Travaux de construction de l'espace Pinaud | Ville d'Enghien les Bains

Date	Document
2012-11-13	Avis de marché

La construction porte sur une surface utile de 1 862 m², répartie sur deux niveaux. Les surfaces affectées sont de 358 m² pour l'école de musique et de 482 m² pour l'école de danse. Le bâtiment comprend par ailleurs une salle polyvalente et sa régie de 192 m², ainsi qu'un espace de convivialité de 143 m². La surface restante de 687 m² est partagée entre les services administratifs et les locaux techniques et logistiques. L'opération comprend également la réalisation d'un parking souterrain sur un niveau, ainsi que des travaux de Vrd. Le marché est un marché unique comportant 13 lots techniques auxquels s'ajoute le lot no00: généralités tous corps d'etat, lot no01: terrassements - fondations - gros œuvre - charpente métallique - bardage bois, lot no02: couverture - etanchéité, lot no03: menuiseries extérieures - occultations, lot no04: doublage - cloisons - faux plafonds, lot no05: menuiseries intérieures, lot no06: métallerie - serrurerie, lot no07: revêtements de sols et muraux, lot no08: peinture, lot no09: plomberie - sanitaires, lot no10: chauffage/ventilation, lot no11: electricité courants forts et courants faibles, lot no12: ascenseur, lot no13: vrd/voirie réseaux divers.

Le candidat a la possibilité de demander que le dossier de consultation lui soit adressé par voie postale, qui sera envoyé sous forme de Cd-Rom. La demande de retrait du dossier de consultation des entreprises est adressée par voie électronique à l'adresse marchepublic@enghien95.fr ou par télécopie au +33 134284607. Il peut également le télécharger sur le site https://www.achatpublic.com. Les personnes qui souhaitent télécharger le DCE peuvent indiquer le nom de la personne physique chargée du téléchargement ainsi qu'une adresse électronique afin que puisse leur être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation. Cette identification est facultative. Les candidats peuvent présenter des variantes par rapport aux matériels, matériaux et/ou principes de base, sous réserve: - que les solutions proposées soient de niveau au moins équivalent à celui défini dans le marché - que soit jointe à chaque solution variante une décompositionde prix global et forfaitaire séparée, et une notice explicative motivant le choix de cette variante avec la documentation correspondante - que soit joint un acte d'engagement séparé faisant mention du numéro de la variante proposée - que soit annexé un tableau comparatif récapitulant toutes les solutions proposées, et permettant une analyse des avantages, inconvénients et incidences du coût des différentes variantes par rapport au projet de base. Les candidats répondront, toutefois, obligatoirement à la solution de base telle que décrite dans le cahier des charges. A défaut, l'offre sera déclarée irrégulière. les offres peuvent être adressées par voie postale ou remises en main propre au service destinataire sur support papier, ou transmises par voie électronique. Le retrait du dossier de consultation sous forme électronique n'oblige pas à une transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Le choix du mode de transmission n'est pas exclusif. Le candidat peut transmettre son offre, à la fois par voie électronique et, à titre de copie sauvegarde, sur support physique électronique ou sur support papier. Les conditions d'ouverture de la copie de sauvegarde sont fixées par l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. Transmission par voie postale ou remise en mains propres les offres peuvent être adressées par voie postale ou remises en main propre au service destinataire, sur support papier. Les offres sont transmises par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé (ou tout autre moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception), avant la date et l'heure limites indiquées dans le présent avis sous peine d'être renvoyées à leurs auteurs. L'enveloppe porte l'adresse suivante: service achats- marchés publics, 57 rue du Général de Gaulle 95880 Enghien, Les Bains. Le pli indique la mention suivante: " Marché no 95 210 89 ST 12- 060 relatif aux travaux de construction de l'espace Pinaud - ne pas ouvrir avant la seance d'ouverture des plis " L'enveloppe contient les justifications à produire prévues à l'article 45 du code des marchés publics, ainsi que les pièces justificatives de l'offre (acte d'engagement, décomposition du prix global et forfaitaire par lot technique, planning d'exécution des travaux, mémoire technique). Transmission par voie électronique les conditions de transmission des offres par voie électronique sont les suivantes: la remise de l'offre du candidat par voie électronique est autorisée. La plate-forme de dématérialisation est la suivante: https//:www.achatpublic.com. Copie de sauvegarde le candidat ayant transmis son offre par voie électronique pourra, utilement, transmettre une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie doit être transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention " copie de sauvegarde ". La copie sur support physique électronique doit être revêtu de la signature électronique. La copie de sauvegarde doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des offres. Le candidat devra joindre à son offre un mémoire technique permettant notamment d'apprécier la valeur technique des propositions pour chacun des lots et détaillant: - les moyens mis en oeuvre: moyens techniques et humains affectés expressément au chantier (et notamment nombre et qualifications techniques des personnes affectées au chantier); fonctions (production des définitions de fonction) et qualifications de l'encadrement (production de Cv); matériel spécifique si nécessaire; provenance des matériaux - les modalités d'interventions, organisation du chantier et moyens: modalités d'intervention en site contraint avec prise en compte de l'accès unique via le boulevard H. Pinaud qui est une rue avec un seul sens de circulation, des contraintes d'accès pour les livraisons, de l'accès au chantier en pleine agglomération, de l'exiguïté du terrain, de la mitoyenneté avec les logements individuels en périphérie; moyens mis en œuvre pour la livraison des matériaux limitée à la seule emprise du chantier telle que décrite dans le plan de principe d'installation de chantier, dispositions prises prévues pour le stockage de ceux-ci, moyens déployés pour l'évacuation des gravois au fur et à mesure de l'avancement des travaux - le calendrier d'exécution des travaux: production d'un planning d'exécution présenté par lots, qui devra être détaillé, cohérent et réaliste, en tenant compte du fait que la date butoir de réception des travaux est fixée au 14.2.2014 et que le candidat ne pourra proposer une date postérieure; moyens mis en œuvre pour garantir le respect de ce planning (moyens en encadrement, personnel et matériels notamment) - la démarche HQE définie dans la notice environnementale: définition des modalités de tri sélectif envisagé (organisation des filières d'évacuation et de stockage, organisation interne de la société, organisation spécifique mise en place sur cette opération), réduction des nuisances, choix des matériaux, gestion de l'énergie, qualité sanitaire des espaces et le l'air, gestion de l'eau. Qualifications demandées au niveau de la candidature: Qualifications Qualibat pour les lots 1 à 10 & 13: Lot 01 Terrassements - fondations - gros-œuvre - façades: 1213. Puits et tranchées blindées, 1311 Terrassements, 1412 Echafaudages, 1442 Etaiement, 2113 Maçonnerie et béton armé courant, 2412 Construction et structures métalliques, 3813 Tous types de bardages, 7133 Isolation thermique par l'extérieur lot 02 Couverture - etanchéité: 3213 Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles lot 03 Menuiseries extérieures / Occultations: 3513 Fourniture et pose certifiées de menuiserie extérieures, 3722 Fabrication et pose de façades-rideaux, 3813 Tous types de bardages lot 04 Doublages/ Cloisons/Faux-Plafonds: 4132 Plaques de plâtre, 4143 Protection contre l'incendie à base de plâtre et matériaux isolants associés, 4221 Fourniture et pose de cloisons amovibles, 6612 Fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires, 7213 Isolation et traitement acoustique Lot 05 Menuiseries intérieures: 4312 Fourniture et pose de menuiserie bois, 9112 Agencement Lot 06 Métallerie/Serrurerie: 4412 Métallerie, 4421 Structures métalliques, 4532 Fabrication et pose de protections solaires Lot 07 Revêtements de sols et muraux: 4342 Parquets Collés, 6223 Revêtements résilients (PVC, caoutchouc, linoléum), 6263 Revêtements de sols sportifs " systèmes combinés ", 6292 Revêtements de sols à base de bois, collés ou flottants, 6343 Carrelage - travaux d'étanchéité, 7223 Isolation antivibratile lot 08peinture: 6112 