Construction d'une médiathèque et du futur Hôtel de Ville

Ville d'Olonne-sur-Mer

La commune d'Olonne sur Mer a acquis des terrains et bâtiments sur le site de la Jarrie en vue de construire un pôle de services publics en centre ville composé d'une médiathèque et du futur Hôtel de Ville.
Marché scindé en 18 lots.
Marché composé de deux tranches pour l'ensemble des lots à l'exception du lot 16 (auditorium) :
– tranche ferme : construction d'une médiathèque
– tranche conditionnelle : construction du futur hôtel de ville
date prévisionnelle de début des travaux : octobre 2013.
Délai global d'exécution pour la tranche ferme : 16 mois y compris délai de préparation de 60 jours maximum et périodes de congés payés.
Délai global d'exécution pour la tranche conditionnelle : 17 mois y compris délai de préparation de 60 jours maximum et périodes de congés payés

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-07-05. L'appel d'offres a été publié le 2013-05-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-05-24 Avis de marché
2013-09-24 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-05-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bibliothèques multimédia
Quantité ou étendue: Voir la rubrique propre à chaque lot.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bibliothèques multimédia 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Olonne-sur-Mer
Adresse postale: rue des Sables, BP 23437
Code postal: 85340
Commune postale: Olonne-sur-Mer
Contact
Adresse Internet: http://www.olonnesurmer.fr 🌏
Courrier électronique: mairie@olonnesurmer.fr 📧
Téléphone: +33 251953002 📞
Fax: +33 251331644 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-24 📅
Date limite de soumission: 2013-07-05 📅
Date de publication: 2013-05-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 102-173728
Numéro JO-S: 102
Informations complémentaires
Dossier de consultation des entreprises à télécharger gratuitement sur https://www.marches-securises.fr. Les plans pourront être envoyés par courrier sur demande écrite au service des marchés publics de la commune. Remise des offres sur support papier : sous pli cacheté en recommandé avec accusé réception ou remise contre récépissé à l'adresse suivante : mairie - service marchés publics - rue des Sables - bP 23437 - 85340 Olonne sur Mer dans les conditions prévues au règlement de la consultation. Remise par voie électronique : es offres électroniques pourront être déposées exclusivement sur la plateforme des marchés dématérialisés de la commune d'Olonne sur Mer à l'adresse suivante : ww.marches-securises.fr dans les conditions prévues au règlement de la consultation Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.5.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La commune d'Olonne sur Mer a acquis des terrains et bâtiments sur le site de la Jarrie en vue de construire un pôle de services publics en centre ville composé d'une médiathèque et du futur Hôtel de Ville.
Marché scindé en 18 lots.
Marché composé de deux tranches pour l'ensemble des lots à l'exception du lot 16 (auditorium) :
– tranche ferme : construction d'une médiathèque
– tranche conditionnelle : construction du futur hôtel de ville
date prévisionnelle de début des travaux : octobre 2013.
Délai global d'exécution pour la tranche ferme : 16 mois y compris délai de préparation de 60 jours maximum et périodes de congés payés.
Délai global d'exécution pour la tranche conditionnelle : 17 mois y compris délai de préparation de 60 jours maximum et périodes de congés payés
Numéro du lot: 01
Brève description: Terrassements VRD
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 7 semainesTranche conditionnelle : 7 semainesLe lot 1 comprend une option :Option no1 tranche ferme et tranche conditionnelle : plus value pour béton balayé à base de granulats calcairesLes variantes pour le lot 1 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Numéro du lot: 02
Brève description: Gros oeuvre
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 21 semaines (dont 2 semaines de congés payés)Tranche conditionnelle : 32 semaines (dont 4 semaines de congés payés).Le lot 2 comprend une option :Option no2 tranche conditionnelle : valorisation des matériaux déposés et non réutilisésLes variantes sont autorisées pour le lot 2 (cf règlement de la consultation et CCTP lot2).
Afficher plus
Numéro du lot: 03
Brève description: Charpente et bardage bois
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 15 semainesTranche conditionnelle : 12 semainesLes variantes pour le lot 3 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Numéro du lot: 04
Brève description: Étanchéité couverture
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 9 semainesTranche conditionnelle : 11 semainesLes variantes pour le lot 4 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Numéro du lot: 05
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 3 semainesTranche conditionnelle : 3 semainesLe lot 5 comprend une option :Option no3 tranche conditionnelle : plancher verrierLes variantes pour le lot 5 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Numéro du lot: 06
Brève description: Serrurerie
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 2 semainesTranche conditionnelle : 4 semainesLe lot 6 comprend une option :Option no4 tranche ferme : support panneaux photovoltaïquesLes variantes pour le lot 6 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Numéro du lot: 07
Brève description: Menuiseries intérieures / scénographie
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 6 semainesTranche conditionnelle : 5 semainesLes variantes pour le lot 7 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Numéro du lot: 08
Brève description: Chapes - revêtements de sols béton ciré
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 8 semaines (dont 4 semaines de congés payés)Tranche conditionnelle : 7 semainesLes variantes pour le lot 8 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Numéro du lot: 09
Brève description: Revêtements de sols souples - faïence
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 4 semainesTranche conditionnelle : 6 semainesLes variantes pour le lot 9 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Numéro du lot: 10
Brève description: Parquet en bois massif
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 2 semainesTranche conditionnelle : 4 semainesLe lot 10 comprend une option :Option no5 tranche conditionnelle : plus value pour finition huiléeLes variantes pour le lot 10 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Numéro du lot: 11
Brève description: Cloisons sèches - plâtrerie - plafonds suspendus
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 15 semainesTranche conditionnelle : 19 semaines (dont 4 semaines de congés payés)Les variantes pour le lot 11 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Numéro du lot: 12
Brève description: Peinture - signalétique
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 14 semaines (dont 4 semaines de congés payés)Tranche conditionnelle : 11 semainesLes variantes pour le lot 12 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Numéro du lot: 13
Brève description: Nettoyage de fin de chantier
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 2 semainesTranche conditionnelle : 2 semainesLes variantes pour le lot 13 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Numéro du lot: 14
Brève description: Espaces verts
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 3 semainesTranche conditionnelle : 3 semainesLes variantes pour le lot 14 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Numéro du lot: 15
Brève description: Mobilier agencement
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 4,5 semainesTranche conditionnelle : 4 semainesLes variantes pour le lot 15 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Numéro du lot: 16
Brève description: Auditorium
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 2 semainesLes variantes pour le lot 16 ne sont pas autorisées.
Numéro du lot: 17
Brève description: Chauffage - ventilation - plomberie
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 37 semaines (dont 4 semaines de congés payés)Tranche conditionnelle : 40 semaines (dont 6 semaines de congés payés)Les variantes pour le lot 17 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Numéro du lot: 18
Brève description: Électricité courants forts et faibles
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution (y compris délai de préparation et périodes de congés payés) à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux :Tranche ferme : 38 semaines (dont 4 semaines de congés payés)Tranche conditionnelle : 41 semaines (dont 6 semaines de congés payés).Le lot 18 comprend deux options :Option no6 tranche ferme et tranche conditionnelle : sonorisation et vidéo projectionOption no7 tranche ferme : installation photovoltaïqueOption no8 tranche ferme et tranche conditionnelle : éclairage déco et parvis extérieurLes variantes pour le lot 18 ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Description des options:
Réalisation de prestations similaires en application de l'article 35-II-6 du CMP.
Numéro de référence: 13S009
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Logis de la Jarrie, 85340 Olonne-sur-Mer.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
– une lettre de candidature ou formulaire Dc1 ;
– copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
– déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner;
– une adresse mail valide afin que la Commune puisse informer les candidats du rejet de leur offre ou candidature ou du fait que leur offre a été retenue
Situation économique et financière:
Une déclaration du candidat ou formulaire Dc2 comprenant notamment le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours 3 trois derniers exercices disponibles. Pour les entreprises de création récente, ce document peut être remplacé par la production de tout document permettant de justifier la capacité financière du candidat (chiffre d'affaires partiel, montant de références en cours, déclaration appropriée de banques notamment).
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
– les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années
– les certificats de qualification professionnelle ou autres documents équivalent
– une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
– une présentation d'une liste de référence des travaux comparables exécutés auprès de collectivités locales ou tout autre administration au cours des 5 dernières années
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
- Au moins 3 références pertinentes et suffisantes sur des travaux exécutés dans le cadre d'opérations de complexité ou d'importance similaire au cours des 5 dernières années. Les références devront comprendre l'identité du maitre d'ouvrage, le montant des travaux, la date et lieu d'exécution des travaux
Afficher plus
- qualifications souhaitées :
lot 1 terrassements VRD : Qualibat 1111 ou équivalent
lot 2 Gros oeuvre : Qualibat 1311-1323 ou équivalent
lot 3 charpente et bardage bois : Qualibat 2312-2313-3813 ou équivalent
lot 4 étanchéité - couverture : Qualibat 311-3212 ou équivalent
lot 5 menuiseries extérieures aluminium : Qualibat 3522-4713-4532 ou équivalent
lot no 6 : Serrurerie : Qualibat 4411-4412 ou équivalent
lot no 7 : Menuiseries intérieures / scénographie : Qualibat 4311 ou équivalent
lot no 8 : Chapes - revêtements de sols béton ciré : Qualibat 6252 ou équivalent
lot no 9 : Revêtements sols souples / faïence : Qualibat 6221 ou équivalent
lot no 10 : Parquet bois massif : Qualibat 4352-4362 ou équivalent
lot no11 :Cloisons sèches - plâtrerie - plafonds suspendus : Qualibat 4131-6611 ou équivalent
lot no 12 : Peinture - signalétique : Qualibat 6111-6311 ou équivalent
lot no 14 : Espaces verts : Qualibat 1351 ou équivalent
lot no 15 : Mobilier agencement : Qualibat 9112 ou équivalent
lot no 17 : Chauffage - ventilation - plomberie : Qualibat 5111-5312 ou équivalent
lot no 18 : Électricité - courants forts et faibles : Indice E2 ou équivalent
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une avance est prévue dans le cadre du marché sur la base des dispositions de l'article 87 du CMP. Le versement de l'avance est conditionné par la constitution d'une garantie à première demande. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.
Afficher plus
conformément à l'article 101 du CMP, le marché prévoit à la charge du titulaire une retenue de garantie de 5% prélevée par le comptable assignataire des paiements sur chaque acompte. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues à l'article 102 du CMP.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement sur fonds propre (budget investissement de la commune) et apport de subventions.
Paiement par mandat administratif suivi d'un virement sous 30 jours.
Marché rémunéré par application d'un prix global et forfaitaire. Les prix sont révisables.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les marchés seront conclus soit avec un candidat unique, soit avec un groupement solidaire.
Il est interdit aux candidats de présenter une offre en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire d'Olonne-sur-Mer
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom: Forma 6
Adresse postale: 17 rue La Noue Bras de Fer BP 40137
Commune postale: Nantes Cedex 2
Code postal: 44201
Point de contact: Mme Malleret Catherine
Téléphone: +33 240294725 📞
Courrier électronique: forma6@forma6.net 📧
Fax: +33 240294050 📠
Nom: Mairie
Adresse postale: rue des Sables BP 23437
Point de contact: Service marchés publics
Courrier électronique: mairie.marchespublics@olonnesurmer.fr 📧
Fax: +33 251959704 📠
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13S009
Informations complémentaires
Dossier de consultation des entreprises à télécharger gratuitement sur https://www.marches-securises.fr.
Les plans pourront être envoyés par courrier sur demande écrite au service des marchés publics de la commune.
Remise des offres sur support papier : sous pli cacheté en recommandé avec accusé réception ou remise contre récépissé à l'adresse suivante : mairie - service marchés publics - rue des Sables - bP 23437 - 85340 Olonne sur Mer dans les conditions prévues au règlement de la consultation.
Afficher plus
Remise par voie électronique : es offres électroniques pourront être déposées exclusivement sur la plateforme des marchés dématérialisés de la commune d'Olonne sur Mer à l'adresse suivante : ww.marches-securises.fr dans les conditions prévues au règlement de la consultation
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.5.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée Ile Gloriette BP 2411
Commune postale: Nantes Cedex
Code postal: 44041
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 240994600 📞
Adresse Internet: http://www.ta-nantes.juradm.fr 🌏
Fax: +33 240994658 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
Fax: +33 240479067 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 6 quai Ceineray BP 33515
Code postal: 44035
Téléphone: +33 240086433 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 102-173728 (2013-05-24)
Avis d'attribution de marché (2013-09-24)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 4 450 806,38 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-24 📅
Date de publication: 2013-09-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 189-325266
Se réfère à l'avis: 2013/S 102-173728
Numéro JO-S: 189
Informations complémentaires
Annonce n° 233, BOAMP 101 A. Annonce n° 329, BOAMP 101 B du 29.5.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.9.2013.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique (60)
2. prix (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-09-20 📅
Nom: Merceron TP
Commune postale: Challans
Code postal: 85300
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: SAS Jacques Laurent
Commune postale: Nieul-le-Dolent
Code postal: 85430

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-09-19 📅
Nom: Les Charpentiers de l'Atlantique
Commune postale: La Boissière-de-Montaigu
Code postal: 85600

4️⃣
Nom: Smac
Commune postale: La Roche-sur-Yon
Code postal: 85000

5️⃣
Nom: Loiseau Menuiserie
Commune postale: Chantonnay
Code postal: 85111

6️⃣
Nom: Metallerie Bocquier
Commune postale: Moutiers-les-Mauxfaits
Code postal: 85540

7️⃣
Nom: ADM Brodu
Commune postale: La Ferrière
Code postal: 85280

8️⃣
Nom: D2D
Commune postale: Saucats
Code postal: 33650

9️⃣
Nom: Calandreau
Code postal: 85110

1️⃣0️⃣
Nom: Le Parqueteur Vendéen
Commune postale: La Chaize-le-Vicomte
Code postal: 85310

1️⃣1️⃣
Nom: Fradin Frères

1️⃣2️⃣
Nom: Laidin Jean-Jacques
Commune postale: Saint-Jean-de-Monts
Code postal: 85160

1️⃣3️⃣
Nom: Evp
Commune postale: Sainte-Flaive-des-Loups
Code postal: 85150

1️⃣4️⃣
Nom: Lin&art
Commune postale: Sainte-Pazanne
Code postal: 44680

1️⃣5️⃣
Nom: Hervé Thermique

1️⃣6️⃣
Nom: Inéo Atlantique

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 6 allée Ile Gloriette, BP 24111
Organisme responsable des procédures de médiation
6 quai Ceineray, BP 33515
Source: OJS 2013/S 189-325266 (2013-09-24)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
ADM Brodu Calandreau D2D EVP Fradin Freres Herve Thermique Ineo Atlantique Laidin Jean-Jacques Le Parqueteur Vendeen Les Charpentiers de l'Atlantique
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et...