Travaux de désamiantage, de démolition et de soutènement d'un immeuble de bureaux R+15 situé au 51 rue Marjolin/126 rue Jules Guesde à Levallois
Semarelp
L'opération objet du marché porte sur les travaux de désamiantage, de démolition et de soutènement d'un immeuble édifié en 1967 sur une parcelle d'environ 7 500 mètres carrés, classé comme immeuble de grande hauteur de type Ghw1 à usage principal de bureaux. Elevé sur 3 niveaux de sous-sol à usage principal de parking privé, l'immeuble est composé d'un bâtiment IGH R+15 et d'une couronne de 2 niveaux en R+1 et R+2. La surface globale des planchers en infrastructure et en superstructure est d'environ 56 000 mètres carrés.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-12-10. L'appel d'offres a été publié le 2012-10-26.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ?- • Semarelp
- • Travaux de construction spécialisés divers › Murs de soutènement
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de désamiantage
- • Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-10-26 | Avis de marché |
| 2013-02-14 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2012-10-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de désamiantage
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de désamiantage 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Semarelp
Adresse postale: 41 rue Camille Pelletan
Code postal: 92300
Commune postale: Levallois-Perret
Contact
Adresse Internet: http://www.semarelp.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-26 📅
Date limite de soumission: 2012-12-10 📅
Date de publication: 2012-10-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 210-345490
Numéro JO-S: 210
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Quantité ou étendue:
Description des options:
Numéro de référence: 2012-10-09
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 51 rue Marjolin/126 rue Jules Guesde, 92300 Levallois-Perret, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Sans objet.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2012-12-10 📅
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Critère: 1. Valeur technique notée sur 20: pertinence et adéquation des moyens humains et matériels mis à disposition dans le cadre de l'exécution des travaux (4 points); pertinence et adéquation de la méthodologie mise en place dans le cadre de l'exécution des travaux (8 points); 3)cohérence/optimisation du délai d'exécution (8 points) (60)
2. Management environnemental noté sur 20: démarche environnementale et moyens humains mis en œuvre pour la gestion environnementale du chantier et des avoisinants, techniques de réalisation du chantier et les principes mis en œuvre pour limiter les consommations de ressources (6 points); gestion et revalorisation des déchets du chantier: traçabilité des déchets de démolitions/de conditionnement/des terrassements éventuels, définition des centres de valorisation potentiels (4 points); mesures de sensibilisation, d'information, de formation sur le volet environnemental des travaux objet du marché dispensées au personnel et aux différents acteurs des chantiers (4 points); fréquentation/nombre de véhicules pendant les différentes phases du chantier, principales mesures prévues pour assurer la sécurité, pour minimiser et maîtriser les nuisances vis-à-vis des usagers et riverains (4 points); Politique globale de développement durable de l'entreprise (2 points) (5)
3. Prix noté sur 20 selon la formule paramétrique suivante: 20 - [(prix de l'offre - prix minimum attendu / prix maximum attendu - prix minimum attendu) x 20] (35)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: siège de la Semarelp
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. Aubry, directeur général
Adresse du profil d'acheteur: http://www.semarelp.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.semarelp.fr 🌏
Nom: Semarelp
Point de contact: Service marchés (horaires d'ouverture: du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00)
Mme Halipre
Téléphone: +33 141271475 📞
Fax: +33 141271418 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.semarelp.fr 🌏
URL des documents: http://www.semarelp.fr 🌏
: http://www.klekoon.com 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2012-10-09
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179 F et I avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Nanterre
Source: OJS 2012/S 210-345490 (2012-10-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de désamiantage
Quantité ou étendue:
Prestations et travaux prévus: enquêtes nécessaires à la connaissance des constructions et réseaux; installations de chantier; fourniture et mise en place de clôture, panneaux de chantier, de signalétiques routières, de protection au droit d'ouvrages conservés; curage, désamiantage et démolition de l'ouvrage; conservation et stabilisation des parois périmétriques en infrastructure à l'exception de la démolition partielle du voile mitoyen d'un coté du bâtiment; conservation du radier existant à l'exception des purges réalisées au droit des futures fondations du projet logements; remblaiement jusqu'à la cote +23.26 NGF au droit du projet logements; tri, gestion, évacuation et traçabilité des déchets; remise en état de site et repli des installations de chantier; consignation des réseaux; garde d'ouvrage; et plus généralement toutes suggestions induites. Il sera procédé au retrait de l'intégralité des MPCA repérés au diagnostic amiante avant démolition.La durée du marché court à compter de sa notification au titulaire (à titre indicatif début janvier 2013) jusqu'à réception des travaux (à titre indicatif début avril 2014); le délai d'exécution est de 15 mois maximum: le délai est composé de la période de préparation des travaux (un mois maximum à compter de la notification du marché) et de l'exécution des travaux (14 mois maximum à compter de la fin de la période de préparation des travaux).
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de désamiantage 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Semarelp
Adresse postale: 41 rue Camille Pelletan
Code postal: 92300
Commune postale: Levallois-Perret
Contact
Adresse Internet: http://www.semarelp.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-26 📅
Date limite de soumission: 2012-12-10 📅
Date de publication: 2012-10-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 210-345490
Numéro JO-S: 210
Informations complémentaires
Le présent avis implique un marché de travaux passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert conformément à l'article 29 du décret n° 2005-1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics (article 3 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005).
Le dossier de consultation des entreprises pourra être retiré par les candidats par voie électronique sur le site www.semarelp.fr rubrique "Appel d'offres" - Semarelp (hotline klekoon: +33 892222401); il pourra également être retiré sur place ou envoyé par voie postale suite à une demande par courrier ou par télécopie aux coordonnées renseignées au sein du présent avis.
Seront sélectionnés les candidats dont les capacités techniques, économiques et financières seront jugées suffisantes au regard de l'importance des travaux objet du marché.
Avant remise de leur pli, les candidats devront effectuer une visite obligatoire des lieux. 2 dates (au choix des candidats) ont été fixées: le 15.11.2012 - 9:00 et le 28.11.2012 - 9:00; les modalités de visite sont précisées au sein du règlement de consultation.
Les modalités de notation des critères (et de leurs sous-critères) sont précisées au sein du règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.10.2012.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'opération objet du marché porte sur les travaux de désamiantage, de démolition et de soutènement d'un immeuble édifié en 1967 sur une parcelle d'environ 7 500 mètres carrés, classé comme immeuble de grande hauteur de type Ghw1 à usage principal de bureaux. Elevé sur 3 niveaux de sous-sol à usage principal de parking privé, l'immeuble est composé d'un bâtiment IGH R+15 et d'une couronne de 2 niveaux en R+1 et R+2. La surface globale des planchers en infrastructure et en superstructure est d'environ 56 000 mètres carrés.
Afficher plus
Prestations et travaux prévus: enquêtes nécessaires à la connaissance des constructions et réseaux; installations de chantier; fourniture et mise en place de clôture, panneaux de chantier, de signalétiques routières, de protection au droit d'ouvrages conservés; curage, désamiantage et démolition de l'ouvrage; conservation et stabilisation des parois périmétriques en infrastructure à l'exception de la démolition partielle du voile mitoyen d'un coté du bâtiment; conservation du radier existant à l'exception des purges réalisées au droit des futures fondations du projet logements; remblaiement jusqu'à la cote +23.26 NGF au droit du projet logements; tri, gestion, évacuation et traçabilité des déchets; remise en état de site et repli des installations de chantier; consignation des réseaux; garde d'ouvrage; et plus généralement toutes suggestions induites. Il sera procédé au retrait de l'intégralité des MPCA repérés au diagnostic amiante avant démolition.
Afficher plus
La durée du marché court à compter de sa notification au titulaire (à titre indicatif début janvier 2013) jusqu'à réception des travaux (à titre indicatif début avril 2014); le délai d'exécution est de 15 mois maximum: le délai est composé de la période de préparation des travaux (un mois maximum à compter de la notification du marché) et de l'exécution des travaux (14 mois maximum à compter de la fin de la période de préparation des travaux).
Afficher plus
Au sens de la directive 2004/18/CE du 31.3.2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, fournitures et de services, le présent marché pourra faire l'objet d'options: prestations susceptibles d'être effectuées dans le cadre d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence.
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 51 rue Marjolin/126 rue Jules Guesde, 92300 Levallois-Perret, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Une lettre de candidature et le cas échéant d'habilitation du mandataire par les cotraitants (Dc1),
— Le(s) pouvoir(s) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement,
— Une déclaration sur l'honneur (Dc2) pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 8 et 38 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005,
— Une copie du/des jugements(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire.
— Une déclaration concernant le chiffre d'affaire global HT et la part du chiffre d'affaire relative aux services objet du marché réalisés au cours des 3 derniers exercices clos disponibles (Dc2),
— La preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Le candidat devra justifier pour chacun des 3 derniers exercices d'un chiffre d'affaire global minimum de 20 000 000 EUR (HT).