Peinture et ravalement Lot 09 Plomberie - sanitaires: 5112 Plomberie - sanitaires Lot 10 Chauffage/Ventilation: 5312 Installations thermiques, 5322 Tuyauteries d'installation thermiques, 5331 Brûleurs, 5342 Régulation, 5432 conduits Aéraulique Lot 13 Vrd/ Voirie Réseaux Divers: 1312 Terrassement, 1323 Canalisations, 1331 Poteaux et clôtures, 1341 Aménagements de chaussée et trottoirs, 1342 Pavages extérieurs, 1362 Récupération des Ep Qualifications Qualibat et Qualifelec pour le lot 11 Electricité courants forts et courants faibles: Qualifelec Electrotechnique (E2-C2), Qualifelec Courants Faibles (CF 3-dtc-dst-dav-dgt), Qualibat 5822 Paratonnerre Pour le lot no 12, " Ascenseur ", la certification ISO 9001, norme internationale de management de la Qualité, indispensable pour permettre d'apposer le marquage " ce " sur l'appareil avant mise en service et livraison. Les candidatures qui ne seront pas recevables en application des articles 43 et 44, quine seront pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45, ou qui ne présenteront pas de garanties professionnelles et financières suffisantes, ne seront pas admises. En application de l'article 52 alinéa 1 du Code de marchés publics, il pourra être demandé aux entreprises dont les pièces de candidature sont incomplètes, de fournir les justificatifs manquants dans un délai inférieur à 2 jours ouvrables à compter de l'envoi de la demande. Le candidat, qui, soit, ne dispose pas des qualifications demandées ou des références équivalentes, soit, est dans l'impossibilité objective de produire les documents financiers demandés, pourra présenter tout autre justificatif équivalent permettant d'apprécier ses capacités professionnelles et financières. Le critère "Délai d'exécution" sera apprécié au regard de la date de réception des travaux, sur laquelle s'engage le candidat dans l'acte d'engagement. Il est précisé que la date butoirde réception des travaux est fixée au 14.2.2014. Dans l'éventualité ou le candidat s'engage sur une date postérieure à celle du 14.2.2014, son offre sera déclarée irrégulière. Le candidat qui proposera la date de réception des travaux le plus en amont de la date butoir et donc le délai d'exécution le plus court, obtiendra la meilleure note. La date du 6.2.2013 fixée à l'article Ii.3 est la date prévisionnelle de notification du marché et de démarrage de la période de préparation du chantier. La période de préparation est d'une durée d'un mois. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.11.2012.

Ce marché a pour objet la construction d'un espace dédié l'apprentissage et à la pratique de la musique et de la danse à Enghien-les-Bains. Il est précisé que la construction s'inscrit dans une démarche HQE (haute qualité environnementale) et BBC (bâtiment basse consommation).

— Le document valant acte de candidature; - les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société - une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, établie conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du code des marchés publics.

La déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles; si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, les bilans ou extraits de bilan, concernant les 3 dernières années, pour les candidats pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

Le candidat devra être titulaire de qualifications Qualibat ou Qualifelec mentionnées dans la rubrique Vi.3 "Autres informations". A défaut de qualifications, le candidat pourra apporter la preuve de sa capacité professionnelle en produisant, notamment, une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années. Ces références devront être équivalentes aux qualifications demandées tant en technicité qu'en quantités mises en œuvre. Elles doivent attester de la bonne exécution de prestations antérieures. Ces références devront être présentées à l'appui de certificats de capacité du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat précisant les coordonnées téléphoniques d'un interlocuteur représentant le donneur d'ordre; Ces références devront indiquer le montant, le contenu des travaux, la date et la désignation du donneur d'ordre. Pour le lot no 12 "Ascenseur", le candidat devra produire, la certification ISO 9001, norme internationale de management de la qualité, indispensable pour permettre d'apposer le marquage "Ce" sur l'appareil avant mise en service et livraison.

Il est appliqué une retenue de garantie de 5 % sur toutes les sommes dues à titre d'acompte, destinée à garantir le maître de l'ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier peut être le créancier à un titre quelconque dans le cadre du marché. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Une avance sera versée au titulaire sauf renoncement de sa part. Le versement de l'avance est subordonné à la constitution d'une garantie à première demande couvrant l'intégralité du montant de l'avance, ou, si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire.

Le délai de paiement est de 30 jours. Les dépenses seront financées sur les fonds propres de la commune.

Le marché sera attribué soit à une entreprise générale, soit à un groupement d'entreprises conjoint ou solidaire. En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. En application de l'article 51-vi du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.

Les membres du service marchés publics chargés du suivi de la procédure - les membres des services chargés du contrôle de l'exécution des prestations - les membres du bureau d'étude technique chargés du suivi du marché - le comptable public.

Le candidat a la possibilité de demander que le dossier de consultation lui soit adressé par voie postale, qui sera envoyé sous forme de Cd-Rom. La demande de retrait du dossier de consultation des entreprises est adressée par voie électronique à l'adresse marchepublic@enghien95.fr ou par télécopie au +33 134284607. Il peut également le télécharger sur le site https://www.achatpublic.com. Les personnes qui souhaitent télécharger le DCE peuvent indiquer le nom de la personne physique chargée du téléchargement ainsi qu'une adresse électronique afin que puisse leur être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation. Cette identification est facultative. Les candidats peuvent présenter des variantes par rapport aux matériels, matériaux et/ou principes de base, sous réserve: - que les solutions proposées soient de niveau au moins équivalent à celui défini dans le marché - que soit jointe à chaque solution variante une décompositionde prix global et forfaitaire séparée, et une notice explicative motivant le choix de cette variante avec la documentation correspondante - que soit joint un acte d'engagement séparé faisant mention du numéro de la variante proposée - que soit annexé un tableau comparatif récapitulant toutes les solutions proposées, et permettant une analyse des avantages, inconvénients et incidences du coût des différentes variantes par rapport au projet de base. Les candidats répondront, toutefois, obligatoirement à la solution de base telle que décrite dans le cahier des charges. A défaut, l'offre sera déclarée irrégulière. les offres peuvent être adressées par voie postale ou remises en main propre au service destinataire sur support papier, ou transmises par voie électronique. Le retrait du dossier de consultation sous forme électronique n'oblige pas à une transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Le choix du mode de transmission n'est pas exclusif. Le candidat peut transmettre son offre, à la fois par voie électronique et, à titre de copie sauvegarde, sur support physique électronique ou sur support papier. Les conditions d'ouverture de la copie de sauvegarde sont fixées par l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. Transmission par voie postale ou remise en mains propres les offres peuvent être adressées par voie postale ou remises en main propre au service destinataire, sur support papier. Les offres sont transmises par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé (ou tout autre moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception), avant la date et l'heure limites indiquées dans le présent avis sous peine d'être renvoyées à leurs auteurs. L'enveloppe porte l'adresse suivante: service achats- marchés publics, 57 rue du Général de Gaulle 95880 Enghien, Les Bains. Le pli indique la mention suivante: " Marché no 95 210 89 ST 12- 060 relatif aux travaux de construction de l'espace Pinaud - ne pas ouvrir avant la seance d'ouverture des plis " L'enveloppe contient les justifications à produire prévues à l'article 45 du code des marchés publics, ainsi que les pièces justificatives de l'offre (acte d'engagement, décomposition du prix global et forfaitaire par lot technique, planning d'exécution des travaux, mémoire technique). Transmission par voie électronique les conditions de transmission des offres par voie électronique sont les suivantes: la remise de l'offre du candidat par voie électronique est autorisée. La plate-forme de dématérialisation est la suivante: https//:www.achatpublic.com. Copie de sauvegarde le candidat ayant transmis son offre par voie électronique pourra, utilement, transmettre une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie doit être transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention " copie de sauvegarde ". La copie sur support physique électronique doit être revêtu de la signature électronique. La copie de sauvegarde doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des offres. Le candidat devra joindre à son offre un mémoire technique permettant notamment d'apprécier la valeur technique des propositions pour chacun des lots et détaillant: - les moyens mis en oeuvre: moyens techniques et humains affectés expressément au chantier (et notamment nombre et qualifications techniques des personnes affectées au chantier); fonctions (production des définitions de fonction) et qualifications de l'encadrement (production de Cv); matériel spécifique si nécessaire; provenance des matériaux - les modalités d'interventions, organisation du chantier et moyens: modalités d'intervention en site contraint avec prise en compte de l'accès unique via le boulevard H. Pinaud qui est une rue avec un seul sens de circulation, des contraintes d'accès pour les livraisons, de l'accès au chantier en pleine agglomération, de l'exiguïté du terrain, de la mitoyenneté avec les logements individuels en périphérie; moyens mis en œuvre pour la livraison des matériaux limitée à la seule emprise du chantier telle que décrite dans le plan de principe d'installation de chantier, dispositions prises prévues pour le stockage de ceux-ci, moyens déployés pour l'évacuation des gravois au fur et à mesure de l'avancement des travaux - le calendrier d'exécution des travaux: production d'un planning d'exécution présenté par lots, qui devra être détaillé, cohérent et réaliste, en tenant compte du fait que la date butoir de réception des travaux est fixée au 14.2.2014 et que le candidat ne pourra proposer une date postérieure; moyens mis en œuvre pour garantir le respect de ce planning (moyens en encadrement, personnel et matériels notamment) - la démarche HQE définie dans la notice environnementale: définition des modalités de tri sélectif envisagé (organisation des filières d'évacuation et de stockage, organisation interne de la société, organisation spécifique mise en place sur cette opération), réduction des nuisances, choix des matériaux, gestion de l'énergie, qualité sanitaire des espaces et le l'air, gestion de l'eau. Qualifications demandées au niveau de la candidature: Qualifications Qualibat pour les lots 1 à 10 & 13: Lot 01 Terrassements - fondations - gros-œuvre - façades: 1213. Puits et tranchées blindées, 1311 Terrassements, 1412 Echafaudages, 1442 Etaiement, 2113 Maçonnerie et béton armé courant, 2412 Construction et structures métalliques, 3813 Tous types de bardages, 7133 Isolation thermique par l'extérieur lot 02 Couverture - etanchéité: 3213 Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles lot 03 Menuiseries extérieures / Occultations: 3513 Fourniture et pose certifiées de menuiserie extérieures, 3722 Fabrication et pose de façades-rideaux, 3813 Tous types de bardages lot 04 Doublages/ Cloisons/Faux-Plafonds: 4132 Plaques de plâtre, 4143 Protection contre l'incendie à base de plâtre et matériaux isolants associés, 4221 Fourniture et pose de cloisons amovibles, 6612 Fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires, 7213 Isolation et traitement acoustique Lot 05 Menuiseries intérieures: 4312 Fourniture et pose de menuiserie bois, 9112 Agencement Lot 06 Métallerie/Serrurerie: 4412 Métallerie, 4421 Structures métalliques, 4532 Fabrication et pose de protections solaires Lot 07 Revêtements de sols et muraux: 4342 Parquets Collés, 6223 Revêtements résilients (PVC, caoutchouc, linoléum), 