Aoo 2013/8 - démolition et reconstruction du centre municipal d'animation Hopkinson

Ville de Marseille

Aoo 2013/8 - démolition et reconstruction du centre municipal d'animation Hopkinson (3 lots).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-02-18. L'appel d'offres a été publié le 2013-01-14.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-01-14 Avis de marché
2013-01-16 Informations complémentaires
2013-01-21 Informations complémentaires
2013-07-30 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-01-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:
Ce marché porte sur 3 lots traités en marchés séparés et définis comme suit :lot 1 Gros oeuvre - second oeuvre:- gros oeuvre- cloisons - doublage - faux plafond- menuiseries extérieures- menuiseries intérieures- revêtement de sols et mur- peinture - nettoyageLe lot 2 intitulé " Chauffage - ventilation - climatisation - plomberie - sanitaire" a été attribué lors d'un précédent appel d'offreslot 3 Electricité courants forts et faibles:lot 4 VRD - aménagements extérieurs:- terrassement - vRD - voirie- réseau humide- réseau sec- ouvrages divers et espaces vertsPossibilité de répondre à plusieurs lots.Chaque candidat pourra faire une offre pour un ou plusieurs lots.Une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique est prévue au lot 1 comme prévue dans le CCAP.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Marseille
Adresse postale: DGMGR - direction des services juridiques - service des marchés publics - 39 bis rue Sainte
Code postal: 13233
Commune postale: Marseille Cedex 20

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-14 📅
Date limite de soumission: 2013-02-18 📅
Date de publication: 2013-01-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 013-016904
Numéro JO-S: 13
Informations complémentaires
Jugement des offres : Prix de l'offre 50 % Valeur technique de l'offre 50 % Pour le lot 1, Sous critère 1 (noté sur 8 points) : les moyens en personnel d'exécution, d'encadrement et en matériel que le candidat envisage de mettre en place pour satisfaire spécifiquement à l'objet du marché. Sous critère 2 (noté sur 8 points): l'organisation prévisionnelle et l'enchaînement des différentes phases et tâches principales du chantier. Sous critère 3 (noté sur 4 points): les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier Pour les lots 2 et 3, Sous critère 1 (noté sur 8 points): les moyens en personnel d'exécution, d'encadrement et en matériel que le candidat envisage de mettre en place pour satisfaire spécifiquement à l'objet du marché. Sous critère 2 (noté sur 8 points): l'organisation prévisionnelle et l'enchaînement des différentes phases et tâches principales du chantier. (Le contrôle des délais, la gestion et le pilotage de l'équipe.) Sous critère 3 (noté sur 4 points): les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier Une note de zéro à l'un des sous-critères rendra l'offre irrégulière. (Attention, concernant le lot no 1, les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges). Durée du marché et délai d'exécution La durée globale d'exécution de l'ensemble des lots est de 12 mois et commence à compter de la notification de l'ordre de service propre à chaque lot valant ordre de démarrer les travaux. La période de préparation de 2 mois est propre à chaque lot et elle est incluse dans la durée globale d'exécution. Par dérogation à l'article 19.1.1 du CCAG Travaux la période de préparation débutera à compter de la notification de l'ordre de service propre à chaque lot valant ordre de la commencer. Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité. Envoi postal : En cas d'envoi postal, les plis doivent être adressés à l'adresse suivante : Mairie de Marseille Service des marchés publics 39 bis rue Sainte 13233 Marseille Cedex 20 FRANCE Remise contre recepisse : Les plis peuvent être remis contre récépissé à l'adresse suivante : Mairie de Marseille Service des marchés publics 39 bis rue Sainte Passage Timon David, 13001 Marseille FRANCE Horaires de réception des plis : 8:30 à 12:00 et de 13:00 à 16:00 Remise dématérialisée Pour la remise des candidatures et offres sous forme dématérialisée, les candidats utilisent le profil acheteur dont l'adresse Internet est marchespublics.mairie-marseille.fr. Et signent chaque fichier de la candidature ou de l'offre dont la signature est exigée, au moyen d'un outil et d'un certificat de signature électronique, conformément à l'arrêté du 15 juin 2012 (J.O. 0153 du 03/07/2012) et aux stipulations du règlement de consultation. (référentiel et liste disponibles à l'adresse http://www.Entreprises.Minefi.Gouv.Fr/certificats). La plate-forme de dématérialisation met à votre disposition un guide d'utilisation dans la rubrique Aide. Le service de support est ouvert de 9h00 à 19h00 les jours ouvrés et vous pouvez le contacter au : no Indigo +33 820362011 Les documents peuvent être retirés à l'adresse suivante Mairie de Marseille Service Territorial des Bâtiments Nord Est (Dirca) 20 bd Françoise Duparc 13004 Marseille FRANCE 9:00 à 11:30 et de 14:00 à 16!00 Les DCE sont délivrés gratuitement. Les dossiers de consultation des entreprises peuvent être transmis aux candidats sur demande envoyée -par courrier à l'adresse ci-dessus ; -par fax au : +33 491146801. Obtention sous forme dématérialisée En application de l'article 56 du Code des marchés publics, en complément des modalités classiques de déroulement de la consultation, les soumissionnaires ont la possibilité de télécharger des documents contractuels et documents additionnels dans leur intégralité et de répondre via le profil acheteur dont l'adresse Internet est marchespublics.mairie-marseille.fr. Il est recommandé d'utiliser les outils proposés par la plate-forme de dématérialisation (applet de signature, certificat émis par une autorité de certification reconnue). -Renseignements d'ordre administratif : Mme Christine Giangiorgi Mairie de Marseille Service territorial des bâtiments Nord Est (Dirca) 20 bd Françoise Duparc 13004 Marseille FRANCE -téléphone : +33 491146836 ; -fax : +33 491146801 ; -e-Mail : cgiangiorgi@mairie-marseille.fr ; -Renseignements d'ordre technique : M. Florent Dian Mairie de Marseille Service territorial des Bâtiments Nord Est (Dirca) 20 bd Françoise Duparc 13004 Marseille FRANCE -téléphone : +33 491146848 ; -fax : +33 491146801 ; -e-Mail : fdian@mairie-marseille.fr ; Tous les pré-requis techniques nécessaires à la transmission par voie électronique, sont mentionnés sur le profil acheteur marchespublics.mairie-marseille.fr. La plate-forme de dématérialisation met à votre disposition un guide d'utilisation dans la rubrique Aide. Le service de support est ouvert de 9:00 à 19:00 les jours ouvrés et vous pouvez le contacter au : no Indigo +33 820362011 Clause obligatoire d'insertion par l'activité économique Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, la Ville de Marseille a décidé de faire application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics 1 en incluant dans le cahier des charges de ce contrat une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Cette clause est applicable au lot no 1 conformément au Cahier des Clauses Administratives Particulières. L'entreprise attributaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Le règlement de la consultation précise à cet égard les différentes modalités envisageables de mise en oeuvre de cette action d'insertion. La Ville de Marseille a également mis en place une assistance spécifique qui doit permettre aux entreprises qui le souhaitent d'être accompagnées dans la bonne compréhension et la mise en oeuvre de ce dispositif. Dans ce cadre, vous pouvez prendre contact avec : La Maison de l'emploi de Marseille 38 rue Breteuil 13006 Marseille FRANCE Courriel clausessociales@mdemarseille.fr Mme Amandine Lantez Téléphone +33 674893013 Attention : Les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition d'exécution sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 14.1.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Aoo 2013/8 - démolition et reconstruction du centre municipal d'animation Hopkinson (3 lots).
Quantité ou étendue:
Ce marché porte sur 3 lots traités en marchés séparés et définis comme suit :
lot 1 Gros oeuvre - second oeuvre:
- gros oeuvre
- cloisons - doublage - faux plafond
- menuiseries extérieures
- menuiseries intérieures
- revêtement de sols et mur
- peinture - nettoyage
Le lot 2 intitulé " Chauffage - ventilation - climatisation - plomberie - sanitaire" a été attribué lors d'un précédent appel d'offres
lot 3 Electricité courants forts et faibles:
lot 4 VRD - aménagements extérieurs:
- terrassement - vRD - voirie
- réseau humide
- réseau sec
- ouvrages divers et espaces verts
Possibilité de répondre à plusieurs lots.
Chaque candidat pourra faire une offre pour un ou plusieurs lots.
Une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique est prévue au lot 1 comme prévue dans le CCAP.
Description des options:
Options
Les candidats doivent obligatoirement remettre une offre financière pour les options mentionnées au Règlement de la consultation. La personne publique se réserve le droit de retenir ou non chacune des options. La décision sera portée à la connaissance du titulaire lors de la notification du marché.
Afficher plus
Il s'agit de prestations supplémentaires éventuelles.
a produire les documents suivants : ae + dpgf pour :
1 - couverture en zing à joint Debout (lot 1 chapitre 1 &12) : lot 1 Gros oeuvre - second oeuvre -
2 - menuiseries extérieures bois ouvrants à la française (Lot 1 chapitre 3 & 16) : Lot 1 Gros oeuvre - second oeuvre
3 - réfection du passage square Hopkinson, mise en conformité PMR : Lot 4 VRD - aménagements extérieurs
4 - clôture en serrurerie selon carnet de détail architecte : Lot 4 VRD - aménagements extérieurs.
Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: 12/804/TX/CMA HOP
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
52 rue Beau Centre Municipal d'animation Hopkinson (Cma), 13004 Marseille, FRANCE

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient pris en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs sous-traitants ou autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et opérateurs économiques et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché.
Afficher plus
En cas de groupement momentané d'entreprises, l'appréciation de ces conditions de participation est globale et le dossier de candidature devra comporter une habilitation du mandataire par ses co-traitants pouvant prendre la forme du formulaire Dc1 en vigueur. Pour remplir la plupart de ces conditions de participation, le candidat peut utiliser la déclaration du candidat (formulaire Dc2 en vigueur).
Afficher plus
- une lettre de candidature pouvant prendre la forme de l'imprimé Dc1 (version en vigueur)
- en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché
- une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois derniers exercices devront fournir :
- pour vérifier la date de création de l'entreprise une copie certifiée du récépissé du dépôt au centre de formalités des entreprises
- pour justifier de leurs capacités économiques et financières le montant de leur capital social.
Capacité technique et professionnelle:
Références professionnelles et capacités techniques
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date des travaux, le destinataire public ou privé.
Afficher plus
- références de 3 chantiers de même nature et de même puissance
- certificats de qualifications professionnelles des entreprises.
La preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate
Afficher plus
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie : 5 % de la valeur du marché.
Possibilité de substitution d'une garantie à première demande ou d'une caution dans les conditions prévues aux articles 101, 102 et 103 du code des marchés publics.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le marché est financé par ressources budgétaires.
Le marché fixe les modalités de versement des acomptes.
Le marché est à prix global forfaitaire. Il est conclu à prix révisable.
Les règlements seront effectués par virement bancaire dans un délai de 30 jours.
Avance.
L'entreprise indiquera au 5 de l'acte d'engagement si elle renonce au bénéfice de l'avance dans les cas où celle-ci serait due en application de l'article 7.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Références bancaires.
la référence du ou des comptes bancaires où les paiements seront effectués doit être donnée à l'acte d'engagement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les entreprises pourront, si elles le souhaitent, présenter leur candidature sous forme de groupement, solidaire ou conjoint.
L'entreprise mandataire d'un groupement ne pourra représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.
Si le candidat qui s'est vu attribué un lot, a la forme d'un groupement, celui-ci devra prendre la forme d'un groupement solidaire après attribution du marché.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix de l'offre (50)
2. Valeur technique de l'offre (50)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12/804/TX/CMA HOP
Informations complémentaires
Jugement des offres :
Prix de l'offre 50 %
Valeur technique de l'offre 50 %
Pour le lot 1,
Sous critère 1 (noté sur 8 points) : les moyens en personnel d'exécution, d'encadrement et en matériel que le candidat envisage de mettre en place pour satisfaire spécifiquement à l'objet du marché.
Sous critère 2 (noté sur 8 points): l'organisation prévisionnelle et l'enchaînement des différentes phases et tâches principales du chantier.
Sous critère 3 (noté sur 4 points): les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier
Pour les lots 2 et 3,
Sous critère 1 (noté sur 8 points): les moyens en personnel d'exécution, d'encadrement et en matériel que le candidat envisage de mettre en place pour satisfaire spécifiquement à l'objet du marché.
(Le contrôle des délais, la gestion et le pilotage de l'équipe.)
Une note de zéro à l'un des sous-critères rendra l'offre irrégulière.
(Attention, concernant le lot no 1, les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges).
Durée du marché et délai d'exécution
La durée globale d'exécution de l'ensemble des lots est de 12 mois et commence à compter de la notification de l'ordre de service propre à chaque lot valant ordre de démarrer les travaux.
La période de préparation de 2 mois est propre à chaque lot et elle est incluse dans la durée globale d'exécution.
Par dérogation à l'article 19.1.1 du CCAG Travaux la période de préparation débutera à compter de la notification de l'ordre de service propre à chaque lot valant ordre de la commencer.
Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.
Envoi postal :
En cas d'envoi postal, les plis doivent être adressés à l'adresse suivante :
Mairie de Marseille
Service des marchés publics
39 bis rue Sainte
13233 Marseille Cedex 20
FRANCE
Remise contre recepisse :
Les plis peuvent être remis contre récépissé à l'adresse suivante :
Passage Timon David,
13001 Marseille
Horaires de réception des plis : 8:30 à 12:00 et de 13:00 à 16:00
Remise dématérialisée
Pour la remise des candidatures et offres sous forme dématérialisée, les candidats utilisent le profil acheteur dont l'adresse Internet est marchespublics.mairie-marseille.fr. Et signent chaque fichier de la candidature ou de l'offre dont la signature est exigée, au moyen d'un outil et d'un certificat de signature électronique, conformément à l'arrêté du 15 juin 2012 (J.O. 0153 du 03/07/2012) et aux stipulations du règlement de consultation. (référentiel et liste disponibles à l'adresse http://www.Entreprises.Minefi.Gouv.Fr/certificats).
Afficher plus
La plate-forme de dématérialisation met à votre disposition un guide d'utilisation dans la rubrique Aide. Le service de support est ouvert de 9h00 à 19h00 les jours ouvrés et vous pouvez le contacter au : no Indigo +33 820362011
Les documents peuvent être retirés à l'adresse suivante
Service Territorial des Bâtiments Nord Est (Dirca)
20 bd Françoise Duparc
13004 Marseille
9:00 à 11:30 et de 14:00 à 16!00
Les DCE sont délivrés gratuitement.
Les dossiers de consultation des entreprises peuvent être transmis aux candidats sur demande envoyée
-par courrier à l'adresse ci-dessus ;
-par fax au : +33 491146801.
Obtention sous forme dématérialisée
En application de l'article 56 du Code des marchés publics, en complément des modalités classiques de déroulement de la consultation, les soumissionnaires ont la possibilité de télécharger des documents contractuels et documents additionnels dans leur intégralité et de répondre via le profil acheteur dont l'adresse Internet est marchespublics.mairie-marseille.fr.
Afficher plus
Il est recommandé d'utiliser les outils proposés par la plate-forme de dématérialisation (applet de signature, certificat émis par une autorité de certification reconnue).
