- • Travaux de revêtement divers › Travaux de revêtement de routes › Travaux de marquage routier
- • Ile-de-France › Essonne
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2013-09-18 | Avis de marché |
| 2014-02-05 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2013-09-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages d'art et de génie civil
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Meeddm
Adresse postale: 21-23 rue Miollis
Code postal: 75732
Commune postale: Paris Cedex 15
Contact
Adresse Internet: http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 🌏
Courrier électronique: bm.sg.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 140618080 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-18 📅
Date limite de soumission: 2013-10-30 📅
Date de publication: 2013-09-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 184-316945
Numéro JO-S: 184
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: ecrans anti-bruit et génie civil
Brève description:
Quantité ou étendue: cf description ci-dessus
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: exploitation sous chantier
Brève description:
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: dévoiement SIRIUS
Brève description:
Intitulé du lot: aménagements paysagers
Brève description:
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Description des options:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Capacité technique et professionnelle:
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 240 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix des prestations au regard du montant total des tranches indiqué dans l'acte d'engagement du lot, tel qu'il résulte du détail estimatif (cf art4-2 du réglement de la consultation) (60)
2. La valeur technique des prestations appréciée au regard des sous-critères du lot et de leur pondération mentionnées aux articles 3-2 et 4-2 du règlement de la consultation (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: DRIEA IF/SG/bureau des marchés
M. Bouville Boris
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Nom: Driea IF/SG/bureau des marchés (A220/A221)
Adresse postale: 21/23 rue Miollis
Point de contact: Boris Bouville
URL pour informations complémentaires: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
Nom: Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement/secrétariat général/bureau des marchés publics/a220-a221
Point de contact: Bureau des marchés publics
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=134501&orgAcronyme=d4t 🌏
Nom: Driea IF/SG/Bureau des marchés publics (bureaux A220/A221)
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=134501&orgAcronyme=d4t 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DRIEA-AOO-13-021
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 184-316945 (2013-09-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages d'art et de génie civil
Quantité ou étendue:
les travaux, objet du marché alloti, concernent la mise en oeuvre d'écrans anti-bruits avec traitement paysager ainsi que celle de dispositifs d'exploitation, de déplacement et de réaménagement des équipements dynamiques de gestion du trafic (Sirius) le long des cinq secteurs de l'A6 ci-dessous. Chaque lot correspondant à un marché à tranches (art 72 CMP).* la tranche ferme comprend les secteurs :- Hauts de Gravigny : Pr15.2 à Pr15.7,- Petit Vaux : Pr 16.9 à Pr 17.2,- Glaises et Bas de Fresnes : Pr 7.9 à Pr 8.4,- voie de Beuze : Pr 8.7 à Pr 8.9,* La tranche conditionnelle celui de la " Zone pavillonnaire" : Pr 16.5 à Pr 17.1,Les lots 2, 3 et 4 ne sont pas ouvertes à variantes. Seul le lot 1 donne la possibilité au candidat de présenter 1 à 3 variantes maximum sur les éléments ci-dessous ;- matériau de constitution des écrans anti-bruit : remplacement du béton de caoutchouc par du béton de bois, à équivalence de performance acoustique,- nature des fondations profondes et de leur liaison avec les poteaux métalliques supports d'écrans, dans la limite du respect de la fourchette d'entraxe imposée dans le CCTP,- structure support de l'écran acoustique au droit des deux ouvrages d'art.Toutes les autres informations sur les variantes y compris les exigences minimales sont indiquées à l'article 2-6 du règlement de la consultation.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Meeddm
Adresse postale: 21-23 rue Miollis
Code postal: 75732
Commune postale: Paris Cedex 15
Contact
Adresse Internet: http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 🌏
Courrier électronique: bm.sg.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 140618080 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-18 📅
Date limite de soumission: 2013-10-30 📅
Date de publication: 2013-09-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 184-316945
Numéro JO-S: 184
Informations complémentaires
les candidats sont invités, pour constituer leur offre, à prendre connaissance du règlement de la consultation téléchargeable sur le profil acheteur.
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la plate-forme des marchés publics à l'adresse suivante http://www.marches-publics.gouv.fr - sous la référence : Driea-Aoo-13-021.
Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de transmission de l'offre.
Lors de ce téléchargement, il est conseillé au candidat de s'identifier (nom+tél+adresse e-mail) sur cette consultation afin que toute modification ultérieure du dossier de consultation lui soit communiquée.
Le candidat peut transmettre son offre sous format papier ou sous format électronique. Les conditions de remise des offres, notamment des offres électroniques, sont détaillées dans le règlement de la consultation.
Les offres, mêmes volumineuses, doivent parvenir complètes dans les délais fixés par l'acheteur public. L'Opérateur économique est responsable de l'envoi de son pli électronique dans les délais fixés.
Une visite est possible mais pas obligatoire, le candidat est invité s'il le désire, à prendre contact avec Mme Sadia Khelifi : sadia.khelifi@developpement-durable.gouv.fr , M. Jean Philippe CHAN-KEE-SHEUNG : jean-philippe.chan-kee-sheung@developpement-durable.gouv.fr ou les autres contacts indiqués à l'article 6 du règlement de la consultation. Le candidat aura à choisir entre les 3 dates suivantes: 1, 7 et 11 octobre 2013.
Le délai d'éxécution de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle est identique pour chaque lot.
Ainsi, le délai d'éxécution de la tranche ferme est fixée à 170 jours calendaires à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la phase préparatoire qui a un délai d'éxécution de 70 jours.
Quant au délai d'éxécution de la tranche conditionnelle, il prend effet à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de sa phase préparatoire (40 jours) pour une durée de 140 jours calendaires.
Le délai limite d'affermissement de la tranche conditionnelle est de 18 mois, à compter de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 18 septembre 2013.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
marché alloti portant sur les de travaux relatifs à la mise en oeuvre des dispositifs d'exploitation, déplacement et réaménagement des équipements dynamiques de gestion trafic (Sirius) et mise en oeuvre d'écrans anti-bruits avec traitement paysager le long de 5 secteurs de l'A6 dans le département de l'Essone (91).
Afficher plus
Intitulé du lot: ecrans anti-bruit et génie civil
Brève description:
Le marché comportera une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Ces travaux s'étendent sur les communes de Longjumeau, Wissous, Epinay-Sur-Orge,…
… Savigny-Sur-Orge.La tranche ferme comprend les travaux situés sur les secteurs des Hauts Grigny,Petits Vaux, Glaises et Bas de Fresnes, Voie de Beuse.La tranche conditionnelle concerne les travaux situés sur le secteur de la Zone Pavillonnaire.Le présent marché a pour objet les études d'exécution et l'exécution des travaux relatifs à la réalisation d'écrans anti-bruit le long de l'a6: linéaire d'environ 2300 ml avec une hauteur d'écran variant entre 2m et 6m. Le présent marché concerne également la réalisation des installations de chantier (bungalows) dimensionnées pour accueillir environ 25 personnes
… Savigny-Sur-Orge.
La tranche ferme comprend les travaux situés sur les secteurs des Hauts Grigny,
Petits Vaux, Glaises et Bas de Fresnes, Voie de Beuse.
La tranche conditionnelle concerne les travaux situés sur le secteur de la Zone Pavillonnaire.
Le présent marché a pour objet les études d'exécution et l'exécution des travaux relatifs à la réalisation d'écrans anti-bruit le long de l'a6: linéaire d'environ 2300 ml avec une hauteur d'écran variant entre 2m et 6m. Le présent marché concerne également la réalisation des installations de chantier (bungalows) dimensionnées pour accueillir environ 25 personnes
Afficher plus
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: exploitation sous chantier
Brève description:
Le marché comportera une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Ces travaux s'étendent sur les communes de Longjumeau, Wissous, Epinay-Sur-Orge, Savigny-Sur-Orge.La tranche ferme comprend les travaux situés sur les secteurs des Hauts Grigny, Petits Vaux, Glaises et Bas de Fresnes, Voie de Beuse.La tranche conditionnelle concerne les travaux situés sur le secteur de la Zone Pavillonnaire.Le présent marché a pour objet les études préalables, et la réalisation des travaux nécessaires à l'exploitation de l'autoroute sous chantier des travaux liés à la réalisation des écrans anti-bruit le long de l'a6 qui incombent au lot no1
Afficher plus
La tranche ferme comprend les travaux situés sur les secteurs des Hauts Grigny, Petits Vaux, Glaises et Bas de Fresnes, Voie de Beuse.
