Travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments. Tous sites
Pôle Equipements Travaux Services
La présente consultation porte sur les travaux d'entretien et d'aménagement de l'ensemble du patrimoine hospitalier de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille. Ce patrimoine immobilier est composé:
— Des établissements d'accueil des malades, de consultations, d'investigations et de soins,
— Des bâtiments administratifs,
— Des établissements de recherche, d'enseignement, de formation, les crèches, les centres médicaux psychologiques, et autres bâtiments ou locaux nécessaires à l'exercice de la mission hospitalo-universitaire.
Le délai de réception des offres était de 2012-12-20. L'appel d'offres a été publié le 2012-11-09.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Air Liquide Sante
- • BPVR Provence
- • ECAM
- • France Entretien
- • Groupement Bertea/cooperative marseillaise
- • Groupement d'entreprises energetique sanitaire/Sogeplass
- • Maintenance thermique
- • Menuiserie du Pharo
- • SEI CCF
- • SNEF Service Tertiaire
- • Société IPS
- • Société Lucien Giusti
- • TEAM BTP
- • Travaux de remise en état et de remise à neuf › Travaux de remise en état
- • Travaux de restructuration › Travaux de réfection
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-11-09 | Avis de marché |
| 2013-04-15 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2012-11-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de remise en état
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de remise en état 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Pôle equipements travaux services
Adresse postale: cellule marchés et achats, 80 rue Brochier
Code postal: 13354
Commune postale: Marseille Cedex 05
Contact
Fax: +33 491381859 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-11-09 📅
Date limite de soumission: 2012-12-20 📅
Date de publication: 2012-11-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 219-360412
Numéro JO-S: 219
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Lot 1.1 Secteur Timone - lot 1.3 Secteur Sud
Brève description: Gros œuvre /maçonnerie /carrelage /platrerie /cloisons minces /couverture tuile.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Lot 2.1 secteur Timone- lot 2.3 Secteur Sud
Brève description: Métallerie / serrurerie.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Lot 3.1 Secteur Timone - lot 3.3 Secteur Sud
Brève description: Menuiseries intérieures et extérieures bois.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Lot 4.1 Secteur Timone - lot 4.3 Secteur Sud
Brève description: Aménagement mobilier.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Lot 5.1 Secteur Timone - lot 5.3 Secteur Sud
Brève description: Faux plafonds.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Lot 6.1 Secteur Timone - lot 6.3 Secteur Sud
Brève description: Revêtements de sol souples.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Lot 7.1 Secteur Timone - lot 7.3 Secteur Sud
Brève description: Peintures extérieures&intérieures /peinture de sol /résines /revêtements muraux.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Lot 8.1 Secteur Timone - lot 8.2 Secteurs Sud et Conception - lot 8.4 Secteur Nord
Brève description: Electricité courant fort.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Lot 10.1 secteur Timone-Lot 10.2 Secteurs Sud et Conception-Lot 10.4 Secteur Nord
Brève description: Chauffage.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Lot 11.1 Secteur Timone-Lot 11.2 Secteurs Sud et Conception-Lot 11.4 Secteur Nord
Brève description: Plomberie.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Lot 12.1 Secteur Timone-Lot 12.2 Secteurs Sud et Conception-Lot 12.4 Secteur Nord
Brève description: Vmc / climatisation.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Tous sites
Brève description: Etanchéité /couverture métallique /bardage /zinguerie.
Numéro du lot: 14
Brève description: Voiries / réseaux divers.
Numéro du lot: 15
Brève description: Fluides médicaux.
