2013-064-Camy

CAMY

Travaux de requalification du parc d'activités des Closeaux à Buchelay

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-02-03. L'appel d'offres a été publié le 2013-12-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Déclaration sans suite exécutoire le 11.3.2014
• SAS La Jardinerie G. Themar
• SAS Vialum

Qui ?

• CAMY

Qu'est-ce que c'est ?

• Services horticoles › Réalisation et entretien d'espaces verts
• Spots › Éclairage extérieur
• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux de construction de routes

Où ?

• Ile-de-France › Yvelines

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-12-24	Avis de marché
2014-07-04	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-12-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de routes
Quantité ou étendue:

les travaux de requalification du Parc d'activités des Closeaux consistent en :— la réfection de la voirie, le réaménagement des stationnements et des trottoirs,— la création d'une liaison douce rue et impasse des Closeaux,— la rénovation du réseau et du matériel d'éclairage public,— le déplacement d'un transformateur Edf,— l'aménagement paysager et la pose de mobilier,— la gestion des eaux pluviales,— la pose de fourreaux notamment pour la vidéo-surveillance.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de routes 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Camy
Adresse postale: rue des Pierrettes
Code postal: 78200
Commune postale: Magnanville

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-24 📅
Date limite de soumission: 2014-02-03 📅
Date de publication: 2013-12-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 251-439795
Numéro JO-S: 251
Informations complémentaires

La durée globale du marché est de 24 mois maximum à compter de la date de notification des marchés. Le marché prend effet à compter de sa date de notification pour une durée d'exécution maximum des travaux de 13 mois. Les délais d'exécution se décomposent donc comme suit : - Période de préparation : Par dérogation à l'article 28.1, sa durée est de 30 jours à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage de la période de préparation. - Délai d'exécution des travaux: 12 mois maximum à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant démarrage des travaux jusqu'à exécution complète des prestations. Concernant le lot 3, une réception partielle aura lieu après plantation achevée. Elle donnera lieu à l'établissement d'un constat d'achèvement des travaux de plantation. La garantie de reprise et l'entretien des plantations tels que définis à l'article 43 du CCAP reste cependant due. les candidats ne sont pas autorises a formuler dans leur offre des reserves sur la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition d'exécution sera déclarée irrégulière. Le tableau "informations relatives à la candidature" doit être renseigné par l'ensemble des candidats présentant une offre pour un ou plusieurs des lots objet de la présente consultation, qu'ils se présentent seuls, en groupement et / ou avec des sous-traitants. Devront être jointes au tableau toute pièce permettant de vérifier l'exactitude des informations données. Pièces de l'offre : 1)l'acte d'engagement (AE) (un par lot) : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat et son annexe financière, la décomposition des prix globaux et forfaitaires afférente (en fonction du lot) ; 2)un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d'adopter pour l'exécution des travaux le concernant. Le mémoire technique comprend notamment les éléments suivants pour le lot 1 : -Note de présentation des moyens humains et matériels et de l'encadrement prévu par l'entreprise pour l'exécution des travaux. Note de présentation des moyens matériels et techniques envisagés pour le chantier. Sera valorisé l'effort fait par le candidat pour occasionner le moins de gêne possible aux riverains : conservation des accès... -analyse des contraintes et des problématiques du site. Présentation des mesures pour assurer la sécurité du chantier, les circulations piétonnes, l'accès aux voies existantes. Modes opératoires des diverses tâches. Gestion des interfaces avec les ordures ménagères, les accès entreprises, les transports en commun, les services de secours... -mémoire explicatif du candidat précisant la méthodologie, les dispositions techniques, les procédés et moyens d'exécution du chantier. Sera valorisée lapertinence et l'efficacité des techniques de mise en oeuvre des matériaux proposées. Plan de phasage détaillés élaboré sur la base de celui fourni dans le DCE. -Indications concernant la provenance des principales fournitures (fiches matériaux) et éventuellement références des fournisseurs correspondants. Sera valorisée la bonne prise en compte des prescriptions dans le choix des matériaux envisagés par l'entreprise. -Calendrier d'exécution et calendrier prévisionnel de travaux prenant en compte les travaux des autres lots et la gestion de la circulation. Programme d'exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire la durée des différentes phases du chantier. -Note descriptive relative aux mesures prises par le candidat pour limiter les atteinte portées à l'environnement notamment les déchets produits en cours d'exécution du marché, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, la pollution des eaux superficielles et souterraines. Le mémoire technique comprend notamment les éléments suivants pour le lot 2 : -Note de présentation des moyens humains et matériels et de l'encadrement prévu par l'entreprise pour l'exécution des travaux notamment matériels utilisés et habilitation des opérateurs techniques. Note de présentation des moyens matériels et techniques envisagés pour le chantier. Sera valorisé l'effort fait par le candidat pour occasionner le moins de gêne possible aux travaux des autres lots. -Analyse des contraintes et des problématiques du site. Présentation des mesures pour assurer la sécurité du chantier, les circulations piétonnes, l'accès aux voies existantes.modes opératoires des diverses tâches. Organisation des tâches dans le cadre de la coordination avec les différents concessionnaires. Présentation de la gestion des interfaces avec les ordures ménagères, les accès entreprises, les transports en commun, les services de secours... -Mémoire explicatifdu candidat précisant la méthodologie, les dispositions techniques, les procédés et moyens d'exécution du chantier. Notice détaillée concernant la réalisation des travaux de génie civil, de câblage et de mise en service. Sera valorisée la pertinence et l'efficacité des techniques de mise en oeuvre des matériaux proposés. Plan de phasage détaillé élaboré sur la base de celui fourni dans le DCE. -Indications concernant la provenance des principales fournitures (fiches matériaux) et éventuellement références des fournisseurs correspondants. Les délais d'approvisionnement devront figurer aux différents plannings. Sera valorisée la bonne prise en compte des prescriptions dans le choix des matériaux envisagés par l'entreprise. -Calendrier d'exécution et calendrier prévisionnel de travaux prenant en compte les travaux des autres lots et la gestion de la circulation. Les délais d'approvisionnement et les délais concessionnaires prévisionnels devront figurer auxdifférents plannings. Programme d'exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire la durée des différentes phases du chantier. -Note descriptive relative aux mesures prises par le candidat pour limiter les atteinte portées à l'environnement notamment les déchets produits en cours d'exécution du marché, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, la pollution des eaux superficielles et souterraines. Le mémoire technique comprend notamment les éléments suivants pour le lot 3 : -Note de présentation des moyens humains et matériels et de l'encadrement prévu par l'entreprise pour l'exécution des travaux. Note de présentation des moyens matériels et techniques envisagés pour les plantations. Sera valorisé l'effort fait par le candidat pour occasionner le moins de gêne possible aux travaux des autres lots. -Analyse des contraintes et des problématiques du site. Présentation des mesures pour assurer la sécurité du chantier, les circulations piétonnes, l'accès aux voies existantes. Modes opératoires des diverses tâches notamment concernant la réalisation des fosses d'arbres et dispositions permettant la préservation des végétaux pendant le chantier. -Mémoire explicatif du candidat précisant la méthodologie, les dispositions techniques, les procédés et moyens d'exécution du chantier. Approche chantier vert, arrosage, entretien pendant la période de garantie et de reprise. Sera valorisée la pertinence et l'efficacité des techniques de plantations proposées. -Indications concernant la provenance des principaux végétaux (fiches techniques) et les pépinières envisagées. Sera valorisée la bonne prise en compte des prescriptions dans le choix des végétaux envisagés par l'entreprise. -Calendrier d'exécution et calendrier prévisionnel de travaux prenant en compte les travaux des autres lots et la gestion de la circulation. Programme d'exécution indiquant de façon sommaire la durée des différentes phases du chantier. -Note descriptive relative aux mesures prises par le candidat pour limiter les atteinte portées à l'environnement notamment les déchets produits en cours d'exécution du marché, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, la pollution des eaux superficielles et souterraines. la valeur technique du lot 1 sera jugée en fonction des sous critères suivants : Qualité des moyens humains et matériels affectés au chantier : 10 points Qualité de l'organisation du travail : 10 points Qualité de la méthodologie proposée: 15 points Origine des fournitures: 5 points Coordination et cohérence du calendrier d'exécution des travaux :15 points Performances en matière de protection de l'environnement : 5 points La valeur technique du lot 2 sera jugée en fonction des sous critères suivants : Qualité des moyens humains et matériels affectés au chantier : 10 points Qualité de l'organisation du travail : 10 points Qualité de la méthodologie proposée : 15 points Origine des fournitures : 5 points Coordination et cohérence du calendrier d'exécution des travaux : 15 points Performances en matière de protection de l'environnement : 5 points La valeur technique du lot 3 sera jugée en fonction des sous critères suivants : Qualité des moyens humains et matériels affectés au chantier : 10 points Qualité de l'organisation du travail : 10 points Qualité de la méthodologie proposée : 15 points Origine des fournitures : 5 points Coordination et cohérence du calendrier d'exécution des travaux : 15 points Performances en matière de protection de l'environnement : 5 points Les candidats sont informés de la fermeture exceptionnelle de la CAMY les après-midi des mardi 24.12.2013 et mardi 31.1.2013. L'accueil sera ainsi fermé à 12h00. Aucun pli papier ne pourra donc être réceptionné après cet horaire. En dehors de ces dates, les horaires de l'accueil restent inchangés. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.12.2013.

Informations complémentaires

La durée globale du marché est de 24 mois maximum à compter de la date de notification des marchés.

Le marché prend effet à compter de sa date de notification pour une durée d'exécution maximum des travaux de 13 mois.

Les délais d'exécution se décomposent donc comme suit :

- Période de préparation : Par dérogation à l'article 28.1, sa durée est de 30 jours à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

- Délai d'exécution des travaux: 12 mois maximum à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant démarrage des travaux jusqu'à exécution complète des prestations.

Concernant le lot 3, une réception partielle aura lieu après plantation achevée.

Elle donnera lieu à l'établissement d'un constat d'achèvement des travaux de plantation.

La garantie de reprise et l'entretien des plantations tels que définis à l'article 43 du CCAP reste cependant due.

les candidats ne sont pas autorises a formuler dans leur offre des reserves sur la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition d'exécution sera déclarée irrégulière.

Le tableau "informations relatives à la candidature" doit être renseigné par l'ensemble des candidats présentant une offre pour un ou plusieurs des lots objet de la présente consultation, qu'ils se présentent seuls, en groupement et / ou avec des sous-traitants. Devront être jointes au tableau toute pièce permettant de vérifier l'exactitude des informations données.

Pièces de l'offre :

1)l'acte d'engagement (AE) (un par lot) : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat et son annexe financière, la décomposition des prix globaux et forfaitaires afférente (en fonction du lot) ;

2)un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d'adopter pour l'exécution des travaux le concernant.

Le mémoire technique comprend notamment les éléments suivants pour le lot 1 :

-Note de présentation des moyens humains et matériels et de l'encadrement prévu par l'entreprise pour l'exécution des travaux. Note de présentation des moyens matériels et techniques envisagés pour le chantier.

Sera valorisé l'effort fait par le candidat pour occasionner le moins de gêne possible aux riverains : conservation des accès...

-analyse des contraintes et des problématiques du site. Présentation des mesures pour assurer la sécurité du chantier, les circulations piétonnes, l'accès aux voies existantes. Modes opératoires des diverses tâches. Gestion des interfaces avec les ordures ménagères, les accès entreprises, les transports en commun, les services de secours...

-mémoire explicatif du candidat précisant la méthodologie, les dispositions techniques, les procédés et moyens d'exécution du chantier. Sera valorisée lapertinence et l'efficacité des techniques de mise en oeuvre des matériaux proposées. Plan de phasage détaillés élaboré sur la base de celui fourni dans le DCE.

-Indications concernant la provenance des principales fournitures (fiches matériaux) et éventuellement références des fournisseurs correspondants.

Sera valorisée la bonne prise en compte des prescriptions dans le choix des matériaux envisagés par l'entreprise.

-Calendrier d'exécution et calendrier prévisionnel de travaux prenant en compte les travaux des autres lots et la gestion de la circulation. Programme d'exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire la durée des différentes phases du chantier.

