Création d'un parcours ludique de découverte Promenade Savoyarde de Découverte dans le cadre de la base de loisirs des Echelles

Société d'aménagement de la Savoie

création d'un parcours ludique de découverte Promenade Savoyarde de Découverte dans le cadre de la base de loisirs des Echelles.
Lot no 01 : Mobiliers de jeux - hydromachines

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-01-31. L'appel d'offres a été publié le 2013-12-20.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-12-20 Avis de marché
2014-07-02 Informations complémentaires
Avis de marché (2013-12-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'aménagement de la Savoie
Adresse postale: Agence Le Bourget-du-Lac, 17 rue Lac Saint-André, BP 299, bâtiment Koala
Code postal: 73375
Commune postale: Le Bourget-du-Lac Cedex
Contact
Courrier électronique: lmiri@sas73.fr 📧
Téléphone: +33 479753282 📞
Fax: +33 479753279 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-20 📅
Date limite de soumission: 2014-01-31 📅
Date de publication: 2013-12-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 249-434157
Numéro JO-S: 249
Informations complémentaires
Marché passé selon la procédure de l'appel d'offres ouvert en application des articles 33 3° al. Et 57 à 59 du code des marchés publics français. Critères de sélection des candidatures : - garanties et capacités techniques et financières ; - capacités professionnelles ; Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 28 semaines, y compris période de préparation de chantier, à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. L'année de parfait achèvement n'est pas comprise dans ce délai. Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat qui en fait la demande par télécopie au 04.79.75.32.79 ou par e-mail à lmiri@sas73.fr, sous forme d'un CD-ROM. Le dossier de consultation est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : http://sas73.achatpublic.com. Modalités de remise des offres : Les candidats devront transmettre leurs plis sous forme papier par lettre recommandée AR ou les déposer contre récépissé à la Société d'aménagement de la Savoie - agence Le Bourget du Lac - 17 rue Lac Saint-André - bâtiment Koala - BP 299 - 73375 Le Bourget-du-Lac Cedex. Les candidats peuvent également remettre leurs plis par voie électronique à l'adresse suivante: http://sas73.achatpublic.com. Les modalités de transmission sont précisées dans le règlement de consultation Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20.12.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
création d'un parcours ludique de découverte Promenade Savoyarde de Découverte dans le cadre de la base de loisirs des Echelles.
Lot no 01 : Mobiliers de jeux - hydromachines
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
en option, le candidat proposera une bâche de protection pour chaque atelier (pompe + hydromachine + vasque finale) pour " l'hivernage ".
Les bâches seront adaptées aux conditions hivernales
Numéro de référence: OP 572 - TX PSD Lot 01
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue Stendhal, 73360 Les Echelles

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Dc1 ou attestations équivalentes
- dc2 ou attestations équivalentes
- pouvoirs de la personne habilitée à engager la société
Situation économique et financière: - Preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Afficher plus
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande.
Afficher plus
Une avance de 5 % est accordée au titulaire dans les conditions fixées au marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Modalités de financement : fonds propres de la collectivité.
Article 86 à 111 du code des marchés public français.
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Caractéristiques des prix : prix global et forfaitaire.
Modalités de variation des prix : fermes actualisables.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: groupement conjoint avec mandataire solidaire

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur de l'agence Le Bourget-du-Lac, mandataire agissant au nom et pour le compte du Syndicat intercommunal des sports – mairie des Echelles
Adresse du profil d'acheteur: http://sas73.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: OP 572 - TX PSD Lot 01
Informations complémentaires
Marché passé selon la procédure de l'appel d'offres ouvert en application des articles 33 3° al. Et 57 à 59 du code des marchés publics français.
Critères de sélection des candidatures :
- garanties et capacités techniques et financières ;
- capacités professionnelles ;
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 28 semaines, y compris période de préparation de chantier, à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
L'année de parfait achèvement n'est pas comprise dans ce délai.
Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat qui en fait la demande par télécopie au 04.79.75.32.79 ou par e-mail à lmiri@sas73.fr, sous forme d'un CD-ROM.
Le dossier de consultation est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : http://sas73.achatpublic.com.
Modalités de remise des offres :
Les candidats devront transmettre leurs plis sous forme papier par lettre recommandée AR ou les déposer contre récépissé à la Société d'aménagement de la Savoie - agence Le Bourget du Lac - 17 rue Lac Saint-André - bâtiment Koala - BP 299 - 73375 Le Bourget-du-Lac Cedex.
Afficher plus
Les candidats peuvent également remettre leurs plis par voie électronique à l'adresse suivante: http://sas73.achatpublic.com. Les modalités de transmission sont précisées dans le règlement de consultation
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20.12.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place Verdun, BP 1135
Commune postale: Grenoble Cedex
Code postal: 38022
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 476429000 📞
Fax: +33 476422269 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCRA de Lyon), Cricom Rhône-Alpes
Fax: +33 78928316 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 50 rue de Marseille
Commune postale: Lyon
Code postal: 69007
Téléphone: +33 472770527 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 249-434157 (2013-12-20)
Informations complémentaires (2014-07-02)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-02 📅
Date de publication: 2014-07-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 127-225823
Se réfère à l'avis: 2013/S 249-434157
Numéro JO-S: 127
Source: OJS 2014/S 127-225823 (2014-07-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager de... Travaux d'aménagement paysager de...