Construction du centre des eaux douces a l'Étang-Salé

Conseil régional de La Reunion

L'Objet du marché porte sur la construction du centre des eaux douces à l'Étang-Salé.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-06-19. L'appel d'offres a été publié le 2013-05-07.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-05-07 Avis de marché
2013-05-27 Informations complémentaires
Avis de marché (2013-05-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de musées
Quantité ou étendue:
La présente consultation est décomposée en 18 lots. Le descriptif de chacun des lots est donné dans la rubrique "Informations sur les lots ".Superficie du terrain: 16 000 mètres carrés. Démolitions: 300 mètres carrés.Réalisation de l'ensemble des VRD et aménagement paysagé: 5 000 mètres carrés:— création des parkings: 110 places,— pavillons musée et annexes: 1 125 mètres carrés,— construction d'une salle d'exposition temporaire: 175 mètres carrés,— Construction d'un bâtiment pour l'administration: 285 mètres carrés,— Réhabilitation des logements des stagiaires:113 mètres carrés,— réhabilitation de l'administration existante en office et bureaux thésards: 221 mètres carrés.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de musées 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional de La Réunion
Adresse postale: Hôtel de Région, Pierre Lagourgue, avenue René Cassin
Code postal: 97490
Commune postale: Sainte-Clotilde
Contact
Adresse Internet: http://www.regionreunion.com 🌏
Téléphone: +262 262487000 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-07 📅
Date limite de soumission: 2013-06-19 📅
Date de publication: 2013-05-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 091-154520
Numéro JO-S: 91
Informations complémentaires
Tous les horaires indiqués dans le présent avis s'entendent en heure locale. Titre de la consultation: "Construction du Centre des Eaux Douces à l'étang Salé". Il s'agit d'un marché de travaux passé selon la procédure de l'appel d'offres ouvert en application des articles 10, 33 alinéa 3 et 57 à 59 du code des marchés publics. Compléments à la rubrique: "Langue pouvant être utilisée dans l'offre": Le français uniquement. Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Du fait de la remise de son offre, le candidat est réputé s'être rendu sur les lieux du chantier pour connaître notamment les dispositions des lieux, les possibilités d'accès, les dispositions qu'il a à prendre pour ses installations de chantier et ses stockages, les servitudes dues à l'environnement. Le candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots de son choix. Dans tous les cas, il devra soumissionner à l'intégralité du ou des lot(s) concerné(s). Tous les lots de la procédure de consultation sont à tranches sauf les lots 1, 7 et M6. La durée globale de l'ensemble des marchés est de 30 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation. La durée des marchés comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. La durée de la période de préparation est fixée à 2 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation. La durée maximale d'affermissement des Tranches Conditionnelles (Tc) no1a et no1b est de 6 mois. La durée maximale d'affermissement des TC no2-2 et no2-4 est de 10 mois. La durée maximale d'affermissement de la TC no3-2 est de 10 mois. La durée maximale d'affermissement de la TC no4-2 est de 9 mois. La durée maximale d'affermissement des TC no5-2 et no5-3 est de 4 mois. La durée maximale d'affermissement de la TC no6-9 est de 3 mois. La durée maximale d'affermissement de la TC no7-9 est de 10 mois. La durée maximale d'affermissement de la TC no8-9 est de 1 mois. La durée maximale d'affermissement des TC no9-2, no9-3 et no9-12 est de 5 mois. La durée maximale d'affermissement des TC no10-2, no10-3, no10-4, no10-5, no10-6, no10-8,no10-9, no10-10 et no10-11 est de 6 mois. La durée maximale d'affermissement des TC no11-2, no11-4, no11-m2 et no11- m4 est de 2 mois. La durée maximale d'affermissement de la TC no12-m3 est de 2 mois. La durée maximale d'affermissement de la TC no13-4 est de un (1) mois. La durée maximale d'affermissement de la TC no14-4 est de 1 mois. La durée maximale d'affermissement de la TC no15-12 est de 5 mois. La durée maximale d'affermissement des TC no16-m1, no16-m3 et no16-m5 est de 2 mois. La durée maximale d'affermissement des TC no17-m1 et no17-m5 est de 2 mois. La durée maximale d'affermissement des TC no18-m1, no18-m3 est de 2 mois. La durée maximale d'affermissement de la TC no19-m1 est de 2 mois. La durée maximale d'affermissement des tranches conditionnelles court à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Le délai global d'exécution ( congés du BTP et intempéries compris) de l'ensemble des travaux allotis est de seize (16) mois à compter de la date figurant sur l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation. Ce délai global inclue la période de préparation et le délai d'exécution des travaux prévus aux tranches conditionnelles dans les lots à tranches. Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution. Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot concerné est fixé, au sein du délai global d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les dates d'intervention relatives à chacun des lots. Le maître de l'ouvrage délivrera pour chaque marché, un ordre de service de démarrage de l'exécution des travaux. Conformément à l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG et au Cahier des Clauses Administratives Particulières (ccap). A titre indicatif, la période d'exécution des travaux commencera vers le 1.8.2013. Les travaux se termineront impérativement avant le 30.9.2014 (délai d'exécution des travaux). La réception des travaux aura lieu impérativement avant le 30.11.2014 (après les périodes de mise en service et d'observation). Critères de sélection des candidatures: en application de l'article 52 du Code des marchés publics, les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 52, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à la rubrique "Conditions de participation" ou qui ne présentent pas des garanties techniques, professionnelles ou financières suffisantes ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. Ces documents sont à fournir sur papier libre ou en utilisant les formulaires DC 1 et DC 2 fournis en annexe du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) ou téléchargeables sur le site: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm remplis conformément aux renseignements demandés par le Pouvoir Adjudicateur. Conformément à l'article 10 du code des marchés publics, les candidatures seront analysées lot par lot. Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le Pouvoir Adjudicateur. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché (tel que par exemple un engagement écrit, daté et signé de la personne habilitée à engager l'opérateur économique sur lequel le candidat s'appuie pour présenter sa candidature établissant que cet opérateur économique s'engage à mettre à la disposition du candidat ses capacités professionnelles, techniques et financières dans le cadre du marché, ou le formulaire DC 4 "Déclaration de sous-traitance " ou équivalent, dûment complété, daté et signé par les personnes habilitées à engager juridiquement le candidat et l'opérateur économique). Les candidats peuvent présenter pour un même lot plusieurs offres en agissant à la fois: 1° en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, 2° en qualité de membres de plusieurs groupements. Conditions et mode de paiement pour obtenir le DCE: http://marches-publics.regionreunion.com Conditions de remise des offres: Sur support papier ou sur un support physique électronique (à l'adresse indiquée à la section 1 du présent avis) ou par voie dématérialisée (à l'adresse http://marches-publics.regionreunion.com). Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. Pour la remise de l'offre par voie dématérialisée, schématiquement, le candidat: 1. Signe chacun des documents au moyen d'un certificat de signature électronique de son choix, sous réserve de sa conformité au référentiel général de sécurité (Rgs) ou équivalent, 2. Constitue le pli, 3. Signe le pli à l'aide du même certificat électronique, 4. Le date, 5. Le télécharge dans la "Salle des consultations". Les candidats peuvent assortir leur offre électronique d'une copie de sauvegarde, sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb, Dvd-Rom) ou sur support papier et faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des plis. Cette copie de sauvegarde devra être transmise dans un pli fermé portant la mention "Ne pas ouvrir - copie de sauvegarde - offre pour le marché "Construction du Centre des Eaux Douces - offre pour le lot(s)". Le contenu des offres et les exigences formelles de présentation sont détaillés au règlement de la consultation. Unité monétaire utilisé: l'euro. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7 mai 2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'Objet du marché porte sur la construction du centre des eaux douces à l'Étang-Salé.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Démolitions
Brève description:
Le présent lot a pour objet la réalisation des travaux nécessaires à la préparation de l'emprise des travaux du futur centre des eaux douces. Les travaux se décomposent en démolition en pleine masse; déconstruction préalable; et traitement anti-termites avant évacuation des produits de démolition/déconstruction.
Afficher plus
Quantité ou étendue: Voir le C.D.P.G.F.
Durée de l'accord: 30 mois
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Terrassements Généraux / vrd / Gros-Oeuvre / Isolation Thermique / Étanchéité et Revêtements Durs
Brève description:
Le présent marché à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de terrassements généraux; voirie, assainissement (eaux pluviales / eaux usées), eau potable (Aep), Hydraulique, réseaux courants forts / courants faibles, réseaux téléphone et fibre optique; gros oeuvre et fondations; isolation thermique; étanchéité; et revêtements dur (revêtements céramiques au sol, chapes de pose, chapes lissées, revêtements muraux et ouvrages accessoires) pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle no.1a, le présent marché a pour objet la réalisation de l'accès véhicules légers des bâtiments administratifs par l'aquagol et parking d'accès à l'aquagol. En tranche conditionnelle no1b, le présent marché a pour objet la réalisation du dallage de l'accès piétons en basalte. En tranche conditionnelle no2-2, le présent marché a pour objet la réalisation des terrassements et VRD pour le raccordement fibre optique. En tranche conditionnelle no3-2, le présent marché a pour objet la réalisation du réseau extérieur incendie. En tranche conditionnelle no4-2, le présent marché a pour objet la réalisation d'une chape de béton et revêtement souple en polyuréthane sur l'aire de jeux. En tranche conditionnelle no5-2, le présent marché a pour objet la réalisation de fondations pour les portiques en bois situés au-dessus du bâtiment A "Accueil". En tranche conditionnelle no9-2, le présent marché a pour objet la réalisation des terrassements en remblai de la mare pédagogique, et des fondations du platelage en bois pour la mare pédagogique. En tranche conditionnelle no10-2, le présent marché a pour objet la réalisation de fondations, gros oeuvre, étanchéité et isolation thermique du bâtiment D "Stagiaire".
Afficher plus
Quantité ou étendue: Voir le C.D.P.G.F
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: charpente / Couverture / Bardage
Brève description:
Le présent marché à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de Charpente; Couverture; et de bardage pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle no5-3, le présent marché a pour objet la réalisation des portiques en…
… boislaméllé collé situés au-dessus du bâtiment A "Accueil". En tranche conditionnelle no9-3, le présent marché a pour objet la réalisation du platelage en bois pour la mare pédagogique. En tranche conditionnelle no10-3, le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de charpente, de couverture et de bardage du bâtiment D "Stagiaire".
… bois
laméllé collé situés au-dessus du bâtiment A "Accueil". En tranche conditionnelle no9-3, le présent marché a pour objet la réalisation du platelage en bois pour la mare pédagogique. En tranche conditionnelle no10-3, le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de charpente, de couverture et de bardage du bâtiment D "Stagiaire".
Afficher plus
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: electricité Courants Forts et courants faibles / Sécurité
Brève description:
Le présent marché à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux d'électricité courants forts et courants faibles; ainsi que les travaux de sécurité (fourniture et pose d'un système d'alarme anti-intrusion) pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle no2-4, le présent marché a pour objet la réalisation du câblage optique (fourniture et pose d'une fibre optique depuis la zone des sables jusqu'au local Tgbt). En tranche conditionnelle no10-4, le présent marché a pour objet la réalisation des travaux en électricité courants forts et courants faibles et les travaux de sécurité (fourniture et pose d'un système d'alarme anti-intrusion) pour la construction du bâtiment D "Stagiaire". En tranche conditionnelle no11-4, le présent marché a pour objet la réalisation des travaux d'alimentation électrique des jeux d'eau extérieurs. En tranche conditionnelle no13-4, le présent marché a pour objet la fourniture et installation des équipements nécessaires à la mise en oeuvre d'un système de surveillance vidéo depuis le local contrôle. En tranche conditionnelle no14-4, le présent marché a pour objet la réalisation d'un système de gestion technique du bâtiment.
Afficher plus
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Plomberie Sanitaire
Brève description:
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de plomberie pour les sanitaires; et la sécurité incendie pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle no10-5, le présent marché a pour objet la réalisation des travaux…
… deplomberie pour les sanitaires; et la sécurité incendie pour la construction d du bâtiment D "Stagiaire".
… de
plomberie pour les sanitaires; et la sécurité incendie pour la construction d du bâtiment D "Stagiaire".
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Climatisation / Ventilation / Traitement d'air
Brève description:
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de climatisation; de ventilation; et de traitement d'air pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle no10-6, le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de climatisation, de ventilation et de traitement d'air pour la construction du bâtiment D "Stagiaire".
Afficher plus
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Appareils Elévateurs
Brève description:
Le présent lot a pour objet la mise en place des appareils élévateurs pour la construction du Centre des Eaux Douces.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Menuiseries Aluminium
Brève description:
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de menui-serie aluminium pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle no10-8, le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de menuiserie aluminium pour la…
… constructiondu bâtiment D "Stagiaire".
… construction
du bâtiment D "Stagiaire".
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: menuiseries Bois / Métallerie
Brève description:
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de menui-serie bois et métallerie pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle no6-9, le présent marché a pour objet la fourniture et pose des étagères de rangement dans les…
… bureauxde l'administration. En tranche conditionnelle no7-9, le présent marché a pour objet la fourniture et pose des coffres de rangements extérieurs pour visiteurs. En tranche conditionnelle no8-9, le présent marché a pour objet la fourniture et pose des toiles de protection solaire en façades des bâtiments.