Nombre de reconductions possibles: 3
Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: DTST121244
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Le mode de financement est celui du budget de l'AP-HM - budget H.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Le critère prix sera noté de la façon suivante: la note 10 est attribuée à l'offre conforme moins-disant (offremd).la note attribuée aux autres offres (offrex) est fonction de leur écart avec l'offre moins-disant: la formule suivante est appliquée: note " prix des prestations " = (offremd / offrex) x 10. (65)
2. Le critère valeur technique (Note A) sera évalué de la façon suivante: Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du réglement de la consultation. Sous-critère 1 - Organisation de chantier / installation de chantier (stationnement, stockage, installations pour le personnel, ...) Noté sur 4. Sous-critère 2 - Moyens en personnel: nombre de personnes sur le chantier, Organigramme du chantier avec nom et CV (responsable de chantier prenant les décisions financières et techniques, chef de chantier, ouvriers affectés au chantier) Noté sur 3. Sous-Critère 3 - Moyens en matériels (utilisés pour l'exécution des travaux, moyens de levage...) Noté sur 3. (25)
3. Le critère valeur environnement (Note B) sera évalué de la façon suivante: Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du réglement de la consultation. Sous-Critère 1 - Moyens de l'entreprise pour mettre en oeuvre la prise en charge et l'évacuation des déchets de chantier ainsi que leur traçabilité. (Méthodologie et mise en oeuvre pour le traitement des déchets, évacuation, mode d'élimination).noté sur 5. Sous-Critère 2 - Moyens pour éviter toutes nuisances sonores, émission de poussières, vibrations... afin de garantir la continuité des services avoisinant le chantier (Caractéristiques acoustiques des engins utilisés et propositions en vue de réduire les nuisances sonores et autres propositions relatives aux aspects écologiques) Noté sur 5. (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur direction des travaux et des services techniques
Nom: Ap-hm
Adresse postale: direction des travaux et des services techniques. Cellule des marchés et achats, 80 rue Brochier
Point de contact: Bureau 233
Mme Forot Anne
Courrier électronique: dtst-marches@ap-hm.fr 📧
Adresse postale: direction des travaux et des services techniques. Cellule marchés et achats. 80 rue Brochier
Point de contact: Bureaux no228/229
M. Nourdin Thierry
Téléphone: +33 491382718 📞
Point de contact: Bureaux no228 et 229
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DTST121244
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134833 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Administratif de Marseille ou Comité consultatif de règlement amiable des litiges
Adresse postale: bd. Paul Peytral
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Source: OJS 2012/S 219-360412 (2012-11-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de remise en état
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de remise en état 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Pôle equipements travaux services
Adresse postale: cellule marchés et achats, 80 rue Brochier
Code postal: 13354
Commune postale: Marseille Cedex 05
Contact
Fax: +33 491381859 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-11-09 📅
Date limite de soumission: 2012-12-20 📅
Date de publication: 2012-11-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 219-360412
Numéro JO-S: 219
Informations complémentaires
La consultation est passée selon la procédure de l'appel d'offres ouvert en application des articles 57 à 59 du code des marchés publics. Il s'agit d'un marché public de travaux à bons de commande en application de l'article 77 du code des marchés publics. A l'exception du lot no16, le marché prendra effet à compter du 27.1.2013 ou à compter de la date de notification du marché si celle-ci est postérieure. Le marché est conclu pour une durée d'un an et sera ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction sans que sa durée ne puisse excéder quatre ans. Pour le lot no16, le marché prendra effet à compter du 17.4.2013. Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui seraient nécessaires au cours de l'étude du dossier de consultation et l'élaboration des offres, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, leur demande soit par la biais de la plateforme à l'adresse suivante http://www.achats-hopitaux.com, soit par télécopie au +33 491381859, ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante: assistance publique - hopitaux de Marseille Direction des travaux et des services techniques bureau 229, 2 étage 80 rue Brochier 13354 Marseille Cedex 05, FRANCE. La demande de renseignements complémentaires devra faire apparaître le numéro et l'intitulé de la procédure. Les renseignements devront être adressés aux personnes suivantes: Les renseignements complémentaires apportés par l'AP-HM, en réponse aux demandes reçues des candidats, seront communiquées simultanément en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier de consultation. En cas de report de la date limite de remise des offres, les dispositions du présent article sont applicables en fonction de la nouvelle date retenue. Pour la date de remise des candidatures et des offres, le fuseau horaire de référence est le gmt/utc+2 le numéro du dossier à rechercher pour le téléchargement est: 121244. Les documents du DCE no 121244 sont soit communicables sur support papier soit téléchargeable à l'adresse Internet suivante: http://www.achats-hopitaux.com.La transmission des dossiers (fichier candidature et fichier offre) peut s'effectuer, au choix du candidat, soit par voie électronique soit sur support papier (avec dans ce dernier cas faculté d'utiliser un support physique électronique).au jour et à l'heure limite de réception des dossiers, seul sera pris en compte, en cas de transmission multiple, le dernier dossier reçu (candidature + offre) qu'il soit transmis par voie électronique, ou sur support papier. Pour les documents pour lesquels l'offre est volumineuse leur transmission complète doit être intervenue avant la date et l'heure limite de réception. Dans l'immédiat, la mise en oeuvre au niveau de l'ap-hm de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés s'arrête au stade de la réception des dossiers de candidature et d'offre; ces dossiers font l'objet d'une opération de re-matérialisation à cette échéance et les candidats s'engagent donc à accepter l'éventuelle signature manuscrite d'un marché papier. Le règlement de la consultation fournit des informations complémentaires au sujet des dossiers transmis et reçus par voie électronique. Envoi des documents: les documents seront transmis soit par voie électronique à l'adresse http://www.achats-hopitaux.com selon les modalités décrites à l'article XIV du règlement de consultation,soit sur support papier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis contre récépissé, à l'adresse suivante:assistance publique hopitaux de marseille-direction des travaux et des services techniques-cellule marches et achats -bureaux 228 ou 229 au 2ème étage-80, rue Brochier-13354 Marseille Cedex 05, FRANCE avant la date et heures limites deréception des offres fixées sur le présent avis de publicité, aux heures d'ouverture du bureau de 8:30 à 17:00. les candidats peuvent se procurer les documents ci-dessous auprès de l'imprimerie Nationale (BP 514 - 59505 DOUAI - tél. +33 327937090) ou sur le site Internet du Ministère en charge des finances http://www.minefe.gouv.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.11.2012.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation porte sur les travaux d'entretien et d'aménagement de l'ensemble du patrimoine hospitalier de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille. Ce patrimoine immobilier est composé:
— Des établissements d'accueil des malades, de consultations, d'investigations et de soins,
— Des bâtiments administratifs,
— Des établissements de recherche, d'enseignement, de formation, les crèches, les centres médicaux psychologiques, et autres bâtiments ou locaux nécessaires à l'exercice de la mission hospitalo-universitaire.
Intitulé du lot: Lot 1.1 Secteur Timone - lot 1.3 Secteur Sud
Brève description: Gros œuvre /maçonnerie /carrelage /platrerie /cloisons minces /couverture tuile.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Lot 2.1 secteur Timone- lot 2.3 Secteur Sud
Brève description: Métallerie / serrurerie.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Lot 3.1 Secteur Timone - lot 3.3 Secteur Sud
Brève description: Menuiseries intérieures et extérieures bois.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Lot 4.1 Secteur Timone - lot 4.3 Secteur Sud
Brève description: Aménagement mobilier.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Lot 5.1 Secteur Timone - lot 5.3 Secteur Sud
Brève description: Faux plafonds.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Lot 6.1 Secteur Timone - lot 6.3 Secteur Sud
Brève description: Revêtements de sol souples.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Lot 7.1 Secteur Timone - lot 7.3 Secteur Sud
Brève description: Peintures extérieures&intérieures /peinture de sol /résines /revêtements muraux.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Lot 8.1 Secteur Timone - lot 8.2 Secteurs Sud et Conception - lot 8.4 Secteur Nord
Brève description: Electricité courant fort.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Lot 10.1 secteur Timone-Lot 10.2 Secteurs Sud et Conception-Lot 10.4 Secteur Nord
Brève description: Chauffage.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Lot 11.1 Secteur Timone-Lot 11.2 Secteurs Sud et Conception-Lot 11.4 Secteur Nord
Brève description: Plomberie.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Lot 12.1 Secteur Timone-Lot 12.2 Secteurs Sud et Conception-Lot 12.4 Secteur Nord
Brève description: Vmc / climatisation.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Tous sites
Brève description: Etanchéité /couverture métallique /bardage /zinguerie.
Numéro du lot: 14
Brève description: Voiries / réseaux divers.
Numéro du lot: 15
Brève description: Fluides médicaux.
Nombre de reconductions possibles: 3
Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: DTST121244
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Marseille-les travaux objets des bons de commande seront exécutés autour de quatre secteurs géographiques regroupant plusieurs bâtiments et locaux (hospitaliers, administratifs...) organisés autour d'un établissement de soins.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Le candidat produira une déclaration concernant son chiffre d'affaires global et son chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché, réalisées au cours de chacune des 3 dernières années; si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents demandés, il pourra prouver sa capacité par tout autre document permettant d'en attester de manière équivalente.
Afficher plus
Le candidat produira une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels dont il dispose.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Le mode de financement est celui du budget de l'AP-HM - budget H.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En application de l'article 51 du code des marchés publics, les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidats sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles de la concurrence. En cas d'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige que le groupement, s'il n'est pas constitué sous cette forme, soit solidaire, pour la bonne exécution des prestations.
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Le critère prix sera noté de la façon suivante: la note 10 est attribuée à l'offre conforme moins-disant (offremd).la note attribuée aux autres offres (offrex) est fonction de leur écart avec l'offre moins-disant: la formule suivante est appliquée: note " prix des prestations " = (offremd / offrex) x 10. (65)
2. Le critère valeur technique (Note A) sera évalué de la façon suivante: Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du réglement de la consultation. Sous-critère 1 - Organisation de chantier / installation de chantier (stationnement, stockage, installations pour le personnel, ...) Noté sur 4. Sous-critère 2 - Moyens en personnel: nombre de personnes sur le chantier, Organigramme du chantier avec nom et CV (responsable de chantier prenant les décisions financières et techniques, chef de chantier, ouvriers affectés au chantier) Noté sur 3. Sous-Critère 3 - Moyens en matériels (utilisés pour l'exécution des travaux, moyens de levage...) Noté sur 3. (25)
3. Le critère valeur environnement (Note B) sera évalué de la façon suivante: Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du réglement de la consultation. Sous-Critère 1 - Moyens de l'entreprise pour mettre en oeuvre la prise en charge et l'évacuation des déchets de chantier ainsi que leur traçabilité. (Méthodologie et mise en oeuvre pour le traitement des déchets, évacuation, mode d'élimination).noté sur 5. Sous-Critère 2 - Moyens pour éviter toutes nuisances sonores, émission de poussières, vibrations... afin de garantir la continuité des services avoisinant le chantier (Caractéristiques acoustiques des engins utilisés et propositions en vue de réduire les nuisances sonores et autres propositions relatives aux aspects écologiques) Noté sur 5. (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur direction des travaux et des services techniques
Nom: Ap-hm
Adresse postale: direction des travaux et des services techniques. Cellule des marchés et achats, 80 rue Brochier
Point de contact: Bureau 233
Mme Forot Anne
Courrier électronique: dtst-marches@ap-hm.fr 📧
Adresse postale: direction des travaux et des services techniques. Cellule marchés et achats. 80 rue Brochier
Point de contact: Bureaux no228/229
M. Nourdin Thierry
Téléphone: +33 491382718 📞
Point de contact: Bureaux no228 et 229
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DTST121244
Informations complémentaires