Capacité technique et professionnelle:
— Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (Dc2),
— Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années (Dc2),
— Une déclaration présentant une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (Dc2),
Afficher plus
— Une déclaration présentant certificats de capacité ou certificats de qualifications professionnelles (si oui, les décrire, indiquer où et comment ils peuvent être consultés), certificats de qualité (si oui, indiquer les références et les coordonnées de l'organisme certificateur).
Afficher plus
— Au titre de la liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, le candidat devra fournir au moins 5 références relative à la réalisation de travaux de désamiantage et démolition sur un bâtiment d'une hauteur supérieure à 40 m et d'une surface supérieure à 40 000 mètres carrés (brut de plancher); ces références devront être appuyées d'attestations de bonne exécution,
Afficher plus
— Au titre des certificats de qualifications professionnelles les candidats devront fournir: Qualibats 1512 et 1513 ou AFNOR Certification "Amiante friable" et "Amiante non friable à risques particuliers" (certificats obligatoires au regard de l'arrêté du 22.2.2007 modifié définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante); Qualibat 1113; Qualibat 1143; Qualibat 1252.
Afficher plus
Dépôts et garanties exigés: Sans objet.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Modalités de financement: fonds de la Semarelp dans le cadre du traité de concession d'aménagement de la ZAC Collange qui la lie à la ville de Levallois.
Modalités de paiement: application d'un prix global et forfaitaire ferme actualisable; périodicité de versement mensuelle des acomptes; paiements par virement bancaire (délai maximum de 45 jours); octroi d'une avance de 5 % du montant du marché, sur acceptation du titulaire du marché.
Afficher plus
Solidaire ou conjointe (dans cette dernière hypothèse il est à préciser que le mandataire devra se constituer solidaire de chacun des membres).
Par ailleurs, quelle que soit la forme du groupement, le mandataire devra obligatoirement disposer des capacités techniques requises pour les travaux de démolition.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2012-12-10 📅
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
L'ouverture des offres sera effectuée par le représentant légal du pouvoir adjudicateur, assisté d'un membre du personnel compétent dans la matière objet du marché et d'un membre du personnel compétent dans la matière des marchés.
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique notée sur 20: pertinence et adéquation des moyens humains et matériels mis à disposition dans le cadre de l'exécution des travaux (4 points); pertinence et adéquation de la méthodologie mise en place dans le cadre de l'exécution des travaux (8 points); 3)cohérence/optimisation du délai d'exécution (8 points) (60)
2. Management environnemental noté sur 20: démarche environnementale et moyens humains mis en œuvre pour la gestion environnementale du chantier et des avoisinants, techniques de réalisation du chantier et les principes mis en œuvre pour limiter les consommations de ressources (6 points); gestion et revalorisation des déchets du chantier: traçabilité des déchets de démolitions/de conditionnement/des terrassements éventuels, définition des centres de valorisation potentiels (4 points); mesures de sensibilisation, d'information, de formation sur le volet environnemental des travaux objet du marché dispensées au personnel et aux différents acteurs des chantiers (4 points); fréquentation/nombre de véhicules pendant les différentes phases du chantier, principales mesures prévues pour assurer la sécurité, pour minimiser et maîtriser les nuisances vis-à-vis des usagers et riverains (4 points); Politique globale de développement durable de l'entreprise (2 points) (5)
3. Prix noté sur 20 selon la formule paramétrique suivante: 20 - [(prix de l'offre - prix minimum attendu / prix maximum attendu - prix minimum attendu) x 20] (35)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: siège de la Semarelp
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. Aubry, directeur général
Adresse du profil d'acheteur: http://www.semarelp.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.semarelp.fr 🌏
Nom: Semarelp
Point de contact: Service marchés (horaires d'ouverture: du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00)
Mme Halipre
Téléphone: +33 141271475 📞
Fax: +33 141271418 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.semarelp.fr 🌏
URL des documents: http://www.semarelp.fr 🌏
: http://www.klekoon.com 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2012-10-09
Informations complémentaires
Le présent avis implique un marché de travaux passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert conformément à l'article 29 du décret n° 2005-1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics (article 3 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005).
Afficher plus
Le dossier de consultation des entreprises pourra être retiré par les candidats par voie électronique sur le site www.semarelp.fr rubrique "Appel d'offres" - Semarelp (hotline klekoon: +33 892222401); il pourra également être retiré sur place ou envoyé par voie postale suite à une demande par courrier ou par télécopie aux coordonnées renseignées au sein du présent avis.
Afficher plus
Seront sélectionnés les candidats dont les capacités techniques, économiques et financières seront jugées suffisantes au regard de l'importance des travaux objet du marché.