… bureaux
de l'administration. En tranche conditionnelle no7-9, le présent marché a pour objet la fourniture et pose des coffres de rangements extérieurs pour visiteurs. En tranche conditionnelle no8-9, le présent marché a pour objet la fourniture et pose des toiles de protection solaire en façades des bâtiments.
Afficher plus
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: platerie / Faux-Plafond
Brève description:
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de platerie et de pose de faux-plafond pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle no10-10, le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de platerie et de pose de…
… fauxplafond pour la construction du bâtiment D "Stagiaire".
… faux
plafond pour la construction du bâtiment D "Stagiaire".
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Peinture / Sol Mince
Brève description:
Le présent marché à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux de peinture et de pose de sol mince pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle no10-11, le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de peinture et de pose de…
… solmince pour la construction du bâtiment D "Stagiaire".
… sol
mince pour la construction du bâtiment D "Stagiaire".
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: aménagements Paysagers
Brève description:
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la réalisation des travaux d'aménagements paysagers pour la construction du Centre des Eaux Douces. En tranche conditionnelle no9-12, le présent marché a pour objet des travaux d'aménagements paysagers pour la mare…
… pédagogique.En tranche conditionnelle no15-12, le présent marché a pour objet des travaux d'aménagements paysagers complémentaires le long de la voie d'accès piétonne.
… pédagogique.
En tranche conditionnelle no15-12, le présent marché a pour objet des travaux d'aménagements paysagers complémentaires le long de la voie d'accès piétonne.
Numéro du lot: 001
Intitulé du lot: m 1: Réalisation de l'agencement Muséographique
Brève description:
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la fabrication, la fourniture, le transport et l'installation sur site de l'ensemble de l'aménagement muséographique pour les pavillons 1 et 2; la fourniture du mobilier muséographique pour le pavillon 3, prévu pour les expositions…
… temporaires. La tranche conditionnelle no16-m1 a pour objet la fabrication, la fourniture, le transport et l'installation sur site de l'ensemble de l'aménagement muséographique conçu par la maîtrise d'oeuvre pour la " goutte d'eau géante ". En tranche conditionnelle no17-m1, le présent marché apour objet la fabrication, la fourni-ture, le transport et l'installation sur site de l'ensemble de l'aménagement muséographique pour la " la rivière immersive". En tranche conditionnelle no18-m1, le présent marché a pour objet la fabrication, la fourni-ture, le transport et l'installation sur site del'ensemble de l'aménagement muséographique pour les témoignages et enjeux. En tranche conditionnelle no19-m1, le présent marché a pour objet la fabrication, la fourni-ture, le transport et l'installation sur site de l'ensemble de l'aménagement muséographique pour les assises des experts.
… temporaires.
La tranche conditionnelle no16-m1 a pour objet la fabrication, la fourniture, le transport et l'installation sur site de l'ensemble de l'aménagement muséographique conçu par la maîtrise d'oeuvre pour la " goutte d'eau géante ". En tranche conditionnelle no17-m1, le présent marché a
Afficher plus
pour objet la fabrication, la fourni-ture, le transport et l'installation sur site de l'ensemble de l'aménagement muséographique pour la " la rivière immersive". En tranche conditionnelle no18-m1, le présent marché a pour objet la fabrication, la fourni-ture, le transport et l'installation sur site de
Afficher plus
l'ensemble de l'aménagement muséographique pour les témoignages et enjeux. En tranche conditionnelle no19-m1, le présent marché a pour objet la fabrication, la fourni-ture, le transport et l'installation sur site de l'ensemble de l'aménagement muséographique pour les assises des experts.
Afficher plus
Numéro du lot: 002
Intitulé du lot: m2: impression intérieure et signalétique extérieure
Brève description:
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la fourniture de supports, l'impression, le transport, et la pose sur site de tous les éléments imprimés intérieurs ; la fabrication, le transport, et l'installation sur site de la signalétique extérieure pour l'ensemble de la muséographie pour…
… lespavillons 1 et 2 et l'ensemble du site. La tranche conditionnelle no11-m2 a pour objet la fabrication, le transport, et l'installation sur site de la signalétique extérieure pour les dispositifs extérieurs.
… les
pavillons 1 et 2 et l'ensemble du site. La tranche conditionnelle no11-m2 a pour objet la fabrication, le transport, et l'installation sur site de la signalétique extérieure pour les dispositifs extérieurs.
Numéro du lot: 003
Intitulé du lot: m3: Matériel multimédia et électricité
Brève description:
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, l'étude, la fourniture et l'installation du matériel multimédia et les travaux d'installations électriques s'y rapportant pour les pa-villons 1, 2 et 3 (uniquement la salle d'expositions temporaires). Les travaux d'électricité concernent la fourniture de matériel et son installation complète pour l'ensemble de l'équipement multimédia des pavillons 1 et 2, ainsi que la fourniture de matériel et son installation complète pour l'équipement multimédia de la salle d'expositions temporaires du pavillon 3. L'Entreprise devra également assurer la formation du futur exploitant. En tranche conditionnelle no12-m3, le présent marché a pour objet l'étude, la fourniture et l'installation des boucles magnétiques et de son poste de contrôle, et les travaux d'installa-tions électriques s'y rapportant. En tranche conditionnelle no16-m3, le présent marché a pour objet l'étude, la fourniture et l'installation de " la goutte d'eau géante " et les travaux d'installations électriques s'y rap-portant. En tranche conditionnelle no18-m3, le présent marché a pour objet l'étude, la fourniture et l'installation du matériel multimédia et les travaux d'installations électriques s'y rapportant pour "les témoignages et enjeux".
Afficher plus
Numéro du lot: 004
Intitulé du lot: m4:Manips intérieures et extérieures
Brève description:
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, l'étude, la fabrication, la fourniture, le transport et l'installation sur site des manips intérieures et extérieures pour l'ensemble de la muséographie pour les pavillons 1 et 2 et extérieurs. Le titulaire devra également réaliser tous…
… lesraccordements d'alimentation en électricité et en eau nécessaires au fonctionnement des dispositifs.En tranche conditionnelle no11-m4, le présent marché a pour objet l'étude, la fabrication, la fourniture, le transport et l'installation sur site des manips extérieures ainsi que tous les raccordements d'alimentation en électricité et en eau nécessaires à leur fonctionnement.
… les
raccordements d'alimentation en électricité et en eau nécessaires au fonctionnement des dispositifs.
En tranche conditionnelle no11-m4, le présent marché a pour objet l'étude, la fabrication, la fourniture, le transport et l'installation sur site des manips extérieures ainsi que tous les raccordements d'alimentation en électricité et en eau nécessaires à leur fonctionnement.
Afficher plus
Numéro du lot: 005
Intitulé du lot: m5: Maquettes et soclage
Brève description:
Le présent lot à tranches a pour objet, en tranche ferme, la fabrication, la fourniture, le transport et l'installation sur site des maquettes ainsi que l'accrochage d'objets pour l'en-semble de la muséographie des pavillons 1 et 2. En tranche conditionnelle no16-m5, le présent marché a…
… pourobjet la fabrication, la fourniture, le transport et l'installation sur site des maquettes pour la " goutte d'eau géante ". En tranche conditionnelle no17-m5, le présent marché a pour objet la fabrication, la fourniture, le transport et l'installation sur site des maquettes pour la rivière immersive.
… pour
objet la fabrication, la fourniture, le transport et l'installation sur site des maquettes pour la " goutte d'eau géante ". En tranche conditionnelle no17-m5, le présent marché a pour objet la fabrication, la fourniture, le transport et l'installation sur site des maquettes pour la rivière immersive.
Afficher plus
Numéro du lot: 006
Intitulé du lot: M6: Eclairage muséographique et électricité
Brève description:
Le présent lot a pour objet la fourniture et l'installation des équipements de l'éclairage muséographique ainsi que le système de pilotage et de programmation de l'éclairage muséographique pour les pavillons 1, 2 et 3 (uniquement la salle d'expositions temporaires). Les travaux d'électricité concernent la fourniture de matériel et son installation complète pour l'ensemble e l'équipement de l'éclairage muséographique des bâtiments 1 et 2, ainsi que la fourniture de matériel et son installation complète pour l'équipement de l'éclairage muséographique de la salle d'expositions temporaires du pavillon 3.
Afficher plus
Quantité ou étendue: Voir le B.P.U.
La présente consultation est décomposée en 18 lots. Le descriptif de chacun des lots est donné dans la rubrique "Informations sur les lots ".
Superficie du terrain: 16 000 mètres carrés.
Démolitions: 300 mètres carrés.