La consultation est passée selon la procédure de l'appel d'offres ouvert en application des articles 57 à 59 du code des marchés publics. Il s'agit d'un marché public de travaux à bons de commande en application de l'article 77 du code des marchés publics. A l'exception du lot no16, le marché prendra effet à compter du 27.1.2013 ou à compter de la date de notification du marché si celle-ci est postérieure. Le marché est conclu pour une durée d'un an et sera ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction sans que sa durée ne puisse excéder quatre ans. Pour le lot no16, le marché prendra effet à compter du 17.4.2013. Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui seraient nécessaires au cours de l'étude du dossier de consultation et l'élaboration des offres, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, leur demande soit par la biais de la plateforme à l'adresse suivante http://www.achats-hopitaux.com, soit par télécopie au +33 491381859, ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante: assistance publique - hopitaux de Marseille Direction des travaux et des services techniques bureau 229, 2 étage 80 rue Brochier 13354 Marseille Cedex 05, FRANCE. La demande de renseignements complémentaires devra faire apparaître le numéro et l'intitulé de la procédure. Les renseignements devront être adressés aux personnes suivantes: Les renseignements complémentaires apportés par l'AP-HM, en réponse aux demandes reçues des candidats, seront communiquées simultanément en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier de consultation. En cas de report de la date limite de remise des offres, les dispositions du présent article sont applicables en fonction de la nouvelle date retenue. Pour la date de remise des candidatures et des offres, le fuseau horaire de référence est le gmt/utc+2 le numéro du dossier à rechercher pour le téléchargement est: 121244. Les documents du DCE no 121244 sont soit communicables sur support papier soit téléchargeable à l'adresse Internet suivante: http://www.achats-hopitaux.com.La transmission des dossiers (fichier candidature et fichier offre) peut s'effectuer, au choix du candidat, soit par voie électronique soit sur support papier (avec dans ce dernier cas faculté d'utiliser un support physique électronique).au jour et à l'heure limite de réception des dossiers, seul sera pris en compte, en cas de transmission multiple, le dernier dossier reçu (candidature + offre) qu'il soit transmis par voie électronique, ou sur support papier. Pour les documents pour lesquels l'offre est volumineuse leur transmission complète doit être intervenue avant la date et l'heure limite de réception. Dans l'immédiat, la mise en oeuvre au niveau de l'ap-hm de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés s'arrête au stade de la réception des dossiers de candidature et d'offre; ces dossiers font l'objet d'une opération de re-matérialisation à cette échéance et les candidats s'engagent donc à accepter l'éventuelle signature manuscrite d'un marché papier. Le règlement de la consultation fournit des informations complémentaires au sujet des dossiers transmis et reçus par voie électronique. Envoi des documents: les documents seront transmis soit par voie électronique à l'adresse http://www.achats-hopitaux.com selon les modalités décrites à l'article XIV du règlement de consultation,soit sur support papier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis contre récépissé, à l'adresse suivante:assistance publique hopitaux de marseille-direction des travaux et des services techniques-cellule marches et achats -bureaux 228 ou 229 au 2ème étage-80, rue Brochier-13354 Marseille Cedex 05, FRANCE avant la date et heures limites deréception des offres fixées sur le présent avis de publicité, aux heures d'ouverture du bureau de 8:30 à 17:00. les candidats peuvent se procurer les documents ci-dessous auprès de l'imprimerie Nationale (BP 514 - 59505 DOUAI - tél. +33 327937090) ou sur le site Internet du Ministère en charge des finances http://www.minefe.gouv.fr.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.11.2012.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134833 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Administratif de Marseille ou Comité consultatif de règlement amiable des litiges
Adresse postale: bd. Paul Peytral