Le présent marché a pour objet les études préalables, et la réalisation des travaux nécessaires à l'exploitation de l'autoroute sous chantier des travaux liés à la réalisation des écrans anti-bruit le long de l'a6 qui incombent au lot no1
Intitulé du lot: dévoiement SIRIUS
Brève description:
Le marché comportera une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Ces travaux s'étendent sur les communes de Longjumeau, Wissous, Epinay-Sur-Orge, Savigny-Sur-Orge. Le présent marché a pour objet la définition et la réalisation des prestations relatives aux dévoiements du réseau SIRIUS existant, et à l'ensemble des prestations liées à la modification des équipements de la route existants. Ce dévoiement du réseau est nécessaire car l'implantation des murs antibruit se trouve par endroit sur le cheminement du réseau…
… SIRIUS.La tranche ferme comprend les travaux situés sur les secteurs des Hauts Grigny, Petits Vaux, Glaises et Bas de Fresnes, Voie de Beuse.La tranche conditionnelle concerne les travaux situés sur le secteur de la Zone Pavillonnaire
… SIRIUS.
La tranche conditionnelle concerne les travaux situés sur le secteur de la Zone Pavillonnaire
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: aménagements paysagers
Brève description:
Le marché comportera une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Le présent marché a pour objet d'accompagner par des traitements paysagers certaines protections acoustiques déjà en place mais aussi d'accompagner par des traitements paysagers les protections acoustiques qui seront réalisées dans le cadre du marché du lot no1. Les communes concernées par cet aménagement paysager sont dans le 91: Wissous, Morangis, Chilly-Mazarin, Longjumeau , Savigny-Sur-Orge, Epinay-Sur-Orge, Viry Châtillon, Morsang-Sur-Orge. Les 9 planches qui détaillent les zones à aménager sont jointes dans le…
… DCE.La tranche ferme comprend les travaux situés sur les secteurs des Hauts Grigny, Petits Vaux, Glaises et Bas de Fresnes, Voie de Beuse.La tranche conditionnelle concerne les travaux situés sur le secteur de la Zone Pavillonnaire
… DCE.
Quantité ou étendue:
les travaux, objet du marché alloti, concernent la mise en oeuvre d'écrans anti-bruits avec traitement paysager ainsi que celle de dispositifs d'exploitation, de déplacement et de réaménagement des équipements dynamiques de gestion du trafic (Sirius) le long des cinq secteurs de l'A6 ci-dessous. Chaque lot correspondant à un marché à tranches (art 72 CMP).
Afficher plus
* la tranche ferme comprend les secteurs :
- Hauts de Gravigny : Pr15.2 à Pr15.7,
- Petit Vaux : Pr 16.9 à Pr 17.2,
- Glaises et Bas de Fresnes : Pr 7.9 à Pr 8.4,
- voie de Beuze : Pr 8.7 à Pr 8.9,
* La tranche conditionnelle celui de la " Zone pavillonnaire" : Pr 16.5 à Pr 17.1,
Les lots 2, 3 et 4 ne sont pas ouvertes à variantes. Seul le lot 1 donne la possibilité au candidat de présenter 1 à 3 variantes maximum sur les éléments ci-dessous ;
- matériau de constitution des écrans anti-bruit : remplacement du béton de caoutchouc par du béton de bois, à équivalence de performance acoustique,
- nature des fondations profondes et de leur liaison avec les poteaux métalliques supports d'écrans, dans la limite du respect de la fourchette d'entraxe imposée dans le CCTP,
- structure support de l'écran acoustique au droit des deux ouvrages d'art.
Toutes les autres informations sur les variantes y compris les exigences minimales sont indiquées à l'article 2-6 du règlement de la consultation.
chaque lot traité à marché séparé est composé d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle (art 72 cmp)
Numéro de référence: DRIEA-AOO-13-021
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
communes de Wissous, Longjumeaux, Savigny-sur-Orge et Epinay-sur-Orge (département de l'Essonne)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
* Un Dc1 dument complété et signé du représentant habilité. En cas de groupement chaque co-traitant fournit un Dc1 dument complété et signé du représentant habilité.
* Un Dc2 dument complété. En cas de groupement chaque co-traitant fournit un Dc2.
* Les formulaires Dc1 et Dc2 ainsi que leur notice sont téléchargeables sur le site http://www.minefe.gouv.fr
* La forme juridique du candidat.
* En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire.
* Les pouvoirs, notamment le Kbis, de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché
* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
* Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels.
le montant annuel moyen de chiffre d'affaire minimum des postulants pour chaque lot :
- lot1: 15 000 000 EUR,
- lot2 : 3 000 000 EUR,
- lot3 : 400 000 EUR,
- lot4 : 2 000 000 EUR.
a - expérience :
La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières
années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
B - capacités professionnelles :
* L'Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du
marché ;
* Les certificats de qualifications professionnelles suivants (FNTP (les candidats pourront se connecter au site www.fntp.fr pour plus de précisions), qualipaysage ou équivalents)
*Pour lot 1 : FNTP ou équivalent :
2412 : pieux forés et moulés dans le sol,
2332 : Terrassement
112 : ouvrages de technicité moyenne à haute ou ouvrages groupés
374 : Ecrans acoustiques
*Pour lot 2 : FNTP ou équivalent :
3712 : mise en oeuvre de produit de marquage routier
3732 : pose d'équipements de sécurité A6 qualité -
*Pour lot 3 : FNTP ou équivalent :
612 : HTA de 1 à 50 kv
664 : signalisation à message variable
6721 : Réseaux d'accès sur supports de fibre optiques
6722 : Réseaux d'accès sous paires cuivres,
*Pour lot 4 : Qualipaysage ou équivalent :
P120 : Préparation et mise en oeuvre des matériaux végétaux nécessaires à la réalisation de chantiers importants
E130 : Travaux d'entretien des espaces verts
H121 : Travaux de création et d'entretien spécifiques sur voies circulées,
la preuve de ces capacités peut être apportée par tout autre moyen notamment par des certificats
d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur
économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
suite de la rubrique "Référence professionnelle et capacité technique" :
C - capacités techniques :
* Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années
* Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il
s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (notamment en cas de sous-traitance). En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités des opérateurs économiques pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de ceux-ci
Afficher plus
Dépôts et garanties exigés:
une retenue de garantie de 5% est prévue suivant les conditions de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (Ccap). Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
pour chaque marché :
Le financement est prévu sur le budget Etat, réseau routier national - 0203;
une avance de 5 % est accordée selon les conditions fixées dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP);
Les marchés sont conclus à prix unitaires;
les prix sont révisables.
Le paiement se fera sous forme d'acomptes mensuels et d'un solde.
Conformément au décret 2013-269 du 29 mars 2013, le délai de global de paiement est de 30 jours. En cas de dépassement de ce délai, les intérêts moratoires s'appliqueront (cf. CCAP).
le candidat peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots, soit en qualité de candidat individuel soit en qualité de membre d'un groupement. En aucun cas, il ne pourra être membre de plusieurs groupements au sein d'un même lot.
En cas de groupement, la forme souhaitée est le groupement conjoint dont le mandataire sera solidaire pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Les représentants des entreprises et mandataire, notamment en cas de groupement, doivent justifier leurs habilitations
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 240 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix des prestations au regard du montant total des tranches indiqué dans l'acte d'engagement du lot, tel qu'il résulte du détail estimatif (cf art4-2 du réglement de la consultation) (60)
2. La valeur technique des prestations appréciée au regard des sous-critères du lot et de leur pondération mentionnées aux articles 3-2 et 4-2 du règlement de la consultation (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: DRIEA IF/SG/bureau des marchés
M. Bouville Boris
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Nom: Driea IF/SG/bureau des marchés (A220/A221)
Adresse postale: 21/23 rue Miollis
Point de contact: Boris Bouville
URL pour informations complémentaires: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
Nom: Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement/secrétariat général/bureau des marchés publics/a220-a221
Point de contact: Bureau des marchés publics
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=134501&orgAcronyme=d4t 🌏
Nom: Driea IF/SG/Bureau des marchés publics (bureaux A220/A221)
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=134501&orgAcronyme=d4t 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DRIEA-AOO-13-021
Informations complémentaires
les candidats sont invités, pour constituer leur offre, à prendre connaissance du règlement de la consultation téléchargeable sur le profil acheteur.
