Travaux d'aménagement du jardin de la Maison des Lumières Denis Diderot

Ville de Langres

Realisation des travaux d'amenagement du jardin de la maison des Lumières Denis Diderot.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-02-14. L'appel d'offres a été publié le 2012-12-20.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-12-20 Avis de marché
2013-05-13 Informations complémentaires
Avis de marché (2012-12-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager de jardins
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager de jardins 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Langres
Adresse postale: place Hôtel de Ville BP 127
Code postal: 52200
Commune postale: Langres
Contact
Courrier électronique: marche.public@langres.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-20 📅
Date limite de soumission: 2013-02-14 📅
Date de publication: 2012-12-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 248-410114
Numéro JO-S: 248
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20.12.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Realisation des travaux d'amenagement du jardin de la maison des Lumières Denis Diderot.
Description des options:
4 prestations supplémentaires ou alternatives décrites au cahier des charges de la consultation (CCTP).
Calendrier prévisionnel pour le recours aux options: 7 mois
Numéro de référence: 2004848
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Hôtel du Breuil, 52200 Langres, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du code des marchés publics :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ;
Situation économique et financière:
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du code des marchés publics :
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier :
- entreprise qualifiée Qualipaysage avec au minimum les qualifications suivantes : création de jardin et d'espaces verts : P120-Classe 5, arrosage intégré : A500-Classe 1- posséder un agrément pour le traitement phytosanitaire chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie de 5 %. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire obligatoire si demande de versement de l'avance de 5 %.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement : Europe (Feder) : 21,79 % Etat : 18 % Région Champagne Ardenne : 17,25 % Conseil Général et GIP Haute Marne : 17,23 % Ville de Langres : 25,73 % Paiement à 30 jours par virement administratif selon les règles de la comptabilité publique.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement imposée par la pouvoir adjudicateur.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique appréciée sur la base du mémoire technique remis par les candidats à l'appui de leur offre (50)
2. Prix des prestations (40)
3. Délai d'exécution (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21520192200014
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Adresse postale: Hôtel de Ville
Point de contact: Service commande publique
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_o_CsLH_6pa 🌏

Référence
Dates
Date de début: 2013-05-01 📅
Date de fin: 2013-11-30 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2004848

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Châlons en Champagne
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne Cedex
Code postal: 51036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 326668687 📞
Fax: +33 326210187 📠
Source: OJS 2012/S 248-410114 (2012-12-20)
Informations complémentaires (2013-05-13)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-13 📅
Date de publication: 2013-05-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 092-155701
Se réfère à l'avis: 2012/S 248-410114
Numéro JO-S: 92
Source: OJS 2013/S 092-155701 (2013-05-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux d'aménagement paysager de jardins