Construction d'un groupe scolaire sur la commune de Peyrestortes (66600)
Commune de Peyrestortes
Pour les lots 2 et 4 : variante sur le type de main courante
Pour le lot 6 : variante entre menuiserie bois/alu et menuiserie alu
Le délai de réception des offres était de 2014-02-27. L'appel d'offres a été publié le 2013-12-23.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux de plomberie
- • Travaux d'équipement électrique › Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques
- • Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil › Travaux de construction de bâtiments
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture › Travaux de couverture de panneaux solaires
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Revêtement de sols et de murs
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de menuiserie et de charpenterie
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de peinture et de vitrerie
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de plâtrerie
- • Travaux de préparation de chantier › Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2013-12-23 | Avis de marché |
Avis de marché (2013-12-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus Ă©conomique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Peyrestortes
Adresse postale: boulevard National
Code postal: 66600
Commune postale: Peyrestortes
Contact
Adresse Internet: http://peyrestortes.fr 🌏
Courrier électronique: commune-peyrestortes@orange.fr 📧
Téléphone: +33 468640890 📞
Fax: +33 468385182 đź“
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-23 đź“…
Date limite de soumission: 2014-02-27 đź“…
Date de publication: 2013-12-28 đź“…
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 251-439764
Numéro JO-S: 251
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 1
Brève description: vrd - espaces verts
Numéro du lot: 01
Brève description: lot 1 Bis - fondations speciales
Numéro du lot: 2
Brève description: gros-oeuvre - mACONNERIE
Numéro du lot: 3
Brève description: revetement de facade
Numéro du lot: 4
Brève description: charpente ossature bois
Numéro du lot: 5
Brève description: etancheite - zINGUERIE
Numéro du lot: 6
Brève description: menuiseries exterieures
Numéro du lot: 7
Brève description: cloison doublage isolation
Numéro du lot: 8
Brève description: menuiseries interieures
Numéro du lot: 9
Brève description: serrurerie
Numéro du lot: 10
Brève description: plomberie sanitaires - cLIMATISATION - cHAUFFAGE - vMC
Numéro du lot: 11
Brève description: electricite - detection incendie - aLARME
Numéro du lot: 12
Brève description: carrelage - fAIENCE
Numéro du lot: 13
Brève description: peinture
Numéro du lot: 14
Brève description: cuisine : cloisons plafonds portes - eQUIPEMENTS
Numéro du lot: 15
Brève description: photovoltaique
Numéro du lot: 16
Brève description: revetement sol souple
Numéro du lot: 17
Brève description: ascenceur - monte plats
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 13AT-0009-N
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Peyrestortes, 66600 Peyrestortes.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Selon articles du règlement de la consultation et du CCAP.
Situation économique et financière: Selon articles 4 du règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle: Selon articles 4 du règlement de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Selon article 4 du CCAP.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Selon article 5 et 6 du CCAP
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement conjoint solidaire.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations % (50)
2. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique % (30)
3. Délai d'exécution % (20)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21660138500018
Contact
Point de contact: Baptiste Henri, maire
Adresse du profil d'acheteur: http://peyrestortes.fr 🌏
Nom: Société publique locale Perpignan Méditerranée: M. Christian Lautré
Adresse postale: 5 rue de la Fusterie
Commune postale: Perpignan
Code postal: 66000
Téléphone: +33 468517025 📞
Courrier électronique: c.lautre@spl-perpignan-mediterranee.org 📧
Fax: +33 468511863 đź“
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13AT-0009-N
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 467548100 📞
Fax: +33 467547410 đź“
Source: OJS 2013/S 251-439764 (2013-12-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus Ă©conomique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Peyrestortes
Adresse postale: boulevard National
Code postal: 66600
Commune postale: Peyrestortes
Contact
Adresse Internet: http://peyrestortes.fr 🌏
Courrier électronique: commune-peyrestortes@orange.fr 📧
Téléphone: +33 468640890 📞
Fax: +33 468385182 đź“
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-23 đź“…
Date limite de soumission: 2014-02-27 đź“…
Date de publication: 2013-12-28 đź“…
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 251-439764
Numéro JO-S: 251
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://peyrestortes.fr
Procédure : Procédure adaptée, La procédure mise en oeuvre est une procédure adaptée ouverte en une seule phase avec négociation
délai d'exécution : 18 mois (2 mois de période de préparation + 16 mois de travaux)
criteres d'attributions : Les critères sont détaillés selon l'article 5 du Rc.
Unité monétaire utilisée, l'euro.objectif Général :
Le Groupe scolaire de Peyrestortes a pour objectif les performances requises du référentiel Bâtiment à énergie Positive (BEPOS).
A ce titre tous les intervenants devront justifier que les procédés, et produits mis en oeuvre sont les plus performants en termes de consommation d'énergie ainsi qu'en termes d'isolation thermique au jour de la mise en oeuvre.
La réponse à la consultation tien compte également de 3 objectifs particuliers qui sont :
Objectif particulier de l'Ă©nergie Grise
Objectif particulier des procédés et matériaux innovants
Objectif particulier de la démarche Chantier Propre.
La commune de Peyrestortes a délégué la maîtrise d'ouvrage à la Société publique locale Perpignan Méditerranée (SPL PM).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.12.2013.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Pour les lots 2 et 4 : variante sur le type de main courante
Pour le lot 6 : variante entre menuiserie bois/alu et menuiserie alu
Brève description: vrd - espaces verts
Numéro du lot: 01
Brève description: lot 1 Bis - fondations speciales
Numéro du lot: 2
Brève description: gros-oeuvre - mACONNERIE
Numéro du lot: 3
Brève description: revetement de facade
Numéro du lot: 4
Brève description: charpente ossature bois
Numéro du lot: 5
Brève description: etancheite - zINGUERIE
Numéro du lot: 6
Brève description: menuiseries exterieures
Numéro du lot: 7
Brève description: cloison doublage isolation
Numéro du lot: 8
Brève description: menuiseries interieures
Numéro du lot: 9
Brève description: serrurerie
Numéro du lot: 10
Brève description: plomberie sanitaires - cLIMATISATION - cHAUFFAGE - vMC
Numéro du lot: 11
Brève description: electricite - detection incendie - aLARME
Numéro du lot: 12
Brève description: carrelage - fAIENCE
Numéro du lot: 13
Brève description: peinture
Numéro du lot: 14
Brève description: cuisine : cloisons plafonds portes - eQUIPEMENTS
Numéro du lot: 15
Brève description: photovoltaique
Numéro du lot: 16
Brève description: revetement sol souple
Numéro du lot: 17
Brève description: ascenceur - monte plats
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 13AT-0009-N
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Peyrestortes, 66600 Peyrestortes.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Selon articles du règlement de la consultation et du CCAP.
Situation économique et financière: Selon articles 4 du règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle: Selon articles 4 du règlement de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Selon article 4 du CCAP.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Selon article 5 et 6 du CCAP
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement conjoint solidaire.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations % (50)
2. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique % (30)
3. Délai d'exécution % (20)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21660138500018
Contact
Point de contact: Baptiste Henri, maire
Adresse du profil d'acheteur: http://peyrestortes.fr 🌏
Nom: Société publique locale Perpignan Méditerranée: M. Christian Lautré
Adresse postale: 5 rue de la Fusterie
Commune postale: Perpignan
Code postal: 66000
Téléphone: +33 468517025 📞
Courrier électronique: c.lautre@spl-perpignan-mediterranee.org 📧
Fax: +33 468511863 đź“
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13AT-0009-N
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://peyrestortes.fr
Procédure : Procédure adaptée, La procédure mise en oeuvre est une procédure adaptée ouverte en une seule phase avec négociation
délai d'exécution : 18 mois (2 mois de période de préparation + 16 mois de travaux)
criteres d'attributions : Les critères sont détaillés selon l'article 5 du Rc.
Unité monétaire utilisée, l'euro.objectif Général :
Le Groupe scolaire de Peyrestortes a pour objectif les performances requises du référentiel Bâtiment à énergie Positive (BEPOS).
A ce titre tous les intervenants devront justifier que les procédés, et produits mis en oeuvre sont les plus performants en termes de consommation d'énergie ainsi qu'en termes d'isolation thermique au jour de la mise en oeuvre.
La réponse à la consultation tien compte également de 3 objectifs particuliers qui sont :
Objectif particulier de l'Ă©nergie Grise
Objectif particulier des procédés et matériaux innovants
Objectif particulier de la démarche Chantier Propre.
La commune de Peyrestortes a délégué la maîtrise d'ouvrage à la Société publique locale Perpignan Méditerranée (SPL PM).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.12.2013.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 467548100 📞
Fax: +33 467547410 đź“
Source: OJS 2013/S 251-439764 (2013-12-23)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)
- Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)
- Travaux de construction de bâtiments (>20)
- Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)
- Travaux de construction d'Ă©tablissements d'enseignement et de centres de recherche (16)
- Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public ou aux services de secours et de bâtiments militaires (3)
- Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (17)
- Travaux de construction de bâtiments gonflables
- Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques (8)
- Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports (6)