Travaux de requalification des espaces extérieurs et de rénovation des parties communes, locaux communs et loges du groupe "Contenot Decaen" situés 75/77 rue Claude Decaen, 32/46 rue de la Brèche aux loups et 47 rue de Wattignies à Paris 12ème

Paris habitat - OPH

Le présent appel d'offres a pour objet la réalisation de travaux de requalification des espaces extérieurs et de rénovation des parties communes, locaux communs et loges du groupe "Contenot Decaen" situés 75/77 rue Claude Decaen, 32/46 rue de la Brèche aux loups et 47 rue de Wattignies à Paris 12ème. Le marché comprendra de l'insertion professionnelle à hauteur de 6% du montant des travaux. L'exécution débutera courant du 2ème trimestre 2013. Il existe 5 prestations supplémentaires obligatoires, définies par Paris Habitat-OPH et décrites dans les documents de la consultation, qui doivent impérativement être chiffrées par le candidat.Une visite de site est obligatoire selon les modalités figurant dans le règlement de la consultation

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-01-28. L'appel d'offres a été publié le 2012-12-07.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• GBR IDF

Qui ?

• Paris habitat - OPH

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-12-07	Avis de marché
2013-01-11	Informations complémentaires
2013-06-11	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-12-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Paris Habitat - OPH
Adresse postale: 21 bis rue Claude Bernard
Code postal: 75253
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.parishabitatoph.fr 🌏
Téléphone: +33 171370000 📞
Fax: +33 171370014 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-07 📅
Date limite de soumission: 2013-01-28 📅
Date de publication: 2012-12-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 238-392053
Numéro JO-S: 238
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marches-publics.parishabitatoph.fr. Délai d'exécution : 16 mois dont 2 mois de préparation inclus. Renseignements techniques et administratifs : peuvent être obtenus via le module " correspondance " de la consultation accessible à l'adresse suivante: http://marches-publics.parishabitatoph.fr. Unité monétaire utilisée, l'euro. Les candidats peuvent retirer le dce par voie électronique sur le profil acheteur de Paris Habitat - OPH. Un mode d'emploi est à la disposition des candidats sur le site. Le candidat qui choisit de communiquer sa candidature et son offre par envoi électronique doit s'identifier. Afin de respecter une totale égalité de traitement des candidats, sans nuire au principe de liberté d'accès à la commande publique, il est demandé aux candidats de communiquer au minimum un numéro de téléphone ainsi qu'une adresse email valide. Cette exigence a pour objet d'établir de façon certaine une correspondance électronique avec le candidat concerné en cas de modification et/ou d'information sur la procédure. Il est attendu des candidats une réponse par envoi électronique sur le profil acheteur de Paris Habitat - OPH.Toutefois, les candidatures et les offres des candidats qui utiliseront un autre mode de transmission (support papier ou support physique électronique) ne seront pas pour autant refusées. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.12.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Description des options:

Il existe une option au sens du droit communautaire, à savoir d'éventuels travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre de marchés similaires, conclus sans nouvelle mise en concurrence.

Numéro de référence: 2012/214
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

75/77 rue Claude Decaen, 32/46 rue de la Brèche aux loups et 47 rue de Wattignies, 75012 Paris, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Le justificatif à produire obligatoirement est le formulaire intitulé " lettre De candidature - habilitation du mandataire par ses Cotraitants" - référencé Dc1 (dernière version en vigueur). Le candidat n'a pas la possibilité de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

-en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements;

-en qualité de membre de plusieurs groupements.

Situation économique et financière:

1- la "Declaration Du Candidat Individuel Ou Du Membre Du Groupement" - formulaire Dc2 (dernière version en vigueur) dans lequel devra figurer le chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les travaux objet de la présente mise en compétition, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.Pour justifier de ses capacités économiques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités économiques et financières d'autres opérateurs économiques (selon les modalités précisées dans le règlement de la consultation).2- en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.

Capacité technique et professionnelle:

les justificatifs à produire obligatoirement sont: une présentation d'une liste de prestations en rapport avec l'objet de la consultation, l'effectif global de l'entreprise et présentation des moyens techniques et humains. Pour justifier de ses capacités professionnelles et techniques, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles et techniques d'autres opérateurs économiques (selon les modalités précisées dans le règlement de la consultation).

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Avance: une avance est accordée dans les conditions prévues à l'article 47-1 du décret nº 2005-1742 du 30 décembre 2005. Le versement d'une avance est subordonné à la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire. Retenue de garantie: il peut être substitué à la retenue de garantie de 5 pour cent une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Modalités de financement: ressources extérieures publiques (région et Ville de Paris et dégrèvement Tfpb ). Modalités de paiement: virement à 40 jours.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le directeur général de Paris Habitat - OPH
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.parishabitatoph.fr 🌏
Nom: Paris Habitat - OPH : direction des affaires juridiques et des marchés - service marchés
Adresse postale: Soit par la poste sous pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : 21 bis, rue Claude Bernard - 75253 Paris Cedex 5, soit déposé sur place au service courrier : 26 rue Broca - 75005 Paris, entre 9:00 et 16:00 Cedex 5
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2012/214
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.12.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy Cedex 04
Commune postale: Paris
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy Cedex 4
Source: OJS 2012/S 238-392053 (2012-12-07)

Informations complémentaires (2013-01-11)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-11 📅
Date limite de soumission: 2013-02-04 📅
Date de publication: 2013-01-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 011-012975
Se réfère à l'avis: 2012/S 238-392053
Numéro JO-S: 11
Source: OJS 2013/S 011-012975 (2013-01-11)

Avis d'attribution de marché (2013-06-11)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 4 326 909 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Paris Habitat – OPH

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-11 📅
Date de publication: 2013-06-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 114-194022
Numéro JO-S: 114
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://marches-publics.parishabitatoph.fr Critères d'attributions :Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues par l'article 24-III-1° du Décret no2005-1742 du 30 décembre 2005. Seront examinées les offres au regard des critères et selon la pondération suivante tant pour l'offre de base que pour les prestations supplémentaires : 1. la valeur technique de l'offre - 60%, appréciée au vu des thèmes à développer dans le mémoire technique et organisationnel, notation sur 60 points comme suit : ? Chapitre 1 : 20 points - Modes opératoires - Descriptif et plan d'installation de chantier et modalités d'installation (5 points) ; - Modes opératoires employés pour la gestion et/ou le traitement des risques (5 points) ; - Modes opératoires pour la protection des existants : espaces extérieurs, parties privatives et parties communes (5 points) ; ? Modalités de gestion des déchets (5 points). ? Chapitre 2 : 10 points - Procédés d'exécution des travaux et moyens matériels - Descriptif du procédé d'exécution des travaux et des moyens matériels au regard des spécificités de l'opération (10 points). ? Chapitre 3 : 10 points - Moyens humains - Organigramme de l'équipe dédiée au chantier et rôle des intervenants (4 points) ; - Modalités de pilotage et d'encadrement des sous-traitants (4 points) ; - Modalité de gestion de la garantie de parfait achèvement des travaux (2 points) ? Chapitre 4 : 10 points - Modalités de la gestion du chantier en milieu occupé - Organisation de la communication auprès des locataires et des riverains (3 points) ; - Modalités de maintien du fonctionnement du site (accès ; sécurité ; .....) (4 points) ; - Modalités mise en oeuvre pour la réduction des nuisances (3 points). ? Chapitre 5 : 10 points - Délai et phasage d'exécution - Avis sur le planning proposé et fourniture d'un planning optimisé et détaillé selon les différentes phases d'exécution (10 points). 2. le prix des prestations - 40% (notation sur 40 points) Pour le calcul de la note attribuée au candidat en matière de prix, la formule suivante est appliquée : note attribuée au candidat = prix le plus bas X coefficient de pondération prix proposé par le candidat Cet examen reposera sur l'exploitation des documents produits par le candidat dans sa proposition. Le marché a été signé le : 22.4.2013 Il est consultable sur demande écrite adressée à : Paris Habitat - OPH Direction des affaires juridiques et des marchés 21 bis rue Claude Bernard 75253, Paris Cedex 05, Sur la base de cette demande, une copie de ce marché, occultée des mentions couvertes par un secret protégé par la loi, sera envoyée à l'adresse précisée par le demandeur. Annonce n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 11.6.2013.

Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://marches-publics.parishabitatoph.fr Critères d'attributions :Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues par l'article 24-III-1° du Décret no2005-1742 du 30 décembre 2005. Seront examinées les offres au regard des critères et selon la pondération suivante tant pour l'offre de base que pour les prestations supplémentaires : 1. la valeur technique de l'offre - 60%, appréciée au vu des thèmes à développer dans le mémoire technique et organisationnel, notation sur 60 points comme suit : ? Chapitre 1 : 20 points - Modes opératoires - Descriptif et plan d'installation de chantier et modalités d'installation (5 points) ; - Modes opératoires employés pour la gestion et/ou le traitement des risques (5 points) ; - Modes opératoires pour la protection des existants : espaces extérieurs, parties privatives et parties communes (5 points) ; ? Modalités de gestion des déchets (5 points). ? Chapitre 2 : 10 points - Procédés d'exécution des travaux et moyens matériels - Descriptif du procédé d'exécution des travaux et des moyens matériels au regard des spécificités de l'opération (10 points). ? Chapitre 3 : 10 points - Moyens humains - Organigramme de l'équipe dédiée au chantier et rôle des intervenants (4 points) ; - Modalités de pilotage et d'encadrement des sous-traitants (4 points) ; - Modalité de gestion de la garantie de parfait achèvement des travaux (2 points) ? Chapitre 4 : 10 points - Modalités de la gestion du chantier en milieu occupé - Organisation de la communication auprès des locataires et des riverains (3 points) ; - Modalités de maintien du fonctionnement du site (accès ; sécurité ; .....) (4 points) ; - Modalités mise en oeuvre pour la réduction des nuisances (3 points). ? Chapitre 5 : 10 points - Délai et phasage d'exécution - Avis sur le planning proposé et fourniture d'un planning optimisé et détaillé selon les différentes phases d'exécution (10 points). 2. le prix des prestations - 40% (notation sur 40 points) Pour le calcul de la note attribuée au candidat en matière de prix, la formule suivante est appliquée : note attribuée au candidat = prix le plus bas X coefficient de pondération prix proposé par le candidat Cet examen reposera sur l'exploitation des documents produits par le candidat dans sa proposition. Le marché a été signé le : 22.4.2013 Il est consultable sur demande écrite adressée à : Paris Habitat - OPH Direction des affaires juridiques et des marchés 21 bis rue Claude Bernard 75253, Paris Cedex 05, Sur la base de cette demande, une copie de ce marché, occultée des mentions couvertes par un secret protégé par la loi, sera envoyée à l'adresse précisée par le demandeur.

Annonce n

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 11.6.2013.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-04-26 📅
Nom: Gbr idf
Adresse postale: 55 rue de l'Aubepine
Commune postale: Antony
Code postal: 92160
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le directeur général de Paris Habitat – OPH

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 7 rue de Jouy Cedex 04
Source: OJS 2013/S 114-194022 (2013-06-11)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Travaux d'aménagement paysager (>20)

Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts (>20)