Construction d'un équipement petite enfance et familles dans le quartier de Chevreux à Soissons (02)

Ville de Soissons

Objet : Construction d'un équipement petite enfance et familles dans le quartier de Chevreux à Soissons (02)référence : 13ao04caractéristiques principales : Construction d'un équipement petite enfance et familles dans le quartier de Chevreux à Soissons (02) qui fait l'objet d'un programme de rénovation urbaine. Équipement comprenant une zone accueillant " la Petite Enfance " et une zone multifonctionnelle avec salle polyvalente.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-05-15. L'appel d'offres a été publié le 2013-03-25.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-03-25 Avis de marché
Avis de marché (2013-03-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Le marché est composé d'une seule tranche et de 11 lots : lot 1 VRD - espaces verts, lot 2 Gros oeuvre- charpente métallique, lot 3 Couverture - étanchéité, lot 4 Bardage, lot 5 Menuiseries extérieures - serrurerie, lot 6 Doublage cloisons - menuiseries intérieures, lot 7 Faux-Plafonds, lot 8 Revêtement de sols, lot 9 Peinture, lot 10 Electricité - courants forts et faibles, lot 11 Chauffage - ventilation - plomberie.Les lots 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 11 ne comportent pas d'option. Le Lot 4 : Bardage comporte 1 option : motif floral du bardage. Le Lot 5 : Menuiseries extérieures - serrurerie comporte 1 option : motif floral du bardage. Le lot 10 : Electricité comporte 2 options : Option 1 : Alarme anti-intrusion, Option 2 : deux bornes wifi et un switch Poe. Le candidat doit impérativement chiffrer ces options.Les variantes techniques sont autorisées uniquement pour le lot 11 : chauffage -ventilation - plomberie : Le candidat doit obligatoirement présenter une proposition pour l'offre de base. En absence de celle-ci, l'offre du candidat sera écartée dans son intégralité. Les variantes sont interdites sur tous les autres lots. L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux. Ce marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique en application de l'article 14 du Code des marchés publics.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Soissons
Adresse postale: place Hôtel de Ville
Code postal: 02200
Commune postale: Soissons
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-soissons.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-03-25 📅
Date limite de soumission: 2013-05-15 📅
Date de publication: 2013-03-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 061-102099
Numéro JO-S: 61
Informations complémentaires
La date prévisionnelle de commencement des travaux est : 30.9.2013. Date prévisionnelle de commencement de la période de préparation : 2.9.2013. Planning prévisionnel des études d'exécution : du 2.9.2013 au 28.10.2013. Délai d'exécution global : 11 mois + 1 mois de préparation de chantier. Renseignements complémentaires sur demande écrite. Au plan technique : Thienot Ballan Zulaica Architectes. M. Philippe Zulaica, 2 impasse des Comptoirs Français, 51100 Reims. T : +33 326882727 F : +33 326849318. Courriel : zulaica@thienotballan.comau plan administratif : Mairie de Soissons, commande publique - Mme France Bove 02209 Soissons Cedex. Tél : +33 323599059 - fax : +33 323599124 . Courriel : f.bove@ville-soissons.frles candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : offre pour :Construction d'un équipement petite enfance et familles à Chevreux - Marché 13ao04 lot no (titre du lot) ne pas OuvrirCe pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l'adresse suivante :par courrier avec avis de réception postale ou par porteur:M. le mairePlace de l'hôtel de VilleCommande publique : (bureau 210)02209 Soissons Cedex. Le pli qui serait remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à son auteur.Le pouvoir adjudicateur accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.picardiegazette.frLes frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur support papier. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague,Madrid.Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.picardiegazette.fr/ rubrique : marchés publics - espace de dématérialisation / annonces.Les candidats sont invités à s'enregistrer sur la plateforme afin d'être tenus informés de toute modification pouvant intervenir sur la présente consultation. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm); - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm); - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre. Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 25.3.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Objet : Construction d'un équipement petite enfance et familles dans le quartier de Chevreux à Soissons (02)référence : 13ao04caractéristiques principales : Construction d'un équipement petite enfance et familles dans le quartier de Chevreux à Soissons (02) qui fait l'objet d'un programme de rénovation urbaine. Équipement comprenant une zone accueillant " la Petite Enfance " et une zone multifonctionnelle avec salle polyvalente.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: vrd-Espaces verts
Brève description:
Voiries et aménagement de surface, réseaux d'assainissement, réseaux d'adduction d'eau potable, réseaux électriques, engazonnement, arbres à haute tige, arbustes plantes
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: gros-Oeuvre - charpente métallique
Brève description:
Fondations de l'ensemble du projet, ouvrages structurels du projet, structures métalliques
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: couverture - étanchéité
Brève description:
Etanchéité de la toiture-terrasse de la zone " Petite Enfance " et ponctuellement celle de la zone multifonctionnelle, couverture de la salle multifonctionnelle
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: bardage
Brève description: Bardage métallique de l'ensemble du projet
Quantité ou étendue: ce lot comporte 1 option : motif floral du bardage : Incidence financière pour le choix d'un motif différent de celui demandé dans le bardage décrit au CCTP
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: menuiseries extérieures - serrurerie
Brève description:
Les châssis et ensembles vitrés en aluminium et en acier, les portes indépendantes extérieures, les occultations
Quantité ou étendue: ce lot comporte une option : motif floral du bardage : Incidence financière pour le choix d'un motif différent de celui demandé pour le remplissage du portail coulissant
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: doublages - cloisons - menuiseries
Brève description:
Totalité des cloisons légères et des doublages thermiques du projet. Totalité des menuiseries intérieures du projet : Portes et huisseries, Habillage divers, Plinthes bois, Placards, Banque d'accueil, Mobilier
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: plafonds suspendus
Brève description:
Faux-Plafonds en plaques de plâtre, faux plafonds acoustiques projetés, Les faux-plafonds en dalles 60x60 minérales, ilots acoustiques suspendus
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: revêtements de sols
Brève description: Carrelage et la faïence de l'ensemble du projet, revêtements de sols souples
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: peinture
Brève description: Travaux de peinture
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: électricité
Brève description:
Travaux d'équipement électrique courants forts et courants faibles nécessaires à la mise en conformité des installations électriques
Quantité ou étendue: ce lot comporte 2 options. Option 1 : Alarme anti-intrusionoption 2 : deux bornes wifi et un switch POE
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: chauffage - ventilation - plomberie
Brève description: Travaux de Chauffage - ventilation - plomberie
Quantité ou étendue: les variantes sont autorisées sur ce lot
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: 13AO04
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: place des Équipements, 02200 Soissons, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Critères de sélection des candidatures : Justificatif de l'inscription au registre du commerce. Garanties professionnelles (qualifications) et financières de l'entreprise ; Moyens de l'entreprise ; Références de l'entreprise pour services similaires. Justificatif de l'inscription au registre du commerce. Garanties professionnelles (qualifications) et financières de l'entreprise ; Moyens de l'entreprise ; Références de l'entreprise pour services similaires.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Garanties financières suffisantes par rapport à la prestation objet de la consultation.
Capacité technique et professionnelle:
Capacités techniques financières suffisantes par rapport à la prestation objet de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par le code des marchés public.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Fonds propres et subventions du Conseil régional de Picardie, de la Caisse d'allocations Familiales ainsi que de l'europe au travers du Fonds européen de développement régional (Feder). Une avance sera versée au titulaire selon les règles fixées par les articles 87 à 90 et 112 à 117 du code des marchés publics. Acomptes mensuels. Délai global de paiement : 30 jours (art. 98 du CMP) par virement administratif. Le marché est passé à prix forfaitaire, définitif, révisable.(art. 17 et 18 du CMP).
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas d'attribution du marché à un groupement, les formes imposées par le pouvoir adjudicateur sont le groupement solidaire ou le groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. % Prix (la formule de calcul est énoncée dans le Rc) (84)
2. % Valeur technique (les sous-critères sont détaillés dans le Rc) (16)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Day Patrick, maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.picardiegazette.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-amiens@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13AO04
Informations complémentaires
La date prévisionnelle de commencement des travaux est : 30.9.2013. Date prévisionnelle de commencement de la période de préparation : 2.9.2013. Planning prévisionnel des études d'exécution : du 2.9.2013 au 28.10.2013. Délai d'exécution global : 11 mois + 1 mois de préparation de chantier. Renseignements complémentaires sur demande écrite. Au plan technique : Thienot Ballan Zulaica Architectes. M. Philippe Zulaica, 2 impasse des Comptoirs Français, 51100 Reims. T : +33 326882727 F : +33 326849318. Courriel : zulaica@thienotballan.comau plan administratif : Mairie de Soissons, commande publique - Mme France Bove 02209 Soissons Cedex. Tél : +33 323599059 - fax : +33 323599124 . Courriel : f.bove@ville-soissons.frles candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : offre pour :Construction d'un équipement petite enfance et familles à Chevreux - Marché 13ao04 lot no (titre du lot) ne pas OuvrirCe pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l'adresse suivante :par courrier avec avis de réception postale ou par porteur:M. le mairePlace de l'hôtel de VilleCommande publique : (bureau 210)02209 Soissons Cedex. Le pli qui serait remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à son auteur.Le pouvoir adjudicateur accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.picardiegazette.frLes frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur support papier. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague,Madrid.Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.picardiegazette.fr/ rubrique : marchés publics - espace de dématérialisation / annonces.Les candidats sont invités à s'enregistrer sur la plateforme afin d'être tenus informés de toute modification pouvant intervenir sur la présente consultation.
Afficher plus
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
Afficher plus
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 25.3.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 14 rue Lemerchier Cedex 1
Commune postale: Amiens
Code postal: 80011
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-amiens@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 322336170 📞
Fax: +33 322336171 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 061-102099 (2013-03-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures