Travaux de réhabilitation de l'école Kergomard pour accueillir le Centre social et culturel des planchettes dans le cadre de l'ORU

Ville de Verdun

Travaux de réhabilitation complète de l'ancienne école Kergomard dans le but d'accueillir un centre social et culturel. Batiment construit en 1975-76 avec une emprise d'environ 1 424 m². Délai global de réalisation des travaux: 30 semaines calendaires.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-11-20. L'appel d'offres a été publié le 2012-10-09.

Qui ?

• Ville de Verdun

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-10-09	Avis de marché

Avis de marché (2012-10-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de remise en état
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de remise en état 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Verdun
Adresse postale: 11 rue du Président Poincaré
Code postal: 55100
Commune postale: Verdun
Contact
Courrier électronique: demat@ville-verdun.fr 📧
Téléphone: +33 329834422 📞
Fax: +33 329834404 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-09 📅
Date limite de soumission: 2012-11-20 📅
Date de publication: 2012-10-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 196-322199
Numéro JO-S: 196
Informations complémentaires

Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu gratuitement au format papier ou électronique sur demande écrite aux coordonnées indiquées dans la présente publicité. Il est également disponible sur la plateforme dématérialisée www.klekoon.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.10.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 01
Intitulé du lot: vrd
Brève description:

Travaux de nettoyage de terrain, élagage, piochages et rabotage de surfaces en enrobé, reprise de voirie avec création de bâteaux avec bordures surbaissées, remise en état des réseaux d'assainissement d'eau pluviale, avec curage et vérification de bon…

… fonctionnement,Repose de grilles avaloirs en fonte, réfection de surfaces en enrobé noir pour mise à niveau au droit des seuils et accès, mises à niveau d'ouvrages de surface et mise en place de saut-de-loup pour les ventilations de vide-sanitaire.La signalisation verticale et horizontale.Présence d'une clause d'insertion.Délai d'exécution particulier: 7 semaines.

… fonctionnement,

Repose de grilles avaloirs en fonte, réfection de surfaces en enrobé noir pour mise à niveau au droit des seuils et accès, mises à niveau d'ouvrages de surface et mise en place de saut-de-loup pour les ventilations de vide-sanitaire.

La signalisation verticale et horizontale.

Présence d'une clause d'insertion.

Délai d'exécution particulier: 7 semaines.

Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: démolition / Gros Oeuvre
Brève description:

Travaux de démolitions intérieurs et extérieurs, de dépose des revêtements de sol, faux-plafonds, plinthes, portes et chassis vitrés, piquage carrelage, dépose d'agencements divers, ouverture et modification de baies, réfection de maçonnerie avec ou sans reprises en sous-oeuvre, condamnations de grilles d'entrée…

… d'air.Présence d'une clause d'insertion.2 optionsDélai d'exécution particulier: 12 semaines.

… d'air.

2 options

Délai d'exécution particulier: 12 semaines.

Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: couverture / etanchéité / bardage
Brève description:

Réfection de la couverture étanchéité sur maçonnerie, de la couverture ardoise,des bardages ardoise, des bardages acier laqué et révision des…

… zingueries.Présence d'une clause d'insertion.Délais d'exécution particulier: 11 semaines.

… zingueries.

Délais d'exécution particulier: 11 semaines.
Numéro du lot: 04
Intitulé du lot: menuiserie extérieure aluminium / Serrurerie
Brève description:

Remplacement de menusierie extérieure, de vitrages et accessoires de pose et de finition. Serrurerie: façades de gaines techniques, porte coupe-feu chaufferie, barreaudages, remise en état du portail, boîtes à…

… lettres.Présence d'une clause d'insertion.Délai d'exécution particulier: 11 semaines.

… lettres.

Délai d'exécution particulier: 11 semaines.
Numéro du lot: 05
Intitulé du lot: menuiserie intérieure bois
Brève description:

Fourniture et pose de portes intérieures bois, portes PF et CF, coulissantes, oculus vitrés, fourniture et pose d'éléments préfabriquées pour sanitaires et petits équipements, coffres de chutes Ep/Eu/chauffage, petits équipements, châssis vitrés intérieurs, chassis et portes vitrés en bois, remises en état de placards et révision des menuiseries existantes…

… conservées.Présence d'une clause d'insertion.1 option.Délais d'exécution particulier: 14 semaines.

… conservées.

1 option.

Délais d'exécution particulier: 14 semaines.

Numéro du lot: 06
Intitulé du lot: platrerie / isolation / faux plafonds
Brève description:

Cloisons de distribution légères à parement plâtre sur ossatures, enduits et doublages plâtre sur maçonnerie, doublages coupe-feu, faux-plafonds suspendus fixes pour locaux coupe-feu, faux-plafonds modulaires, isolations sur plafonds, parements…

… plâtre.Présence d'une clause d'insertion.Délai d'exécution particulier: 15 semaines.

… plâtre.

Délai d'exécution particulier: 15 semaines.
Numéro du lot: 07
Intitulé du lot: carrelage / faïence
Brève description:

Faïences murales, carrelages grès cérame de format et de finition différents, travaux de finitions, paillasson,…

… profils.Délai d'exécution particulier: 19 semaines.

… profils.

Délai d'exécution particulier: 19 semaines.
Numéro du lot: 08
Intitulé du lot: peinture / Sols Souples
Brève description:

Peintures intérieures: sur parement plâtre, sur bois, sur maçonnerie, vernis sur huisserie et ouvrages divers en bois massif, peinture sur ouvrages métalliques divers. Travaux divers: profils de protection, nettoyage de fin de chantier. Sols souples en dalles…

… vinyl.Présence d'une clause d'insertion.Délai d'exécution particulier: 11 semaines.

… vinyl.

Numéro du lot: 09
Intitulé du lot: chauffage / ventilation / plomberie
Brève description:

Dépose d'installation, fourniture et installation de chaudières à condensation, d'appareils sanitaires, dépose et repose de radiateurs, installation de ventilation, d'électricité, distribution de fluide, évacuation des eaux…

… usées.Présence d'une clause d'insertion.Délai d'exécution particulier: 20 semaines.

… usées.

Délai d'exécution particulier: 20 semaines.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: electricité
Brève description:

Dépose et pose d'armoires electrique, d'appareillage circuits éclairage et prises, éclairage de sécurité, alarme incendie et anti-intrusion, cablage, réception…

… TV.Présence d'une clause d'insertion.3 options.Délai d'exécution particulier: 19 semaines.

… TV.

3 options.
Description des options: 6 options (pour les lots 2, 5 et 10)
Numéro de référence: V124400/17-26
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rue Jean Pache, 55100 Verdun, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas, mentionnés à l'article 43 du CMP.

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— Liste des principaux travaux effectués au cours des 3 dernières années.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Imputation sur le budget de la Ville de Verdun, section investissement. Financements extérieurs déjà acquis: Conseil général de la Meuse, Conseil régional de Lorraine.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (70)
2. Valeur technique (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: cellule achats
Adresse du profil d'acheteur: http://www.klekoon.com/?organisme=VERDUN 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: V124400/17-26
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.10.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 Nancy. Tél. 03 83 17 43 43. Fax 03 83 17 43 50
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Greffe du Tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 Nancy. Tél. 03 83 17 43 43. Fax 03 83 17 43 50
Source: OJS 2012/S 196-322199 (2012-10-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de remise en état et de remise à neuf (>20)

Travaux de remise en état (12)