-Note descriptive relative aux mesures prises par le candidat pour limiter les atteinte portées à l'environnement notamment les déchets produits en cours d'exécution du marché, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Le mémoire technique comprend notamment les éléments suivants pour le lot 2 :

-Note de présentation des moyens humains et matériels et de l'encadrement prévu par l'entreprise pour l'exécution des travaux notamment matériels utilisés et habilitation des opérateurs techniques. Note de présentation des moyens matériels et techniques envisagés pour le chantier.

Sera valorisé l'effort fait par le candidat pour occasionner le moins de gêne possible aux travaux des autres lots.

-Analyse des contraintes et des problématiques du site. Présentation des mesures pour assurer la sécurité du chantier, les circulations piétonnes, l'accès aux voies existantes.modes opératoires des diverses tâches. Organisation des tâches dans le cadre de la coordination avec les différents concessionnaires. Présentation de la gestion des interfaces avec les ordures ménagères, les accès entreprises, les transports en commun, les services de secours...

-Mémoire explicatifdu candidat précisant la méthodologie, les dispositions techniques, les procédés et moyens d'exécution du chantier. Notice détaillée concernant la réalisation des travaux de génie civil, de câblage et de mise en service. Sera valorisée la pertinence et l'efficacité des techniques de mise en oeuvre des matériaux proposés. Plan de phasage détaillé élaboré sur la base de celui fourni dans le DCE.

-Indications concernant la provenance des principales fournitures (fiches matériaux) et éventuellement références des fournisseurs correspondants. Les délais d'approvisionnement devront figurer aux différents plannings.

Sera valorisée la bonne prise en compte des prescriptions dans le choix des matériaux envisagés par l'entreprise.

-Calendrier d'exécution et calendrier prévisionnel de travaux prenant en compte les travaux des autres lots et la gestion de la circulation. Les délais d'approvisionnement et les délais concessionnaires prévisionnels devront figurer auxdifférents plannings. Programme d'exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire la durée des différentes phases du chantier.

-Note descriptive relative aux mesures prises par le candidat pour limiter les atteinte portées à l'environnement notamment les déchets produits en cours d'exécution du marché, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Le mémoire technique comprend notamment les éléments suivants pour le lot 3 :

-Note de présentation des moyens humains et matériels et de l'encadrement prévu par l'entreprise pour l'exécution des travaux. Note de présentation des moyens matériels et techniques envisagés pour les plantations.

Sera valorisé l'effort fait par le candidat pour occasionner le moins de gêne possible aux travaux des autres lots.

-Analyse des contraintes et des problématiques du site. Présentation des mesures pour assurer la sécurité du chantier, les circulations piétonnes, l'accès aux voies existantes. Modes opératoires des diverses tâches notamment concernant la réalisation des fosses d'arbres et dispositions permettant la préservation des végétaux pendant le chantier.

-Mémoire explicatif du candidat précisant la méthodologie, les dispositions techniques, les procédés et moyens d'exécution du chantier. Approche chantier vert, arrosage, entretien pendant la période de garantie et de reprise.

Sera valorisée la pertinence et l'efficacité des techniques de plantations proposées.

-Indications concernant la provenance des principaux végétaux (fiches techniques) et les pépinières envisagées.

Sera valorisée la bonne prise en compte des prescriptions dans le choix des végétaux envisagés par l'entreprise.

-Calendrier d'exécution et calendrier prévisionnel de travaux prenant en compte les travaux des autres lots et la gestion de la circulation. Programme d'exécution indiquant de façon sommaire la durée des différentes phases du chantier.

-Note descriptive relative aux mesures prises par le candidat pour limiter les atteinte portées à l'environnement notamment les déchets produits en cours d'exécution du marché, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

la valeur technique du lot 1 sera jugée en fonction des sous critères suivants :

Qualité des moyens humains et matériels affectés au chantier : 10 points

Qualité de l'organisation du travail : 10 points

Qualité de la méthodologie proposée: 15 points

Origine des fournitures: 5 points

Coordination et cohérence du calendrier d'exécution des travaux :15 points

Performances en matière de protection de l'environnement : 5 points

La valeur technique du lot 2 sera jugée en fonction des sous critères suivants :

Qualité des moyens humains et matériels affectés au chantier : 10 points

Qualité de l'organisation du travail : 10 points

Qualité de la méthodologie proposée : 15 points

Origine des fournitures : 5 points

Coordination et cohérence du calendrier d'exécution des travaux : 15 points

Performances en matière de protection de l'environnement : 5 points

La valeur technique du lot 3 sera jugée en fonction des sous critères suivants :

Qualité des moyens humains et matériels affectés au chantier : 10 points

Qualité de l'organisation du travail : 10 points

Qualité de la méthodologie proposée : 15 points

Origine des fournitures : 5 points

Coordination et cohérence du calendrier d'exécution des travaux : 15 points

Performances en matière de protection de l'environnement : 5 points

Les candidats sont informés de la fermeture exceptionnelle de la CAMY les après-midi des mardi 24.12.2013 et mardi 31.1.2013. L'accueil sera ainsi fermé à 12h00. Aucun pli papier ne pourra donc être réceptionné après cet horaire. En dehors de ces dates, les horaires de l'accueil restent inchangés.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.12.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux de requalification du parc d'activités des Closeaux à Buchelay
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: lot 1 Voirie et réseaux divers
Brève description: Lot 1 Voirie et réseaux divers
Informations complémentaires sur les lots:

Les travaux du lot 1 : voirie et réseaux divers comprennent notamment :Travaux préparatoires :- Installation de chantier, signalisation, phasage- Mise en place des panneaux d'information de chantier- Relevé contradictoire- Dépose de mobiliers et signalisationTerrassements généraux :- Démolition de chaussée et de trottoir- Démolition de murs, clôtures- Rabotage de chaussée- Réalisation de tranchées- Terrassements : déblais/remblaisTravaux de voirie :- Exécution de chaussées, trottoirs et piste cyclable- Pose de bordures et caniveaux bétons, de bordures d'aide à l'accostage de bus, de bandes podotactiles...Travaux de réseaux :- Réalisation de maçonneries diverses- Mise à niveau de chambres, regards, bouches à clé...- Remplacement de chambres telecom- Mise en place de bouches d'engouffrement- Déplacement de transformateur EDFMobilier urbain, aménagements divers :- Fourniture et pose de potelets- Construction de murs et clôtures- Construction d'escaliers- Déplacement de portails- Signalisation horizontale et verticale

Les travaux du lot 1 : voirie et réseaux divers comprennent notamment :

Travaux préparatoires :

- Installation de chantier, signalisation, phasage

- Mise en place des panneaux d'information de chantier

- Relevé contradictoire

- Dépose de mobiliers et signalisation

Terrassements généraux :

- Démolition de chaussée et de trottoir

- Démolition de murs, clôtures

- Rabotage de chaussée

- Réalisation de tranchées

- Terrassements : déblais/remblais

Travaux de voirie :

- Exécution de chaussées, trottoirs et piste cyclable

- Pose de bordures et caniveaux bétons, de bordures d'aide à l'accostage de bus, de bandes podotactiles...

Travaux de réseaux :

- Réalisation de maçonneries diverses

- Mise à niveau de chambres, regards, bouches à clé...

- Remplacement de chambres telecom

- Mise en place de bouches d'engouffrement

- Déplacement de transformateur EDF

Mobilier urbain, aménagements divers :

- Fourniture et pose de potelets

- Construction de murs et clôtures

- Construction d'escaliers

- Déplacement de portails

- Signalisation horizontale et verticale

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Lot 2 Éclairage public
Brève description: Lot 2 Éclairage public
Informations complémentaires sur les lots:

Les travaux du lot 2 : éclairage comprennent notamment :Réseau Éclairage Public-La dépose des candélabres y compris massifs-La dépose des câbles existants-La mise en place de fourreaux en tranchées ouvertes-La fourniture et le tirage sous fourreaux de câbles d'éclairage en tranchées ouvertes, câble de terre-La mise en place de massifs-La fourniture et la pose de candélabres.Réseau vidéosurveillance-La mise en place de fourreaux en tranchées ouvertes-La mise en place de chambres L0T

Les travaux du lot 2 : éclairage comprennent notamment :

Réseau Éclairage Public

-La dépose des candélabres y compris massifs

-La dépose des câbles existants

-La mise en place de fourreaux en tranchées ouvertes

-La fourniture et le tirage sous fourreaux de câbles d'éclairage en tranchées ouvertes, câble de terre

-La mise en place de massifs

-La fourniture et la pose de candélabres.