6263 Revêtements de sols sportifs " systèmes combinés ", 6292 Revêtements de sols à base de bois, collés ou flottants, 6343 Carrelage - travaux d'étanchéité, 7223 Isolation antivibratile lot 08peinture: 6112 Peinture et ravalement Lot 09 Plomberie - sanitaires: 5112 Plomberie - sanitaires Lot 10 Chauffage/Ventilation: 5312 Installations thermiques, 5322 Tuyauteries d'installation thermiques, 5331 Brûleurs, 5342 Régulation, 5432 conduits Aéraulique Lot 13 Vrd/ Voirie Réseaux Divers: 1312 Terrassement, 1323 Canalisations, 1331 Poteaux et clôtures, 1341 Aménagements de chaussée et trottoirs, 1342 Pavages extérieurs, 1362 Récupération des Ep Qualifications Qualibat et Qualifelec pour le lot 11 Electricité courants forts et courants faibles: Qualifelec Electrotechnique (E2-C2), Qualifelec Courants Faibles (CF 3-dtc-dst-dav-dgt), Qualibat 5822 Paratonnerre Pour le lot no 12, " Ascenseur ", la certification ISO 9001, norme internationale de management de la Qualité, indispensable pour permettre d'apposer le marquage " ce " sur l'appareil avant mise en service et livraison. Les candidatures qui ne seront pas recevables en application des articles 43 et 44, quine seront pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45, ou qui ne présenteront pas de garanties professionnelles et financières suffisantes, ne seront pas admises. En application de l'article 52 alinéa 1 du Code de marchés publics, il pourra être demandé aux entreprises dont les pièces de candidature sont incomplètes, de fournir les justificatifs manquants dans un délai inférieur à 2 jours ouvrables à compter de l'envoi de la demande. Le candidat, qui, soit, ne dispose pas des qualifications demandées ou des références équivalentes, soit, est dans l'impossibilité objective de produire les documents financiers demandés, pourra présenter tout autre justificatif équivalent permettant d'apprécier ses capacités professionnelles et financières. Le critère "Délai d'exécution" sera apprécié au regard de la date de réception des travaux, sur laquelle s'engage le candidat dans l'acte d'engagement. Il est précisé que la date butoirde réception des travaux est fixée au 14.2.2014. Dans l'éventualité ou le candidat s'engage sur une date postérieure à celle du 14.2.2014, son offre sera déclarée irrégulière. Le candidat qui proposera la date de réception des travaux le plus en amont de la date butoir et donc le délai d'exécution le plus court, obtiendra la meilleure note. La date du 6.2.2013 fixée à l'article Ii.3 est la date prévisionnelle de notification du marché et de démarrage de la période de préparation du chantier. La période de préparation est d'une durée d'un mois.

Informations complémentaires

Le candidat a la possibilité de demander que le dossier de consultation lui soit adressé par voie postale, qui sera envoyé sous forme de Cd-Rom. La demande de retrait du dossier de consultation des entreprises est adressée par voie électronique à l'adresse marchepublic@enghien95.fr ou par télécopie au +33 134284607. Il peut également le télécharger sur le site https://www.achatpublic.com. Les personnes qui souhaitent télécharger le DCE peuvent indiquer le nom de la personne physique chargée du téléchargement ainsi qu'une adresse électronique afin que puisse leur être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation. Cette identification est facultative. Les candidats peuvent présenter des variantes par rapport aux matériels, matériaux et/ou principes de base, sous réserve: - que les solutions proposées soient de niveau au moins équivalent à celui défini dans le marché - que soit jointe à chaque solution variante une décompositionde prix global et forfaitaire séparée, et une notice explicative motivant le choix de cette variante avec la documentation correspondante - que soit joint un acte d'engagement séparé faisant mention du numéro de la variante proposée - que soit annexé un tableau comparatif récapitulant toutes les solutions proposées, et permettant une analyse des avantages, inconvénients et incidences du coût des différentes variantes par rapport au projet de base. Les candidats répondront, toutefois, obligatoirement à la solution de base telle que décrite dans le cahier des charges. A défaut, l'offre sera