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Source: OJS 2012/S 219-360412 (2012-11-09)
Avis d'attribution de marché (2013-04-15)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Pôle équipements travaux services
Adresse postale: Cellule marchés et achats, 80 rue Brochier
Contact
Fax: +33 491381147 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-15 📅
Date de publication: 2013-04-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 076-126518
Se réfère à l'avis: 2012/S 219-360412
Numéro JO-S: 76
Informations complémentaires
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Le critère prix sera noté de la façon suivante : La note 10 est attribuée à l'offre conforme moins-disant (Offremd).La note attribuée aux autres offres (Offrex) est fonction de leur écart avec l'offre moins-disant : La formule suivante est appliquée : Note " Prix des prestations " = (Offremd / Offrex) x 10. (65)
2. Le critère valeur technique (Note A) sera évalué de la façon suivante : Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du réglement de la consultation. Sous-Critère 1 - Organisation de chantier / installation de chantier (stationnement, stockage, installations pour le personnel, ...) Noté sur 4. Sous-Critère 2 - Moyens en personnel : nombre de personnes sur le chantier, Organigramme du chantier avec nom et CV (responsable de chantier prenant les décisions financières et techniques, chef de chantier, ouvriers affectés au chantier) Noté sur 3. Sous-Critère 3 - Moyens en matériels (utilisés pour l'exécution des travaux, moyens de levage...) Noté sur 3. (25)
3. Le critère valeur environnement (Note B) sera évalué de la façon suivante : Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du réglement de la consultation. Sous-Critère 1 - Moyens de l'entreprise pour mettre en oeuvre la prise en charge et l'évacuation des déchets de chantier ainsi que leur traçabilité. (Méthodologie et mise en oeuvre pour le traitement des déchets, évacuation, mode d'élimination).noté sur 5. Sous-Critère 2 - Moyens pour éviter toutes nuisances sonores, émission de poussières, vibrations... afin de garantir la continuité des services avoisinant le chantier (Caractéristiques acoustiques des engins utilisés et propositions en vue de réduire les nuisances sonores et autres propositions relatives aux aspects écologiques) Noté sur 5. (10)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-01-31 📅
Nom: Team BTP
Adresse postale: 196 boulevard Mireille Lauze
Commune postale: Marseille
Code postal: 13010
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: France entretien
Adresse postale: 12 rue Joël Recher
Code postal: 13007
3️⃣
Nom: Menuiserie du Pharo
Adresse postale: 310 traversé de la Bourgade, ZI Saint mitre
Commune postale: Aubagne
Code postal: 13400
4️⃣
Nom: Société Lucien Giusti
Adresse postale: 555 rue Saint Pierre
Code postal: 13005
5️⃣
Nom: Groupement Bertea/cooperative marseillaise
Adresse postale: 11 rue de la Bonneterie
Code postal: 13002
6️⃣
Nom: BPVR Provence
Adresse postale: 170 avenue du Col de l'Ange, parc d'activité de la Plaine de Jouques
Commune postale: Gémenos
Code postal: 13420
7️⃣
8️⃣
Nom: Snef service tertiaire
Adresse postale: 45/47 rue G. Eiffel
9️⃣
Nom: Maintenance thermique
Adresse postale: 47 boulevard des Aciéries
1️⃣0️⃣
1️⃣1️⃣
Nom: SNEF service tertiaire
1️⃣2️⃣
Nom: Sei ccf
Adresse postale: 47 boulevard Rabatau
Code postal: 13008
1️⃣3️⃣
Nom: Société IPS
Adresse postale: 900 chemin de la Vallée
1️⃣4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-04-04 📅
Nom: Air liquide santé
Adresse postale: 290 avenue Galilée, Parc Cézanne II
Commune postale: Aix-en-Provence Cedex 3
Code postal: 13799
1️⃣5️⃣
Nom: Ecam
Adresse postale: 35 B rue Citée des Platanes
1️⃣6️⃣
1️⃣7️⃣
Adresse postale: 310 traversé de la Bourgade, ZI Saint Mitre
1️⃣8️⃣
1️⃣9️⃣
2️⃣0️⃣
2️⃣1️⃣
2️⃣2️⃣
2️⃣3️⃣
2️⃣4️⃣
2️⃣5️⃣
2️⃣6️⃣
2️⃣7️⃣
2️⃣8️⃣
Nom: Groupement d'entreprises energetique sanitaire/Sogeplass
Adresse postale: 36A boulevard Guigou
Code postal: 13003
2️⃣9️⃣
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille ou comité consultatif de règlement amiable des litiges
Adresse postale: bd Paul Peytral
Source: OJS 2013/S 076-126518 (2013-04-15)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Pôle équipements travaux services
Adresse postale: Cellule marchés et achats, 80 rue Brochier
Contact
Fax: +33 491381147 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-15 📅
Date de publication: 2013-04-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 076-126518
Se réfère à l'avis: 2012/S 219-360412
Numéro JO-S: 76
Informations complémentaires
Annonce nº 106, BOAMP 220 A du 14.11.2012.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 15.4.2013.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Le critère prix sera noté de la façon suivante : La note 10 est attribuée à l'offre conforme moins-disant (Offremd).La note attribuée aux autres offres (Offrex) est fonction de leur écart avec l'offre moins-disant : La formule suivante est appliquée : Note " Prix des prestations " = (Offremd / Offrex) x 10. (65)
2. Le critère valeur technique (Note A) sera évalué de la façon suivante : Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du réglement de la consultation. Sous-Critère 1 - Organisation de chantier / installation de chantier (stationnement, stockage, installations pour le personnel, ...) Noté sur 4. Sous-Critère 2 - Moyens en personnel : nombre de personnes sur le chantier, Organigramme du chantier avec nom et CV (responsable de chantier prenant les décisions financières et techniques, chef de chantier, ouvriers affectés au chantier) Noté sur 3. Sous-Critère 3 - Moyens en matériels (utilisés pour l'exécution des travaux, moyens de levage...) Noté sur 3. (25)
3. Le critère valeur environnement (Note B) sera évalué de la façon suivante : Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du réglement de la consultation. Sous-Critère 1 - Moyens de l'entreprise pour mettre en oeuvre la prise en charge et l'évacuation des déchets de chantier ainsi que leur traçabilité. (Méthodologie et mise en oeuvre pour le traitement des déchets, évacuation, mode d'élimination).noté sur 5. Sous-Critère 2 - Moyens pour éviter toutes nuisances sonores, émission de poussières, vibrations... afin de garantir la continuité des services avoisinant le chantier (Caractéristiques acoustiques des engins utilisés et propositions en vue de réduire les nuisances sonores et autres propositions relatives aux aspects écologiques) Noté sur 5. (10)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-01-31 📅
Nom: Team BTP
Adresse postale: 196 boulevard Mireille Lauze
Commune postale: Marseille
Code postal: 13010
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: France entretien
Adresse postale: 12 rue Joël Recher
Code postal: 13007
3️⃣
Nom: Menuiserie du Pharo
Adresse postale: 310 traversé de la Bourgade, ZI Saint mitre
Commune postale: Aubagne
Code postal: 13400
4️⃣
Nom: Société Lucien Giusti
Adresse postale: 555 rue Saint Pierre
Code postal: 13005
5️⃣
Nom: Groupement Bertea/cooperative marseillaise
Adresse postale: 11 rue de la Bonneterie
Code postal: 13002
6️⃣
Nom: BPVR Provence
Adresse postale: 170 avenue du Col de l'Ange, parc d'activité de la Plaine de Jouques
Commune postale: Gémenos
Code postal: 13420
7️⃣
8️⃣
Nom: Snef service tertiaire
Adresse postale: 45/47 rue G. Eiffel
9️⃣
Nom: Maintenance thermique
Adresse postale: 47 boulevard des Aciéries
1️⃣0️⃣
1️⃣1️⃣
Nom: SNEF service tertiaire
1️⃣2️⃣
Nom: Sei ccf
Adresse postale: 47 boulevard Rabatau
Code postal: 13008
1️⃣3️⃣
Nom: Société IPS
Adresse postale: 900 chemin de la Vallée
1️⃣4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-04-04 📅
Nom: Air liquide santé
Adresse postale: 290 avenue Galilée, Parc Cézanne II
Commune postale: Aix-en-Provence Cedex 3
Code postal: 13799
1️⃣5️⃣
Nom: Ecam
Adresse postale: 35 B rue Citée des Platanes
1️⃣6️⃣
1️⃣7️⃣
Adresse postale: 310 traversé de la Bourgade, ZI Saint Mitre
1️⃣8️⃣
1️⃣9️⃣
2️⃣0️⃣
2️⃣1️⃣
2️⃣2️⃣
2️⃣3️⃣
2️⃣4️⃣
2️⃣5️⃣
2️⃣6️⃣
2️⃣7️⃣
2️⃣8️⃣
Nom: Groupement d'entreprises energetique sanitaire/Sogeplass
Adresse postale: 36A boulevard Guigou
Code postal: 13003
2️⃣9️⃣
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille ou comité consultatif de règlement amiable des litiges
Adresse postale: bd Paul Peytral
Source: OJS 2013/S 076-126518 (2013-04-15)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)