Réseau vidéosurveillance

-La mise en place de chambres L0T

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Lot 3 Espaces verts
Brève description: Lot 3 Espaces verts
Informations complémentaires sur les lots:

Les travaux du lot 3 : espaces verts comprennent notamment :-Terrassements des fosses d'arbres,-Décompactage et formation paysagère,-Fourniture et plantations d'arbres et arbustes,-Fourniture et mise en oeuvre de terre végétale,-Fourniture et pose de tuteurs + colliers,-Fourniture et mise en oeuvre de paillage de copeaux de bois blanc,-La main d'oeuvre de plantation et la garantie de reprise,-L'entretien d'1 an des espaces plantés.-interventions éventuelles simultanées pour d'autres travaux par des concessionnaires ou des entrepreneurs d'autres lots.

Les travaux du lot 3 : espaces verts comprennent notamment :

-Terrassements des fosses d'arbres,

-Décompactage et formation paysagère,

-Fourniture et plantations d'arbres et arbustes,

-Fourniture et mise en oeuvre de terre végétale,

-Fourniture et pose de tuteurs + colliers,

-Fourniture et mise en oeuvre de paillage de copeaux de bois blanc,

-La main d'oeuvre de plantation et la garantie de reprise,

-L'entretien d'1 an des espaces plantés.

-interventions éventuelles simultanées pour d'autres travaux par des concessionnaires ou des entrepreneurs d'autres lots.

Quantité ou étendue:

les travaux de requalification du Parc d'activités des Closeaux consistent en :

— la réfection de la voirie, le réaménagement des stationnements et des trottoirs,

— la création d'une liaison douce rue et impasse des Closeaux,

— la rénovation du réseau et du matériel d'éclairage public,

— le déplacement d'un transformateur Edf,

— l'aménagement paysager et la pose de mobilier,

— la gestion des eaux pluviales,

— la pose de fourreaux notamment pour la vidéo-surveillance.

Durée de l'accord: 24 mois
Numéro de référence: 2013-064-CAMY

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;

- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ;

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;

- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;

- indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat ;

- liste des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de travaux sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie est prévue au CCAP. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à 1er demande (cette garantie à 1ére demande doit être constituée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché).

Il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les prestations objet du présent marché seront financées…

… en partie par fonds propres et en partie par subventions.

… au moyen d'acomptes mensuels et d'un solde propre.

Le délai global de paiement est de trente (30) jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes en application du décret 2013-269 du 29 mars 2013.

Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40 EUR.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 EUR TTC (formulaire Dc4).

En cas de groupement conjoint, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant en qualité de mandataire de plusieurs groupements.

Autres conditions particulières:

La CAMY, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics en incluant dans cette consultation une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

Cette clause est applicable aux lots 1 et 2 de la présente consultation.

En application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise qui se verra attribuer ce lot, devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

L'article 2.2 du CCAP précise à cet égard les différentes modalités envisageables de mise en oeuvre de cette action d'insertion.

La CAMY a mis en place un dispositif d'accompagnement pour faciliter la mise en oeuvre de la clause d'insertion. Ce dispositif est identifié à l'article 2.3 du Ccap.

Pour le lot 1, l'attributaire retenu devra réserver une part de travail nécessaire à l'exécution de son marché de 1605 heures d'insertion à une action d'insertion sociale dans les conditions définies au CCAP.

Pour le lot 2, l'attributaire retenu devra réserver une part de travail nécessaire à l'exécution de son marché de 105 heures d'insertion à une action d'insertion sociale dans les conditions définies au CCAP.

Une offre qui ne satisferait pas cette condition serait déclarée irrégulière.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_CylgDHAqMC&v=1&selected=0 🌏
Nom: Communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines
Point de contact: Mlle Pervent Magali
Téléphone: +33 130989749 📞
Courrier électronique: commandepublique@camy-info.fr 📧
Fax: +33 130987801 📠
URL pour informations complémentaires: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_CylgDHAqMC&v=1&selected=0 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_CylgDHAqMC 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2013-064-CAMY
Informations complémentaires

La durée globale du marché est de 24 mois maximum à compter de la date de notification des marchés.

Le marché prend effet à compter de sa date de notification pour une durée d'exécution maximum des travaux de 13 mois.

Les délais d'exécution se décomposent donc comme suit :

- Période de préparation : Par dérogation à l'article 28.1, sa durée est de 30 jours à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

- Délai d'exécution des travaux: 12 mois maximum à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant démarrage des travaux jusqu'à exécution complète des prestations.

Concernant le lot 3, une réception partielle aura lieu après plantation achevée.

Elle donnera lieu à l'établissement d'un constat d'achèvement des travaux de plantation.

La garantie de reprise et l'entretien des plantations tels que définis à l'article 43 du CCAP reste cependant due.

les candidats ne sont pas autorises a formuler dans leur offre des reserves sur la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition d'exécution sera déclarée irrégulière.

Le tableau "informations relatives à la candidature" doit être renseigné par l'ensemble des candidats présentant une offre pour un ou plusieurs des lots objet de la présente consultation, qu'ils se présentent seuls, en groupement et / ou avec des sous-traitants. Devront être jointes au tableau toute pièce permettant de vérifier l'exactitude des informations données.

Pièces de l'offre :

1)l'acte d'engagement (AE) (un par lot) : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat et son annexe financière, la décomposition des prix globaux et forfaitaires afférente (en fonction du lot) ;

2)un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d'adopter pour l'exécution des travaux le concernant.

Le mémoire technique comprend notamment les éléments suivants pour le lot 1 :

-Note de présentation des moyens humains et matériels et de l'encadrement prévu par l'entreprise pour l'exécution des travaux. Note de présentation des moyens matériels et techniques envisagés pour le chantier.

Sera valorisé l'effort fait par le candidat pour occasionner le moins de gêne possible aux riverains : conservation des accès...

-analyse des contraintes et des problématiques du site. Présentation des mesures pour assurer la sécurité du chantier, les circulations piétonnes, l'accès aux voies existantes. Modes opératoires des diverses tâches. Gestion des interfaces avec les ordures ménagères, les accès entreprises, les transports en commun, les services de secours...

-mémoire explicatif du candidat précisant la méthodologie, les dispositions techniques, les procédés et moyens d'exécution du chantier. Sera valorisée lapertinence et l'efficacité des techniques de mise en oeuvre des matériaux proposées. Plan de phasage détaillés élaboré sur la base de celui fourni dans le DCE.

-Indications concernant la provenance des principales fournitures (fiches matériaux) et éventuellement références des fournisseurs correspondants.

Sera valorisée la bonne prise en compte des prescriptions dans le choix des matériaux envisagés par l'entreprise.

-Calendrier d'exécution et calendrier prévisionnel de travaux prenant en compte les travaux des autres lots et la gestion de la circulation. Programme d'exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire la durée des différentes phases du chantier.

-Note descriptive relative aux mesures prises par le candidat pour limiter les atteinte portées à l'environnement notamment les déchets produits en cours d'exécution du marché, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Le mémoire technique comprend notamment les éléments suivants pour le lot 2 :

-Note de présentation des moyens humains et matériels et de l'encadrement prévu par l'entreprise pour l'exécution des travaux notamment matériels utilisés et habilitation des opérateurs techniques. Note de présentation des moyens matériels et techniques envisagés pour le chantier.

Sera valorisé l'effort fait par le candidat pour occasionner le moins de gêne possible aux travaux des autres lots.

-Analyse des contraintes et des problématiques du site. Présentation des mesures pour assurer la sécurité du chantier, les circulations piétonnes, l'accès aux voies existantes.modes opératoires des diverses tâches. Organisation des tâches dans le cadre de la coordination avec les différents concessionnaires. Présentation de la gestion des interfaces avec les ordures ménagères, les accès entreprises, les transports en commun, les services de secours...

-Mémoire explicatifdu candidat précisant la méthodologie, les dispositions techniques, les procédés et moyens d'exécution du chantier. Notice détaillée concernant la réalisation des travaux de génie civil, de câblage et de mise en service. Sera valorisée la pertinence et l'efficacité des techniques de mise en oeuvre des matériaux proposés. Plan de phasage détaillé élaboré sur la base de celui fourni dans le DCE.

-Indications concernant la provenance des principales fournitures (fiches matériaux) et éventuellement références des fournisseurs correspondants. Les délais d'approvisionnement devront figurer aux différents plannings.

-Calendrier d'exécution et calendrier prévisionnel de travaux prenant en compte les travaux des autres lots et la gestion de la circulation. Les délais d'approvisionnement et les délais concessionnaires prévisionnels devront figurer auxdifférents plannings. Programme d'exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire la durée des différentes phases du chantier.

Le mémoire technique comprend notamment les éléments suivants pour le lot 3 :

-Analyse des contraintes et des problématiques du site. Présentation des mesures pour assurer la sécurité du chantier, les circulations piétonnes, l'accès aux voies existantes. Modes opératoires des diverses tâches notamment concernant la réalisation des fosses d'arbres et dispositions permettant la préservation des végétaux pendant le chantier.

-Mémoire explicatif du candidat précisant la méthodologie, les dispositions techniques, les procédés et moyens d'exécution du chantier. Approche chantier vert, arrosage, entretien pendant la période de garantie et de reprise.

Sera valorisée la pertinence et l'efficacité des techniques de plantations proposées.

-Indications concernant la provenance des principaux végétaux (fiches techniques) et les pépinières envisagées.

Sera valorisée la bonne prise en compte des prescriptions dans le choix des végétaux envisagés par l'entreprise.

-Calendrier d'exécution et calendrier prévisionnel de travaux prenant en compte les travaux des autres lots et la gestion de la circulation. Programme d'exécution indiquant de façon sommaire la durée des différentes phases du chantier.

la valeur technique du lot 1 sera jugée en fonction des sous critères suivants :

Qualité des moyens humains et matériels affectés au chantier : 10 points

Qualité de l'organisation du travail : 10 points

Qualité de la méthodologie proposée: 15 points

Origine des fournitures: 5 points

Coordination et cohérence du calendrier d'exécution des travaux :15 points

Performances en matière de protection de l'environnement : 5 points

La valeur technique du lot 2 sera jugée en fonction des sous critères suivants :

Qualité de la méthodologie proposée : 15 points

Origine des fournitures : 5 points

Coordination et cohérence du calendrier d'exécution des travaux : 15 points

La valeur technique du lot 3 sera jugée en fonction des sous critères suivants :

Les candidats sont informés de la fermeture exceptionnelle de la CAMY les après-midi des mardi 24.12.2013 et mardi 31.1.2013. L'accueil sera ainsi fermé à 12h00. Aucun pli papier ne pourra donc être réceptionné après cet horaire. En dehors de ces dates, les horaires de l'accueil restent inchangés.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.12.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78200
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Contact
Source: OJS 2013/S 251-439795 (2013-12-24)

Avis d'attribution de marché (2014-07-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 157 625 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Camy

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-04 📅
Date de publication: 2014-07-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 129-230091
Se réfère à l'avis: 2013/S 251-439795
Numéro JO-S: 129
Informations complémentaires

Le lot 2 a été attribué au groupement conjoint SAS Vialum et Segex Energie dont la société Vialum est mandataire solidaire. Le lot 1 a été relancé et attribué le 17.6.2014 par la Commission d'appel d'offres au groupement Eiffage Travaux Publics Ouest Etablissement Hautes Normandie et Eiffage Travaux Publics Ouest IDF Centre dont le mandataire est la société Eiffage Travaux Publics Ouest Etablissement Hautes Normandie. Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no : 249 A, annonce no 124 du 27.12.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4.7.2014.

Attribution du marché

1️⃣
Nom: Déclaration sans suite exécutoire le 11.3.2014

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-03-11 📅
Nom: SAS Vialum
Adresse postale: ZAC de la Vallée, 5 rue des Maraichers
Commune postale: Mézières-sur-Seine
Code postal: 78970

3️⃣
Nom: SAS La Jardinerie G. Themar
Adresse postale: 1 bis route des Crètes
Commune postale: Méricourt
Code postal: 78270
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
10

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines
Source: OJS 2014/S 129-230091 (2014-07-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction de routes (9)