Avant remise de leur pli, les candidats devront effectuer une visite obligatoire des lieux. 2 dates (au choix des candidats) ont été fixées: le 15.11.2012 - 9:00 et le 28.11.2012 - 9:00; les modalités de visite sont précisées au sein du règlement de consultation.
Afficher plus
Les modalités de notation des critères (et de leurs sous-critères) sont précisées au sein du règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.10.2012.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179 F et I avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Nanterre
Source: OJS 2012/S 210-345490 (2012-10-26)
Avis d'attribution de marché (2013-02-14)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 9 360 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-02-14 📅
Date de publication: 2013-02-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 035-054757
Se réfère à l'avis: 2012/S 210-345490
Numéro JO-S: 35
Informations complémentaires
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 51 rue Marjolin/126 rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique notée sur 20 : pertinence et adéquation des moyens humains et matériels mis à disposition dans le cadre de l'exécution des travaux (4 points) ; pertinence et adéquation de la méthodologie mise en place dans le cadre de l'exécution des travaux (8 points) ; 3)cohérence/optimisation du délai d'exécution (8 points) (60)
2. Management environnemental noté sur 20 : démarche environnementale et moyens humains mis en oeuvre pour la gestion environnementale du chantier et des avoisinants, techniques de réalisation du chantier et les principes mis en oeuvre pour limiter les consommations de ressources (6 points) ; gestion et revalorisation des déchets du chantier : traçabilité des déchets de démolitions/de conditionnement/des terrassements éventuels, définition des centres de valorisation potentiels (4 points) ; mesures de sensibilisation, d'information, de formation sur le volet environnemental des travaux objet du marché dispensées au personnel et aux différents acteurs des chantiers (4 points) ; fréquentation/nombre de véhicules pendant les différentes phases du chantier, principales mesures prévues pour assurer la sécurité, pour minimiser et maîtriser les nuisances vis-à-vis des usagers et riverains (4 points) ; Politique globale de développement durable de l'entreprise (2 points) (5)
3. Prix noté sur 20 selon la formule paramétrique suivante : 20 - [ (prix de l'offre - prix minimum attendu / prix maximum attendu - prix minimum attendu) x 20 ] (35)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-02-05 📅
Nom: brunel demolition (mandataire du groupement constitué avec les entreprises genier deforge et Sobaten)
Adresse postale: 2 avenue Marcel Dassault - ZI de Vaucanson
Commune postale: Montfermeil
Code postal: 93370
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Source: OJS 2013/S 035-054757 (2013-02-14)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 9 360 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-02-14 📅
Date de publication: 2013-02-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 035-054757
Se réfère à l'avis: 2012/S 210-345490
Numéro JO-S: 35
Informations complémentaires
Sous-traitance intervenant dans le cadre des travaux suivants : travaux de curage et démolition ; mise en place de titants ; travaux de sciage.
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 51 rue Marjolin/126 rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique notée sur 20 : pertinence et adéquation des moyens humains et matériels mis à disposition dans le cadre de l'exécution des travaux (4 points) ; pertinence et adéquation de la méthodologie mise en place dans le cadre de l'exécution des travaux (8 points) ; 3)cohérence/optimisation du délai d'exécution (8 points) (60)
2. Management environnemental noté sur 20 : démarche environnementale et moyens humains mis en oeuvre pour la gestion environnementale du chantier et des avoisinants, techniques de réalisation du chantier et les principes mis en oeuvre pour limiter les consommations de ressources (6 points) ; gestion et revalorisation des déchets du chantier : traçabilité des déchets de démolitions/de conditionnement/des terrassements éventuels, définition des centres de valorisation potentiels (4 points) ; mesures de sensibilisation, d'information, de formation sur le volet environnemental des travaux objet du marché dispensées au personnel et aux différents acteurs des chantiers (4 points) ; fréquentation/nombre de véhicules pendant les différentes phases du chantier, principales mesures prévues pour assurer la sécurité, pour minimiser et maîtriser les nuisances vis-à-vis des usagers et riverains (4 points) ; Politique globale de développement durable de l'entreprise (2 points) (5)
3. Prix noté sur 20 selon la formule paramétrique suivante : 20 - [ (prix de l'offre - prix minimum attendu / prix maximum attendu - prix minimum attendu) x 20 ] (35)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-02-05 📅
Nom: brunel demolition (mandataire du groupement constitué avec les entreprises genier deforge et Sobaten)
Adresse postale: 2 avenue Marcel Dassault - ZI de Vaucanson
Commune postale: Montfermeil
Code postal: 93370
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Source: OJS 2013/S 035-054757 (2013-02-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)