déclarée irrégulière. les offres peuvent être adressées par voie postale ou remises en main propre au service destinataire sur support papier, ou transmises par voie électronique. Le retrait du dossier de consultation sous forme électronique n'oblige pas à une transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Le choix du mode de transmission n'est pas exclusif. Le candidat peut transmettre son offre, à la fois par voie électronique et, à titre de copie sauvegarde, sur support physique électronique ou sur support papier. Les conditions d'ouverture de la copie de sauvegarde sont fixées par l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. Transmission par voie postale ou remise en mains propres les offres peuvent être adressées par voie postale ou remises en main propre au service destinataire, sur support papier. Les offres sont transmises par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé (ou tout autre moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception), avant la date et l'heure limites indiquées dans le présent avis sous peine d'être renvoyées à leurs auteurs. L'enveloppe porte l'adresse suivante: service achats- marchés publics, 57 rue du Général de Gaulle 95880 Enghien, Les Bains. Le pli indique la mention suivante: " Marché no 95 210 89 ST 12- 060 relatif aux travaux de construction de l'espace Pinaud - ne pas ouvrir avant la seance d'ouverture des plis " L'enveloppe contient les justifications à produire prévues à l'article 45 du code des marchés publics, ainsi que les pièces justificatives de l'offre (acte d'engagement, décomposition du prix global et forfaitaire par lot technique, planning d'exécution des travaux, mémoire technique). Transmission par voie électronique les conditions de transmission des offres par voie électronique sont les suivantes: la remise de l'offre du candidat par voie électronique est autorisée. La plate-forme de dématérialisation est la suivante: https//:www.achatpublic.com. Copie de sauvegarde le candidat ayant transmis son offre par voie électronique pourra, utilement, transmettre une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie doit être transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention " copie de sauvegarde ". La copie sur support physique électronique doit être revêtu de la signature électronique. La copie de sauvegarde doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des offres. Le candidat devra joindre à son offre un mémoire technique permettant notamment d'apprécier la valeur technique des propositions pour chacun des lots et détaillant: - les moyens mis en oeuvre: moyens techniques et humains affectés expressément au chantier (et notamment nombre et qualifications techniques des personnes affectées au chantier); fonctions (production des définitions de fonction) et qualifications de l'encadrement (production de Cv); matériel spécifique si nécessaire; provenance des matériaux - les modalités d'interventions, organisation du chantier et moyens: modalités d'intervention en site contraint avec prise en compte de l'accès unique via le boulevard H. Pinaud qui est une rue avec un seul sens de circulation, des contraintes d'accès pour les livraisons, de l'accès au chantier en pleine agglomération, de l'exiguïté du terrain, de la mitoyenneté avec les logements individuels en périphérie; moyens mis en œuvre pour la livraison des matériaux limitée à la seule emprise du chantier telle que décrite dans le plan de principe d'installation de chantier, dispositions prises prévues pour le stockage de ceux-ci, moyens déployés pour l'évacuation des gravois au fur et à mesure de l'avancement des travaux - le calendrier d'exécution des travaux: production d'un planning d'exécution présenté par lots, qui devra être détaillé, cohérent et réaliste, en tenant compte du fait que la date butoir de réception des travaux est fixée au 14.2.2014 et que le candidat ne pourra proposer une date postérieure; moyens mis en œuvre pour garantir le respect de ce planning (moyens en encadrement, personnel et matériels notamment) - la démarche HQE définie dans la notice environnementale: définition des modalités de tri sélectif envisagé (organisation des filières d'évacuation et de stockage, organisation