Résidence Jacques Ellul

Batigère Nord Est

Le présent appel d'offres fait suite à une précédente consultation déclarée sans suite.
La consultation concerne des travaux en tous corps d'états de construction d'une résidence pour jeunes de 83 studios, d'un immeuble de 16 logements collectifs, d'un restaurant et d'une crèche.
La présente consultation est lancée par :
Batigère Nord-Est, 12 rue des Carmes – BP 750 – 54064 Nancy Cedex, FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 645 520 164.
Pour le compte de sa direction territoriale Alsace Sise 15-17 route du Rhin – BP 30234 – 67089 Strasbourg Cedex, FRANCE.
Batigère Nord-Est intervient sur l'ensemble de l'opération en qualité d'assistant à maître d'ouvrage auprès de l'association Amitel, inscrite au registre des associations du greffe du tribunal d'instance de Strasbourg depuis le 2 mai 1932 volume 12 folio 21 et ayant son siège social au 8 rue de Soleure à Strasbourg (67000), représentée par son président, Monsieur Roger Fritz. La convention de conduite d'opération signée entre les deux parties le 30.5.2011 encadre cette mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Elle donne notamment pouvoir à Batigère Nord-Est pour l'exécution des marchés de travaux.
Batigère Nord-Est et l'association Amitel se sont également constitués en groupement de commandes par le biais de la convention signée entre les deux parties le 30.5.2011 afin de lancer la présente consultation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-02-13. L'appel d'offres a été publié le 2012-12-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-12-20 Avis de marché
2013-08-02 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-12-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Batigère Nord Est
Adresse postale: 12 rue des Carmes
Code postal: 54000
Commune postale: Nancy
Contact
Adresse Internet: http://www.batigere.fr/ 🌏
Courrier électronique: sophie.sitz@batigere.fr 📧
Téléphone: +33 388448931 📞
Fax: +33 388448949 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-20 📅
Date limite de soumission: 2013-02-13 📅
Date de publication: 2012-12-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 247-407011
Se réfère à l'avis: 2012/S 34-054633
Numéro JO-S: 247

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent appel d'offres fait suite à une précédente consultation déclarée sans suite.
La consultation concerne des travaux en tous corps d'états de construction d'une résidence pour jeunes de 83 studios, d'un immeuble de 16 logements collectifs, d'un restaurant et d'une crèche.
La présente consultation est lancée par :
Batigère Nord-Est, 12 rue des Carmes – BP 750 – 54064 Nancy Cedex, FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 645 520 164.
Pour le compte de sa direction territoriale Alsace Sise 15-17 route du Rhin – BP 30234 – 67089 Strasbourg Cedex, FRANCE.
Batigère Nord-Est intervient sur l'ensemble de l'opération en qualité d'assistant à maître d'ouvrage auprès de l'association Amitel, inscrite au registre des associations du greffe du tribunal d'instance de Strasbourg depuis le 2 mai 1932 volume 12 folio 21 et ayant son siège social au 8 rue de Soleure à Strasbourg (67000), représentée par son président, Monsieur Roger Fritz. La convention de conduite d'opération signée entre les deux parties le 30.5.2011 encadre cette mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Elle donne notamment pouvoir à Batigère Nord-Est pour l'exécution des marchés de travaux.
Afficher plus
Batigère Nord-Est et l'association Amitel se sont également constitués en groupement de commandes par le biais de la convention signée entre les deux parties le 30.5.2011 afin de lancer la présente consultation.
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 20 mois
Numéro de référence: 857
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue de Lucerne, rue du Jeu de Paume, rue de l'Hôpital Militaire à Strasbourg

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
La déclaration d'intention de soumissionner (imprimé DC1) accompagnée d'un extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés (K-bis) datant de moins de 3 mois.
Situation économique et financière:
La déclaration du candidat (imprimé DC2) intégralement renseignée et le cas échéant, copie du jugement prononçant le redressement judiciaire.
Capacité technique et professionnelle:
La copie des certificats de qualification professionnelle en cours de validité ou des attestations de capacité de travaux de même nature établies par des maîtres d'œuvre ou d'ouvrage précisant le montant, l'adresse et la date de réalisation des travaux.
Afficher plus
Des références d'opérations similaires exécutées au cours des années 2009, 2010 et 2011, ainsi qu'un état des opérations en cours depuis le 1.1.2012, avec mention des éléments suivants : nombre de logements, programme de l'opération, volume financier global, dates de début et de fin de chantier.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Retenue de garantie de 5 % du marché, ou mise en place d'une caution bancaire.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Le titulaire du marché sera réglé dans un délai de 45 jours fin de mois.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché sera attribué à une entreprise générale ou à un groupement d'entreprises.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Nom du pouvoir adjudicateur: Amitel
Adresse postale: 8 rue de Soleure
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67000
Contact
Point de contact: Sophie Gachet-Sitz
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.batigere.fr 🌏
Nom: Batigère Nord Est
Adresse postale: 15-17 route du Rhin
Code postal: 67100
Point de contact: Nicolas Mary
Téléphone: +33 388448922 📞
Courrier électronique: nicolas.mary@batigere.fr 📧
Fax: +33 383855767 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.batigere.fr/ 🌏
Nom: Images services
Adresse postale: 27 rue du Fossé des Treize
Téléphone: +33 388226336 📞
Fax: +33 388757533 📠
URL pour la participation: http://www.batigere.fr 🌏
Courrier électronique: tgi-nancy@justice.fr 📧
URL des documents: http://www.batigere.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date de publication: 2012-02-18 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 857
Numéro de l'avis au JO S: 2012/S 34-054633

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nancy
Adresse postale: Cité judiciaire, rue du Général Fabvier, 54035 Nancy Cedex
Commune postale: Nancy
Code postal: 54035
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tgi-nancy@justice.fr 📧
Téléphone: +33 383908500 📞
Fax: +33 383274984 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 247-407011 (2012-12-20)
Avis d'attribution de marché (2013-08-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 6 250 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Batigère Nord-Est

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-08-02 📅
Date de publication: 2013-08-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 152-264001
Se réfère à l'avis: 2012/S 247-407011
Numéro JO-S: 152
Informations complémentaires
Le montant global du marché attribué s'élève à 6 250 000 EUR HT, décomposé comme suit : - Part Batigère Nord-Est : 1 532 100,50 EUR HT - Part Amitel : 4 717 899,50 EUR HT

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
rue de Lucerne, rue du Jeu de Paume, rue de l'Hôpital Militaire
Strasbourg

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (65)
2. Moyens matériels et humains affectés au chantier (5)
3. Engagement à respecter la certification Cerqual (5)
4. Délai d'exécution du chantier (15)
5. Note méthodologique et plan d'installation de chantier (10)

Attribution du marché
Nom: Demathieu et bard
Adresse postale: 3 rue Claude Chappe
Commune postale: Duppigheim
Code postal: 67120
Pays: France 🇫🇷

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: Cité judiciaire, rue du Général Fabvier
Commune postale: Nancy Cedex
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Nancy
Source: OJS 2013/S 152-264001 (2013-08-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments