Construction de 55 logements sociaux, un local d'activités, un centre d'animation et de places de stationnement aux 22-30 boulevard de la Chapelle à Paris 18ème

SIEMP

appel d'offres ouvert passé en application de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 et de l'article 29 du décret d'application no2005-1742 du 30 décembre 2005

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-12-16. L'appel d'offres a été publié le 2013-10-25.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-10-25 Avis de marché
Avis de marché (2013-10-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Siemp
Adresse postale: 29 boulevard Bourdon
Code postal: 75180
Commune postale: Paris
Contact
Téléphone: +33 142772020 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-10-25 📅
Date limite de soumission: 2013-12-16 📅
Date de publication: 2013-10-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 211-365133
Numéro JO-S: 211
Informations complémentaires
retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Durée du marché : Le délai d'exécution est fixé à 24 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (période de préparation du chantier de 2 mois comprise). Renseignements administratifs : SIEMP Mme Delcambre 29 bd Bourdon 75180 Paris, Cedex 04 Tél +33 149962554 renseignements techniques : SIEMP M. Mure 29 bd Bourdon 75180 Paris Cedex 04 Tél +33 1499627645. Unité monétaire utilisée, l'euro. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 25.10.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
appel d'offres ouvert passé en application de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 et de l'article 29 du décret d'application no2005-1742 du 30 décembre 2005
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 13FT-0159-M

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
les candidatures des entreprises seront sélectionnées conformément à l'article 23 du décret no2005-1742 du 30 décembre 2005, après analyse de l'ensemble des documents dont la communication est demandée aux articles 17 et 18 dudit décret et au présent avis :-
Afficher plus
Lettre de candidature et déclaration sur l'honneur signées indiquant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdictions de soumissionner mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 ou formulaire Dc1 (version 06/2012) ;
-Copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;
-Attestations d'assurances (responsabilité civile, décennale) en cours de validité ;
-Attestations fiscales et sociales en cours de validité ou formulaire Noti2 ;
-Extrait Kbis datant de moins de 3 mois ;
Situation économique et financière:
-Chiffres d'affaires réalisés sur les 3 dernières années ou formulaire Dc2 (version 09/2010) ;.
Capacité technique et professionnelle:
-Effectifs et matériels ou formulaire Dc2 (version 09/2010) ;
-Références de travaux similaires de moins de cinq ans, qualifications professionnelles et compétences en matière de qualité environnementale ou formulaire Dc2 (version 09/2010).
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: voir CCAP
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
le délai maximum de paiement est de 45 jours à réception de la situation validée par l'architecte

Procédure
Période de validité de l'offre: 210 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique et environnementale de l'offre appréciée à travers le mémoire technique, la méthodologie d'intervention en milieu occupé (parking et commerces) et notamment le respect et la pertinence du quantitatif évalué sur les différents postes, les éléments du mode opératoire, le délai, la démarche de développement durable, et la cohérence interne de l'offre % (50)
2. Le prix % (50)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 56208612400038
Contact
Point de contact: Mme de Bayser Anne, directrice générale
Nom: Electrogeloz
Adresse postale: Centre Léa Park - 122 / 130 rue Marcel Hartmann
Commune postale: Ivry-sur-Seine
Code postal: 94200
Téléphone: +33 143904667 📞
Nom: SIEMP : direction juridique et marchés
Adresse postale: 29 bd Bourdon, Cedex 04

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13FT-0159-M
Informations complémentaires
retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info
Durée du marché : Le délai d'exécution est fixé à 24 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (période de préparation du chantier de 2 mois comprise).
Renseignements administratifs :
SIEMP
Mme Delcambre
29 bd Bourdon
75180 Paris, Cedex 04
Tél +33 149962554
renseignements techniques :
M. Mure
75180 Paris Cedex 04
Tél +33 1499627645.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 25.10.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 4 bd du Palais
Commune postale: Paris RP
Code postal: 75055
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 211-365133 (2013-10-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments