Travaux d'extension du réseau d'assainissement (COL 02), de renouvellement et d'extension du réseau d'eau potable (OP no644 et 675) et d'extension du réseau d'eaux pluviales (Col_Ep_011), quartier des Vallières sur la commune de Colomars

Quantité ou étendue

Délai d'exécution: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative des candidats, qui devront le préciser dans l'acte d'engagement.Si les candidats ne complètent pas l'acte d' engagement, c'est le délai maximum, de 60 semaines qui s'appliquera.Le délai court à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.Ce délai ne comprend pas:— Une période de préparation, d'une durée de huit (8) semaines, nécessaire à l'obtention des autorisations administratives, à l'installation du chantier, à la fourniture d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et à la réalisation du programme d'exécution,— Une période d'arrêt de chantier de 3 semaines en été chaque année,— Une période d'arrêt de chantier en décembre de 2 semaines chaque année.La date prévisionnelle de lancement des travaux: 2ème semestre 2012.

Informations complémentaires

1. La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 du code des marchés publics. La sélection des candidatures portera sur les capacités professionnelles et financières du candidat qui seront appréciées au vu des renseignements fournis. Jugement des offres: l'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés suivants:

Critère no1: le prix des travaux: 50 %, noté sur 20;

Critère no2: la valeur technique de l'offre au vu du mémoire technique et des sous détails de prix: 40 %, noté sur 20.

Le mémoire technique devra comporter les chapitres suivants:

A. Organisation du chantier (8 points). Dans ce chapitre, le candidat devra détailler l' organisation mise en oeuvre pour la réalisation des travaux au regard des contraintes particulières du chantier. Il décrira notamment: - les moyens humains et matériels mis en oeuvre: Seront notamment indiqués la composition des équipes et leur affectation, les moyens matériels dont elles disposent, le rôle de chaque intervenant et l' organisation générale de l' entreprise ou du groupement, ainsi que les CV du personnel encadrant. - Le planning prévisionnel d'exécution des travaux: ce planning devra mettre en évidence le phasage du chantier par tronçon (emprise, durée, sens de progression des travaux), la nature des équipes mobilisées. La succession des interventions (terrassement, pose, remblais, réfection de chaussée...) devra être clairement indiquée. Les cadences prévisionnelles, devront tenir compte des contraintes du chantier. - Gestion de la circulation: le candidat devra expliciter et justifier les dispositions qu'il compte mettre en oeuvre pendant la durée des travaux pour gérer la circulation automobile et piétonne;

B. Méthodologie d'exécution: (8 points). - Exécution des tranchées: le candidat devra décrire, en fonction des contraintes du chantier, de la spécificité des réseaux posés et de l'organisation prévue, la méthodologie envisagée pour l'exécution des points suivants: - le repérage des réseaux et l'exécution des sondages, - la réalisation et la protection des fouilles, la pose des canalisations et des regards en tranchée, la méthodologie de remblaiement, - l'Organisation de la réfection de chaussée provisoire et définitive, - la mise en service des ouvrages. - Exécution des forages dirigés: Le candidat devra détailler la méthodologie envisagée pour l'exécution des forages dirigés au regard des contraintes de site et de chantier (terrain privée, nature du sol, circulation....);

C. Coherence entre les sous details de prix et le memoire technique: (4 points). Dans ce chapitre, le candidat sera noté sur la cohérence entre les sous-détails de prix demandés à l' article 4.1.2., les éléments de son mémoire technique et les exigences du cahier des charges. Les sous détails de prix devront à minima comprendre: - la main d'oeuvre, les matériels, les fournitures, les sous-traitances, les frais généraux (chantier siège), les aléas et les bénéfices, - les bases de calcul (cadences rendements) - les formules du tableau. Pour en faciliter la compréhension, ces éléments seront exprimés avec les quantités suivantes: - mains d'oeuvre, matériels: en heure ou en jour (h ou j) - terrassement (déblais / remblais, réfection de chaussée): en mètre cube (m3). Les cadences prévisionnelles et les moyens humains et matériels renseignés devront être cohérents avec les éléments du mémoire technique. Une note permettant d'expliquer les hypothèses prises lors de l'élaboration des sous-détails de prix (densité des matériaux, coefficient de foisonnement...) sera particulièrement appréciée. Critère no3: le délai d'exécution: 10 %, noté sur 20. Une note sera attribuée au candidat proposant le délai le plus court, tel que fixé à l'acte d'engagement. Les notes des autres candidats seront calculées par un ratio entre le délai proposé par le candidat moins disant et le délai de chaque candidat, rapporté à la note 20. 2. A compter du 1.1.2010 et conformément à l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l' identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que l'identification vous permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos propres moyens les informations communiquées. - conditions de remise des plis: Les candidats pourront choisir l'une des trois procédures suivantes: par voie électronique uniquement; Seule la copie de sauvegarde est transmise par courrier. - précisions concernant la remise des plis par courrier: les plis devront être expédiés par la poste en recommandé avec avis de réception ou remis contre récépissé. - précisions concernant la remise des plis par voie électronique: Les formats électroniques acceptés sont ceux des pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) fournie par le pouvoir adjudicateur. Sont aussi acceptés, pour les documents scannés, les formats suivant: PDF, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF ou GIF. - le niveau de signature électronique demandé au(x) candidat(s) pour sa(leurs) réponse(s) électronique(s) est au moins de niveau 2 d'un certificat référencé minefi. - la copie de sauvegarde (sur support physique CD-ROM, DVD-ROM ..., ou sur support papier) peut être envoyée par l'opérateur économique dans les conditions prévues par l' arrêté ministériel no 11 du 28.8.2006. Cette copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des plis et être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde" à l'adresse indiquée à l' article relatif à la remise sur support papier ou support physique électronique du règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.3.2012.