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la plate-forme des marchés publics à l'adresse suivante http://www.marches-publics.gouv.fr - sous la référence : Driea-Aoo-13-021.
Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de transmission de l'offre.
Lors de ce téléchargement, il est conseillé au candidat de s'identifier (nom+tél+adresse e-mail) sur cette consultation afin que toute modification ultérieure du dossier de consultation lui soit communiquée.
Le candidat peut transmettre son offre sous format papier ou sous format électronique. Les conditions de remise des offres, notamment des offres électroniques, sont détaillées dans le règlement de la consultation.
Les offres, mêmes volumineuses, doivent parvenir complètes dans les délais fixés par l'acheteur public. L'Opérateur économique est responsable de l'envoi de son pli électronique dans les délais fixés.
Une visite est possible mais pas obligatoire, le candidat est invité s'il le désire, à prendre contact avec Mme Sadia Khelifi : sadia.khelifi@developpement-durable.gouv.fr , M. Jean Philippe CHAN-KEE-SHEUNG : jean-philippe.chan-kee-sheung@developpement-durable.gouv.fr ou les autres contacts indiqués à l'article 6 du règlement de la consultation. Le candidat aura à choisir entre les 3 dates suivantes: 1, 7 et 11 octobre 2013.
Afficher plus
Le délai d'éxécution de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle est identique pour chaque lot.
Ainsi, le délai d'éxécution de la tranche ferme est fixée à 170 jours calendaires à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la phase préparatoire qui a un délai d'éxécution de 70 jours.
Quant au délai d'éxécution de la tranche conditionnelle, il prend effet à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de sa phase préparatoire (40 jours) pour une durée de 140 jours calendaires.
Le délai limite d'affermissement de la tranche conditionnelle est de 18 mois, à compter de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 18 septembre 2013.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 184-316945 (2013-09-18)
Avis d'attribution de marché (2014-02-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 6 908 267,82 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-05 📅
Date de publication: 2014-02-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 028-044141
Se réfère à l'avis: 2013/S 184-316945
Numéro JO-S: 28
Informations complémentaires
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. La valeur technique des prestations appréciée au regard des sous-critères du lot et de leur pondération mentionnés aux articles 3-2 et 4-2 du règlement de la consultation (40)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-01-13 📅
Nom: Gtm tp idf
2️⃣
Nom: Aximum
3️⃣
Nom: Spie
4️⃣
Nom: Agrigex
Source: OJS 2014/S 028-044141 (2014-02-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 6 908 267,82 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-05 📅
Date de publication: 2014-02-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 028-044141
Se réfère à l'avis: 2013/S 184-316945
Numéro JO-S: 28
Informations complémentaires
Le contrat peut être consulté dans les locaux de la Direction régionale et interdépartementale et de l' équipement et de l' aménagement (21-23 rue Miollis 75015 Paris), sur rendez-vous auprès de Mme Khelifi au +33 140618555.
Annonce nº 149, BOAMP 183 A. Annonce nº 258, BOAMP 183 B du 21.9.2013.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 5.2.2014.
Afficher plus
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
communes de Wissous, Longjumeaux, Savigny-Sur-Orge et Epinay (département de l'essonne)
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. La valeur technique des prestations appréciée au regard des sous-critères du lot et de leur pondération mentionnés aux articles 3-2 et 4-2 du règlement de la consultation (40)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-01-13 📅
Nom: Gtm tp idf
2️⃣
Nom: Aximum
3️⃣
Nom: Spie
4️⃣
Nom: Agrigex
Source: OJS 2014/S 028-044141 (2014-02-05)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)