12.59.033

Amiens aménagement

L'opération de travaux a pour objet la construction d'un bâtiment d'hebergement neuf et la restructuration de l'hebergement et de la l'administrationLieu d'exécution : Epehy dans la Somme (80).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-07-29. L'appel d'offres a été publié le 2013-06-14.

Qui ?

• Amiens aménagement

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-06-14	Avis de marché

Avis de marché (2013-06-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Amiens aménagement
Adresse postale: 80 rue de la Vallée – CS 81105
Code postal: 80011
Commune postale: Amiens Cedex 1

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-14 📅
Date limite de soumission: 2013-07-29 📅
Date de publication: 2013-06-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 117-199061
Numéro JO-S: 117
Informations complémentaires

Le dossier de consultation des entreprises est totalement dématérialisé via le site internet:http://achatpublic.comEn cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la Hotline Du lundi au vendredi, de 8:00 à 19:00. Tél. : +33 892232120 ou par mail support@achatpublic.comLe marché comporte une tranche ferme et trois tranches conditionnelles définiescomme suit :Tranche fermePhases 1 : Demolition d'un bâtiment d'hebergement en RdC et construction de 24 lits.Phases 2 : Demolition d'un bâtiment d'hebergement en RdC et construction de 29 lits.Tranche conditionnelle 1 : Restructuration d'un bâtiment d'hebergement existant en 18 litsTranche conditionnelle 2 : Restructuration d'un bâtiment d'hebergement existant en 10 litsTranche conditionnelle 3 : Restructuration d'un bâtiment principalTranche optionnelle : Construction d'un local tondeuses et garage- En cas de non exécution d'une tranche conditionnelle :Il n'est pas prévu l'application d'une indemnité de dédit- En cas d'exécution d'une tranche conditionnelle :Il n'est pas prévu l'application d'un rabais- En cas de retard dans l'affermissement d'une tranche conditionnelle :Il n'est pas prévu l'application d'une indemnité d'attente.Les lots suivants sont concernés par la visite, elles se feront en présence de la maîtrise d'oeuvre aux dates suivantes :Lot 2 : VRD - Espaces Verts 02/07/13 toute la journéeLot 5 : CVCD - Plomberie 02/07/13 toute la journéeCes visites seront prévues aux heures suivantes : 9:00 à 10:30 - 10:30 à 12:30 et 14:30 à 16:00 sur rendez-vous.Les informations relatives à cette visite sont disponibles auprès de : M Gasnier au +33 322924599. Les entreprises ayant remis une offre au premier appel d'offres ne sont pas tenues de refaire la visite.À l'issue de cette visite obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. Cette attestation devra nécessairement être jointe à l'offre. Ces visites donneront lieu à un compte-rendu qui sera transmis à l'ensemble des candidats.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

L'opération de travaux a pour objet la construction d'un bâtiment d'hebergement neuf et la restructuration de l'hebergement et de la l'administrationLieu d'exécution : Epehy dans la Somme (80).

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Lot 2: VRD - Espaces Verts
Brève description: Lot 2: VRD - Espaces Verts
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Lot 5: CVCD - Plomberie
Brève description: Lot 5: CVCD - Plomberie
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Lot 8: Peinture - Nettoyage de chantier
Brève description: Lot 8: Peinture - Nettoyage de chantier
Durée de l'accord: 47 mois
Numéro de référence: 12.59.033
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Épehy

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : une déclaration surl'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article43 du Code des marchés publics .Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

Situation économique et financière:

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : références dechantiers comparables : présentation d'une liste de chantiers comparables réalisés au cours des trois dernièrespage 4 / 6années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Capacité technique et professionnelle:

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : liste des moyenstechniques : - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipementtechnique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;Description techniques des moyens et mesures employées pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étudeset de recherches de son entreprise ;Certificats de qualifications professionnelles : La preuve de la capacité du candidat peut êtreapportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des référencesde travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestationLe candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par lepouvoir adjudicateur s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandésrelatifs à sa capacité financière.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Paiement à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché pourra être atribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun desmembres du groupement.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
URL pour la participation: http://achatpublic.com 🌏
Nom: Amiens aménagement
Adresse postale: 80 rue de la Vallée
Commune postale: Amiens
Code postal: 80000
Point de contact: Vitse Catherine
Téléphone: +33 322223764 📞
Courrier électronique: pm.vitse@amiens-amenagement.fr 📧
Fax: +33 322223751 📠
Point de contact: En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la Hotline Du lundi au vendredi, de 8:00 à 19:00. Tél. : +33 892232120 ou par mail support@achatpublic.com
URL des documents: http://achatpublic.com 🌏
Adresse postale: 9 allée de l'Oeil Ecoute
Point de contact: Delporte Catherine
Téléphone: +33 322223765 📞
Courrier électronique: c.delporte@amiens-amenagement.com 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12.59.033

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Amiens
Adresse postale: 14 rue Lemerchier
Commune postale: Amiens
Code postal: 80000
Téléphone: +33 322336170 📞
Fax: +33 322336171 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif
Source: OJS 2013/S 117-199061 (2013-06-14)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)