interne de la société, organisation spécifique mise en place sur cette opération), réduction des nuisances, choix des matériaux, gestion de l'énergie, qualité sanitaire des espaces et le l'air, gestion de l'eau. Qualifications demandées au niveau de la candidature: Qualifications Qualibat pour les lots 1 à 10 & 13: Lot 01 Terrassements - fondations - gros-œuvre - façades: 1213. Puits et tranchées blindées, 1311 Terrassements, 1412 Echafaudages, 1442 Etaiement, 2113 Maçonnerie et béton armé courant, 2412 Construction et structures métalliques, 3813 Tous types de bardages, 7133 Isolation thermique par l'extérieur lot 02 Couverture - etanchéité: 3213 Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles lot 03 Menuiseries extérieures / Occultations: 3513 Fourniture et pose certifiées de menuiserie extérieures, 3722 Fabrication et pose de façades-rideaux, 3813 Tous types de bardages lot 04 Doublages/ Cloisons/Faux-Plafonds: 4132 Plaques de plâtre, 4143 Protection contre l'incendie à base de plâtre et matériaux isolants associés, 4221 Fourniture et pose de cloisons amovibles, 6612 Fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires, 7213 Isolation et traitement acoustique Lot 05 Menuiseries intérieures: 4312 Fourniture et pose de menuiserie bois, 9112 Agencement Lot 06 Métallerie/Serrurerie: 4412 Métallerie, 4421 Structures métalliques, 4532 Fabrication et pose de protections solaires Lot 07 Revêtements de sols et muraux: 4342 Parquets Collés, 6223 Revêtements résilients (PVC, caoutchouc, linoléum), 6263 Revêtements de sols sportifs " systèmes combinés ", 6292 Revêtements de sols à base de bois, collés ou flottants, 6343 Carrelage - travaux d'étanchéité, 7223 Isolation antivibratile lot 08peinture: 6112 Peinture et ravalement Lot 09 Plomberie - sanitaires: 5112 Plomberie - sanitaires Lot 10 Chauffage/Ventilation: 5312 Installations thermiques, 5322 Tuyauteries d'installation thermiques, 5331 Brûleurs, 5342 Régulation, 5432 conduits Aéraulique Lot 13 Vrd/ Voirie Réseaux Divers: 1312 Terrassement, 1323 Canalisations, 1331 Poteaux et clôtures, 1341 Aménagements de chaussée et trottoirs, 1342 Pavages extérieurs, 1362 Récupération des Ep Qualifications Qualibat et Qualifelec pour le lot 11 Electricité courants forts et courants faibles: Qualifelec Electrotechnique (E2-C2), Qualifelec Courants Faibles (CF 3-dtc-dst-dav-dgt), Qualibat 5822 Paratonnerre Pour le lot no 12, " Ascenseur ", la certification ISO 9001, norme internationale de management de la Qualité, indispensable pour permettre d'apposer le marquage " ce " sur l'appareil avant mise en service et livraison. Les candidatures qui ne seront pas recevables en application des articles 43 et 44, quine seront pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45, ou qui ne présenteront pas de garanties professionnelles et financières suffisantes, ne seront pas admises. En application de l'article 52 alinéa 1 du Code de marchés publics, il pourra être demandé aux entreprises dont les pièces de candidature sont incomplètes, de fournir les justificatifs manquants dans un délai inférieur à 2 jours ouvrables à compter de l'envoi de la demande. Le candidat, qui, soit, ne dispose pas des qualifications demandées ou des références équivalentes, soit, est dans l'impossibilité objective de produire les documents financiers demandés, pourra présenter tout autre justificatif équivalent permettant d'apprécier ses capacités professionnelles et financières. Le critère "Délai d'exécution" sera apprécié au regard de la date de réception des travaux, sur laquelle s'engage le candidat dans l'acte d'engagement. Il est précisé que la date butoirde réception des travaux est fixée au 14.2.2014. Dans l'éventualité ou le candidat s'engage sur une date postérieure à celle du 14.2.2014, son offre sera déclarée irrégulière. Le candidat qui proposera la date de réception des travaux le plus en amont de la date butoir et donc le délai d'exécution le plus court, obtiendra la meilleure note. La date du 6.2.2013 fixée à l'article Ii.3 est la date prévisionnelle de notification du marché et de démarrage de la période de préparation du chantier. La période de préparation est d'une durée d'un mois.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.11.2012.