Safi-Vpe031212

Société d'aménagement du Finistère

Recréation du musée de Pont Aven dans les locaux de l'ancienne mairie passant par la réalisation d'une extension de 1 450 m², la restructuration de 2 130 m² et la démolition de 1 400 m².

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-01-15. L'appel d'offres a été publié le 2012-12-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-12-03 Avis de marché
2012-12-06 Informations complémentaires
2013-01-09 Informations complémentaires
2013-06-20 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-12-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:
Nature et étendue des travaux: cette opération est divisée en 23 lots. La présente consultation porte sur 17 lots, traités en marchés séparés. Les lots 9, 10, 12 et 20 font l'objet d'une consultation en procédure adaptée "Petits lots", lancée séparément. Les lots 22 et 23 feront l'objet d'une consultation ultérieure.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'aménagement du Finistère
Adresse postale: 4 rue du 19 mars 1962
Code postal: 29018
Commune postale: Quimper
Contact
Courrier électronique: virginie.perrot@safi29.fr 📧
Téléphone: +33 298762130 📞
Fax: +33 298521124 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-03 📅
Date limite de soumission: 2013-01-15 📅
Date de publication: 2012-12-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 234-384857
Numéro JO-S: 234
Informations complémentaires
Dossier à retirer gratuitement sur la plateforme de dématérialisation (DCE dématérialisé) du site internet: https://safi.achatpublic.com dans la salle des consultations. Référence safi-vpe031212 conditions de remise des candidatures et des offres: par pli recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé avec la mention "Plis pour les travaux d'extension et restructuration du musée de Pont Aven - lot no" les offres peuvent être communiquées par voie électronique sur le site WEB suivant https://safi.achatpublic.com sous la référence safi-vpe031212 la présente consultation intègre une action d'insertion visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi. A ce titre les entreprises remettent une offre pour les lots no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 18 et 19 qui ont l'obligation d'intégrer cette action au sein de leur offre conformément à l'article 14 du Code des Marché Publics. Le marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles définies au cahier des charges. La durée d'exécution globale de l'ensemble des marchés est de 19,5 mois à compter de la date fixée par l'os précisant la date de démarrage de la période de préparation. La durée d'exécution des marchés comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux de chacun des marchés allotis ainsi que les congés légaux, le repliement des installations et les opérations préalables à la réception. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.12.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Recréation du musée de Pont Aven dans les locaux de l'ancienne mairie passant par la réalisation d'une extension de 1 450 m², la restructuration de 2 130 m² et la démolition de 1 400 m².
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: terrassements, VRD
Brève description: Terrassements, VRD.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: démolitions, curage
Brève description: Démolitions, curage.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: gros oeuvre
Brève description: Gros oeuvre.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: charpente métallique et bois, bardage bois
Brève description: Charpente métallique et bois, bardage bois.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: couverture ardoise et zinc, étanchéité
Brève description: Couverture ardoise et zinc, étanchéité.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: menuiseries aluminium, occultations
Brève description: Menuiseries aluminium, occultations.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: serrurerie
Brève description: Serrurerie.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: menuiseries intérieures
Brève description: Menuiseries intérieures.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: plafonds suspendus
Brève description: Plafonds suspendus.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: revêtements de sols, chapes, faïence
Brève description: Revêtements de sols, chapes, faïence.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: parquet
Brève description: Parquet.
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: peinture
Brève description: Peinture.
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: ravalement
Brève description: Ravalement.
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: ascenseurs
Brève description: Ascenseurs.
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: plomberie, chauffage, ventilation
Brève description: Plomberie, chauffage, ventilation.
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: electricité, courants forts et faibles
Brève description: Electricité, courants forts et faibles.
Numéro du lot: 21
Intitulé du lot: espaces verts
Brève description: Espaces verts.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: SAFI-VPE031212
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rue Lomenech à Pont Aven, 29930 Pont Aven, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire: - une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics. - Le candidat produit les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement. Les Dc1 et Dc2 seront remis (ou document équivalent). - le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet. - capacités financières: capital social, chiffres d'affaires réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. Si pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (cotraitant ou sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qui disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché. Dc1 ou lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants et Dc2 ou déclaration du candidat disponibles à l'adresse suivante: http://www.minefe.gouv.fr (thème: marchés publics). - Les attestations d'assurances RC professionnelle et, conformément aux dispositions de l'article L241-2 du code des assurances, pour les travaux de construction et RC décennale 2012 (documents non obligatoires).
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
— capacités professionnelles: attestation de formation et de qualification des personnels. - capacités techniques: - liste des outils et matériels utilisés par la société. - références des travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années. Eléments nécessaires au choix de l'offre: - un acte d'engagement et ses annexes (cadre à compléter, à dater, à parapher sur chaque page et à signer. - L'État des prix forfaitaires et la décomposition des prix forfaitaires selon le cadre joint en annexe du cadre d'acte d'engagement (dgpf). Projets avec variante et prestations supplémentaires éventuelles: à présenter dans le respect des modalités prévues au règlement de la consultation. - un mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux. Ce dossier comprendra: - indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement, les références des fournisseurs correspondants - un programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier - une note détaillant les moyens humains et matériels mis en oeuvre sur le chantier - une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier - une note descriptive des installations d'hygiène prévues - mesures prises visant à l'insertion de publics en difficulté en réponse aux exigences du maître d'ouvrage figurant en annexe au présent règlement de consultation - les mesures prises visant à la protection de l'environnement - pour les 17, 18 et 19: les modalités d'assistance technique et le service après vente proposées pendant l'année de parfait achèvement - le candidat précisera également le nature et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ainsi que la liste des sous-traitants qu'il se propose de présenter à l'agrément et à l'acceptation du maître d'ouvrage.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Le Maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Concarneau Cornouaille Agglomération: 48 %, drac: 29,6 %, Réserve parlementaire: 0,4 %, Région Bretagne: 10 % Conseil général du Finistère: 12 % En application des articles 86 à 111 du Code des Marchés Publics, le paiement s'établira par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum. Les modalités de versement des avances et les conditions de règlement des prix révisables des marchés sont définies au sein du cahier des clauses administratives particulières. Unité monétaire: euros.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les lots pourront être attribués séparément à une seule entreprise ou à un groupement momentané d'entreprises solidaires avec mandataire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Nom: Ctrp
Adresse postale: 7 rue Félix Le Dantec
Code postal: 29000
Téléphone: +33 298905717 📞
Fax: +33 298101180 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_wSphm2nMcJ 🌏
Nom: SAFI (Société d'aménagement du Finistère)
Commune postale: Quimper Cedex

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: SAFI-VPE031212
Informations complémentaires
Dossier à retirer gratuitement sur la plateforme de dématérialisation (DCE dématérialisé) du site internet: https://safi.achatpublic.com dans la salle des consultations. Référence safi-vpe031212 conditions de remise des candidatures et des offres: par pli recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé avec la mention "Plis pour les travaux d'extension et restructuration du musée de Pont Aven - lot no" les offres peuvent être communiquées par voie électronique sur le site WEB suivant https://safi.achatpublic.com sous la référence safi-vpe031212 la présente consultation intègre une action d'insertion visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi. A ce titre les entreprises remettent une offre pour les lots no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 18 et 19 qui ont l'obligation d'intégrer cette action au sein de leur offre conformément à l'article 14 du Code des Marché Publics. Le marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles définies au cahier des charges. La durée d'exécution globale de l'ensemble des marchés est de 19,5 mois à compter de la date fixée par l'os précisant la date de démarrage de la période de préparation. La durée d'exécution des marchés comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux de chacun des marchés allotis ainsi que les congés légaux, le repliement des installations et les opérations préalables à la réception.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.12.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Fax: +33 299635684 📠
Nom: Comités consultatifs de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 6 quai Ceineray, BP 33515
Commune postale: Nantes
Code postal: 44035
Téléphone: +33 240086433 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 234-384857 (2012-12-03)
Informations complémentaires (2012-12-06)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-06 📅
Date de publication: 2012-12-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 238-390983
Se réfère à l'avis: 2012/S 234-384857
Numéro JO-S: 238
Source: OJS 2012/S 238-390983 (2012-12-06)
Informations complémentaires (2013-01-09)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-09 📅
Date limite de soumission: 2013-02-21 📅
Date de publication: 2013-01-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 009-009714
Numéro JO-S: 9
Source: OJS 2013/S 009-009714 (2013-01-09)
Avis d'attribution de marché (2013-06-20)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 98 307 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 4 rue du 19 Mars 1962 au nom et pour le compte de Concarneau-Cornouaille agglomération

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-20 📅
Date de publication: 2013-06-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 121-206660
Numéro JO-S: 121
Informations complémentaires
annonce nº 89, BOAMP 236 A du 6.12.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.6.2013.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-04-15 📅
Nom: Eurovia
Adresse postale: 3 rue du Stade de Kerhuel
Commune postale: Quimper Cedex
Code postal: 29196

2️⃣
Nom: Sàrl Arts Gréements
Adresse postale: 4 rue de Kerbernard
Commune postale: Brest
Code postal: 29200

3️⃣
Nom: SA Lefevre mandataire du groupement Lefevre/Le Bris
Adresse postale: ZA du Loc'h
Commune postale: Quimper
Code postal: 29000

4️⃣
Nom: La commission d'appel d'offres du 15.4.2013 a déclaré ce lot infructueux et a décidé de le relancer en appel d'offres ouvert.

5️⃣
Nom: Sans suite. Le pouvoir adjudicateur en date du 17 avril 2013 a décidé de relancer ce lot en appel d'offres ouvert sur la base d'un dossier technique modifié.

6️⃣
Nom: Realu
Adresse postale: avenue Lavoisier
Commune postale: Hennebont
Code postal: 56700

7️⃣
Nom: Sàrl Le Baron
Adresse postale: 26 rue Marcel Paul
Commune postale: Quimper Cedex 9
Code postal: 29552

8️⃣
Nom: Sàrl Le Pennec
Adresse postale: ZA de Keranna
Commune postale: Clohars-Carnoët
Code postal: 29360

9️⃣
Nom: Le Gall Plafonds
Adresse postale: 3 route de Kervallan

1️⃣0️⃣
Nom: Sols de Cornouaille
Adresse postale: 46 rue Jacques Anquetil

1️⃣1️⃣

1️⃣2️⃣
Nom: Peinture européenne
Adresse postale: ZI de Gouerven
Commune postale: Lesneven
Code postal: 29260

1️⃣3️⃣

1️⃣4️⃣
Nom: Arvor automatisme
Adresse postale: 6 rue du Pasteur Crespin
Commune postale: Saint-Brieuc
Code postal: 22000

1️⃣5️⃣
Nom: Cso
Adresse postale: ZAC de Penhoat
Commune postale: Plabennec
Code postal: 29860

1️⃣6️⃣
Nom: Inéo Atlantique
Adresse postale: 860 route de Caudan
Commune postale: Caudan
Code postal: 56850

1️⃣7️⃣
Nom: Créa paysage
Adresse postale: Lannénec
Commune postale: Ploemeur
Code postal: 56270
Source: OJS 2013/S 121-206660 (2013-06-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
ARVOR Automatisme Créa Paysage CSO Eurovia Ineo Atlantique La commission d'appel d'offres du... LE GALL plafonds Peinture Européenne Realu SA Lefevre mandataire du groupement...
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Produits structurels Menuiserie pour la construction Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et...