Réalisation de l'ensemble des VRD et aménagement paysagé: 5 000 mètres carrés:
— création des parkings: 110 places,
— pavillons musée et annexes: 1 125 mètres carrés,
— construction d'une salle d'exposition temporaire: 175 mètres carrés,
— Construction d'un bâtiment pour l'administration: 285 mètres carrés,
— Réhabilitation des logements des stagiaires:113 mètres carrés,
— réhabilitation de l'administration existante en office et bureaux thésards: 221 mètres carrés.
Description des options:
Description de ces options: le marché ne prévoit pas d'options au sens français du terme.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de négocier avec le titulaire des marchés complémentaires dans les conditions prévues à l'article 35 II 5° du Code des marchés publics.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve également la possibilité de prendre des décisions de poursuivre dans les conditions fixées à l'article 118 du Code des Marchés Publics.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires au sens de l'article 35 II 6° du code des marchés publics.
Des avenants pourront être conclus dans le cadre de l'exécution du marché dans les conditions fixées à l'article 20 du Code des Marchés Publics.
Le calendrier d'exécution de la mise en oeuvre de ces différentes options n'est pas connu au moment de l'envoi de l'avis de marché.
Numéro de référence: 20130001.
Nom du projet ou programme financé par l’UE:
fonds Européen de Développement Régional (Feder) Programme
Européen Opérationnel (Poe) 2007/2013
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: AA02
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Centre des Eaux Douces sur le site de l'arda - plaine du GOL, 97427 Étang-Salé.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
1 lettre de candidature avec identification du candidat ou formulaire Dc1.
En cas de groupement, les candidatures sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché,
Afficher plus
— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
Conformément à l'article 45 I du code des marchés publics " une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché ",
— la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ; les personnes admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée d'exécution du marché,
Afficher plus
— 1 déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics, sauf si le candidat fourni le formulaire Dc1 complété et signé.
En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir l'ensemble des documents énumérés ci-dessus.
Situation économique et financière:
— 1 Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Conformément à l'article 45 III du Code des marchés publics, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ce renseignement pour justifier de sa capacité financière, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le Pouvoir
Afficher plus
Adjudicateur notamment par une attestation comptable (état financier pour les 3 derniers exercices disponibles, dont chiffre d'affaires) ou la liste des éventuelles prestations en cours en précisant pour chacune d'entre elles le montant et la nature des prestations exécutées.
Afficher plus
Les entreprises les plus récentes indiqueront la date de création de la structure dans le cadre, à la place du ou des chiffres d'affaires concernés.
Capacité technique et professionnelle:
— 1 déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de service de même nature que celle du marché,
— 1 déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— la présentation d'une liste des principaux travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque, et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
Afficher plus
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
— les certificats de qualifications professionnelles notamment la certification Qualifelec E3 Q3 en ce qui concerne le lot M6 (la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux
Afficher plus
attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat).
Les candidats qui ne sont pas en mesure de fournir ces éléments, en raison de leur date récente de création, peuvent prouver leur capacité technique par tout autre moyen.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
L'Avance ne pourra être versée qu'après constitution d'une garantie à première demande portant sur le montant total de l'avance. Si les deux parties sont d'accord, une caution personnelle et solidaire garantissant le remboursement de l'intégralité des sommes avancées pourra remplacer la garantie à première demande.
Afficher plus
La retenue de garantie de 5 % peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande dans les conditions fixées à l'article 102 du code des marchés publics, ou par une caution personnelle et solidaire.
Cette garantie doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. Si elle n'est pas présentée lors de la demande de premier acompte, la retenue de garantie sera appliquée.
Afficher plus
La retenue de garantie ou la garantie à première demande sera restituée dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie, sauf si le Pouvoir Adjudicateur a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception que le titulaire n'a pas correctement exécuté ses prestations.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum.
Il sera fait application des dispositions de la loi no 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'union européenne en matière économique et financière, de l'article 98 du Code des Marchés Publics et du décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Afficher plus
A l'exception des lots 1, 7 et M6, tous les autres lots de la procédure sont traités (tranche ferme et tranches conditionnelles) à prix global et forfaitaire pour tout ou partie du marché quelles que soient les quantités exécutées.
Les lots 1 et 7 de la procédure sont traités à prix global et forfaitaire pour tout ou partie du marché quelles que soient les quantités exécutées.
Le lot M6 est traité à prix unitaires et forfaits de prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées, et ce par application des prix unitaires figurant au bordereau des prix unitaires.