-Renseignements d'ordre administratif :
Mme Christine Giangiorgi
Service territorial des bâtiments Nord Est (Dirca)
-téléphone : +33 491146836 ;
-fax : +33 491146801 ;
-Renseignements d'ordre technique :
M. Florent Dian
Service territorial des Bâtiments Nord Est (Dirca)
-téléphone : +33 491146848 ;
Tous les pré-requis techniques nécessaires à la transmission par voie électronique, sont mentionnés sur le profil acheteur marchespublics.mairie-marseille.fr.
La plate-forme de dématérialisation met à votre disposition un guide d'utilisation dans la rubrique Aide. Le service de support est ouvert de 9:00 à 19:00 les jours ouvrés et vous pouvez le contacter au : no Indigo +33 820362011
Clause obligatoire d'insertion par l'activité économique
Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, la Ville de Marseille a décidé de faire application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics 1 en incluant dans le cahier des charges de ce contrat une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Afficher plus
Cette clause est applicable au lot no 1 conformément au Cahier des Clauses Administratives Particulières.
L'entreprise attributaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Le règlement de la consultation précise à cet égard les différentes modalités envisageables de mise en oeuvre de cette action d'insertion.
La Ville de Marseille a également mis en place une assistance spécifique qui doit permettre aux entreprises qui le souhaitent d'être accompagnées dans la bonne compréhension et la mise en oeuvre de ce dispositif. Dans ce cadre, vous pouvez prendre contact avec :
Afficher plus
La Maison de l'emploi de Marseille
38 rue Breteuil
13006 Marseille
Mme Amandine Lantez
Téléphone +33 674893013
Attention : Les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Une offre qui ne satisferait pas à cette condition d'exécution sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 14.1.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 491134833 📞
Fax: +33 491811387 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 013-016904 (2013-01-14)
Informations complémentaires (2013-01-16)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-16 📅
Date limite de soumission: 2013-02-25 📅
Date de publication: 2013-01-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 015-019826
Se réfère à l'avis: 2013/S 13-016904
Numéro JO-S: 15
Source: OJS 2013/S 015-019826 (2013-01-16)
Informations complémentaires (2013-01-21)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-21 📅
Date de publication: 2013-01-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 017-023539
Numéro JO-S: 17
Source: OJS 2013/S 017-023539 (2013-01-21)
Avis d'attribution de marché (2013-07-30)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 733 109,40 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: DGMGR – direction des services juridiques – service des marchés publics – 39 bis rue Sainte

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-30 📅
Date de publication: 2013-08-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 149-258560
Numéro JO-S: 149
Informations complémentaires
Service auprès duquel le contrat peut-être obtenu ou consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi) : Mairie de Marseille, délégation générale modernisation et gestion des ressources, direction des services juridiques, service des marchés publics, 39 bis rue Sainte 13233 Marseille Cedex 20, fax : +33 491551927, tél. +33 491551930. Annonce n6 120, BOAMP 11 A. Annonce nº 163, BOAMP 11 B du 16.1.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30.7.2013.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 52 rue Beau Centre municipal d'animation Hopkinson (Cma), 13004 Marseille

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. valeur technique de l'offre (50)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-05-13 📅
Nom: Segilped
Adresse postale: 1061 chemin Saint Jean de Garguier
Commune postale: Aubagne
Code postal: 13400
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-05-10 📅
Nom: Energys
Adresse postale: bât. C4, 37 rue de Berlin
Commune postale: Vitrolles
Code postal: 13127

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-05-11 📅
Nom: Sarl Loximat
Adresse postale: 20 route Nationale
Commune postale: Bezouce
Code postal: 30320
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
7
Source: OJS 2013/S 149-258560 (2013-07-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Energys Sarl Loximat Segilped
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction de pipelines, de... Travaux de construction, de fondation et... Travaux de revêtement divers Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de câblage et d'installations...