Les prix de tous lots sont révisables mensuellement et dès le versement du premier acompte et dans les conditions fixées au Ccap.
Une retenue de garantie de 5 % sera exercée sur le montant de chaque acompte, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse.
Le présent marché est financé à 100% par les fonds propres de la Région Réunion. Il est susceptible d'être financé par l'europe et par l'ademe. Le taux de participation de l'europe et de l'ademe au financement du présent marché n'est pas connu au moment de l'envoi de l'avis du marché.
Afficher plus
En matière d'avances, il sera fait application des dispositions prévues aux articles 87, 88, 89 et 94 du code des marchés publics, et à l'article 115 du même code le cas échéant.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
L'offre sera présentée par une seule entreprise ou par un groupement d'entreprises conjoint avec mandataire solidaire. En cas de groupement, aucune forme particulière n'est imposée aux candidats.
Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: Sainte Clotilde

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du Conseil régional
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.regionreunion.com 🌏
URL pour la participation: http://marches-publics.regionreunion.com 🌏
Nom: Société publique locale d'aménagement (SPLA) Maraïna intervenant en tant que mandataire au nom et pour le compte de la Région Réunion
Adresse postale: 38 rue Colbert
Commune postale: Saint-Paul
Code postal: 97460
Point de contact: Service marchés
Téléphone: +262 262919160 📞
Courrier électronique: marches@spla-maraina.com 📧
Fax: +262 262919169 📠
Nom: Région Réunion
Adresse postale: Hôtel de Région Pierre Lagourgue, Avenue René Cassin
Commune postale: Sainte Clotilde
Point de contact: Téléchargement sur le site: www.regionreunion.com, rubrique marches publics, qui les renvoie vers les site: https://marches-publics.regionreunion.com
URL des documents: http://marches-publics.regionreunion.com 🌏
Adresse postale: Hôtel de Région Pierre Lagourgue Avenue René Cassin
Point de contact: Par dépôt papier au bureau du courrier ou par dépôt dématérialisé sur la plate forme
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 20130001.
Informations complémentaires
Tous les horaires indiqués dans le présent avis s'entendent en heure locale.
Titre de la consultation: "Construction du Centre des Eaux Douces à l'étang Salé".
Il s'agit d'un marché de travaux passé selon la procédure de l'appel d'offres ouvert en application des articles 10, 33 alinéa 3 et 57 à 59 du code des marchés publics.
Compléments à la rubrique: "Langue pouvant être utilisée dans l'offre": Le français uniquement. Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Afficher plus
Du fait de la remise de son offre, le candidat est réputé s'être rendu sur les lieux du chantier pour connaître notamment les dispositions des lieux, les possibilités d'accès, les dispositions qu'il a à prendre pour ses installations de chantier et ses stockages, les servitudes dues à l'environnement.
Afficher plus
Le candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots de son choix. Dans tous les cas, il devra soumissionner à l'intégralité du ou des lot(s) concerné(s).
Tous les lots de la procédure de consultation sont à tranches sauf les lots 1, 7 et M6.
La durée globale de l'ensemble des marchés est de 30 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation.
La durée des marchés comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.
La durée de la période de préparation est fixée à 2 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation.
La durée maximale d'affermissement des Tranches Conditionnelles (Tc) no1a et no1b est de 6 mois.
La durée maximale d'affermissement des TC no2-2 et no2-4 est de 10 mois.
La durée maximale d'affermissement de la TC…
… no3-2 est de 10 mois.
… no4-2 est de 9 mois.
La durée maximale d'affermissement des TC no5-2 et no5-3 est de 4 mois.
La durée maximale d'affermissement de la TC…
… no6-9 est de 3 mois.
… no7-9 est de 10 mois.
… no8-9 est de 1 mois.
La durée maximale d'affermissement des TC…
… no9-2, no9-3 et no9-12 est de 5 mois.
… no10-2, no10-3, no10-4, no10-5, no10-6, no10-8,no10-9, no10-10 et no10-11 est de 6 mois.
… no11-2, no11-4, no11-m2 et no11- m4 est de 2 mois.
La durée maximale d'affermissement de la TC…
… no12-m3 est de 2 mois.
… no13-4 est de un (1) mois.
… no14-4 est de 1 mois.
… no15-12 est de 5 mois.
La durée maximale d'affermissement des TC…
… no16-m1, no16-m3 et no16-m5 est de 2 mois.
… no17-m1 et no17-m5 est de 2 mois.
… no18-m1, no18-m3 est de 2 mois.
La durée maximale d'affermissement de la TC no19-m1 est de 2 mois.
La durée maximale d'affermissement des tranches conditionnelles court à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Le délai global d'exécution ( congés du BTP et intempéries compris) de l'ensemble des travaux allotis est de seize (16) mois à compter de la date figurant sur l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation.
Ce délai global inclue la période de préparation et le délai d'exécution des travaux prévus aux tranches conditionnelles dans les lots à tranches.
Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution.
Afficher plus
Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot concerné est fixé, au sein du délai global d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les dates d'intervention relatives à chacun des lots. Le maître de l'ouvrage délivrera pour chaque marché, un ordre de service de démarrage de l'exécution des travaux.
Afficher plus
Conformément à l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG et au Cahier des Clauses Administratives Particulières (ccap).
Afficher plus
A titre indicatif, la période d'exécution des travaux commencera vers le 1.8.2013.
Les travaux se termineront impérativement avant le 30.9.2014 (délai d'exécution des travaux).
La réception des travaux aura lieu impérativement avant le 30.11.2014 (après les périodes de mise en service et d'observation).
Critères de sélection des candidatures: en application de l'article 52 du Code des marchés publics, les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 52, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à la rubrique "Conditions de participation" ou qui ne présentent pas des garanties techniques, professionnelles ou financières suffisantes ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. Ces documents sont à fournir sur papier libre ou en utilisant les formulaires DC 1 et DC 2 fournis en annexe du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) ou téléchargeables sur le site:
Afficher plus
remplis conformément aux renseignements demandés par le Pouvoir Adjudicateur.
Conformément à l'article 10 du code des marchés publics, les candidatures seront analysées lot par lot.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le Pouvoir Adjudicateur.
Afficher plus
Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché (tel que par exemple un engagement écrit, daté et signé de la personne habilitée à engager l'opérateur économique sur lequel le candidat s'appuie pour présenter sa candidature établissant que cet opérateur économique s'engage à mettre à la disposition du candidat ses capacités professionnelles, techniques et financières dans
Afficher plus
le cadre du marché, ou le formulaire DC 4 "Déclaration de sous-traitance " ou équivalent,
dûment complété, daté et signé par les personnes habilitées à engager juridiquement le candidat et l'opérateur économique).
Les candidats peuvent présenter pour un même lot plusieurs offres en agissant à la fois:
1° en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
2° en qualité de membres de plusieurs groupements.
Conditions et mode de paiement pour obtenir le DCE: http://marches-publics.regionreunion.com
Conditions de remise des offres: Sur support papier ou sur un support physique électronique (à l'adresse indiquée à la section 1 du présent avis) ou par voie dématérialisée (à l'adresse http://marches-publics.regionreunion.com).
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Pour la remise de l'offre par voie dématérialisée, schématiquement, le candidat:
1. Signe chacun des documents au moyen d'un certificat de signature électronique de son choix, sous réserve de sa conformité au référentiel général de sécurité (Rgs) ou équivalent,
2. Constitue le pli,
3. Signe le pli à l'aide du même certificat électronique,
4. Le date,
5. Le télécharge dans la "Salle des consultations".
Les candidats peuvent assortir leur offre électronique d'une copie de sauvegarde, sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb, Dvd-Rom) ou sur support papier et faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des plis. Cette copie de sauvegarde devra être transmise dans un pli fermé portant la mention "Ne pas ouvrir - copie de sauvegarde - offre pour le marché "Construction du Centre des Eaux Douces - offre pour le lot(s)".
Afficher plus
Le contenu des offres et les exigences formelles de présentation sont détaillés au règlement de la consultation.
Unité monétaire utilisé: l'euro.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7 mai 2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Saint Denis de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon Bp2024
Commune postale: Saint-Denis Messag Cedex
Code postal: 97488
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Téléphone: +262 262924361 📞
Adresse Internet: http://saint-denis.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +262 262924362 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 091-154520 (2013-05-07)
Informations complémentaires (2013-05-27)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-27 📅
Date limite de soumission: 2013-06-26 📅
Date de publication: 2013-05-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 102-173517
Se réfère à l'avis: 2013/S 91-154520
Numéro JO-S: 102
Source: OJS 2013/S 102-173517 (2013-05-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Produits d'exploitation des mines,... Métaux de base Aluminium, nickel, scandium, titane et vanadium Aluminium Machines, matériel et fourniture... Matériel et fournitures informatiques Matériel informatique