Remplacement des ascenseurs du bâtiment Gustave Roussy

GH Cochin - Broca - Hôtel-Dieu

Le remplacement des ascenseurs du bâtiment Gustave Roussy.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-08-09. L'appel d'offres a été publié le 2012-06-27.

Qui ?

• GH Cochin - Broca - Hôtel-Dieu

Qu'est-ce que c'est ?

• Ascenseurs › Dispositifs mécaniques de levage
• Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de désamiantage

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-06-27	Avis de marché

Avis de marché (2012-06-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ascenseurs
Quantité ou étendue: L'opération de travaux constitue 2 lots - lot 1 désamiantage - lot 2 ascenseurs.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ascenseurs 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: GH Cochin - Broca - hôtel-dieu
Adresse postale: 123 boulevard de Port Royal
Code postal: 75679
Commune postale: Paris
Contact
Courrier électronique: herve.appol@cch.aphp.fr 📧
Téléphone: +33 158413347 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-27 📅
Date limite de soumission: 2012-08-09 📅
Date de publication: 2012-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 124-204826
Numéro JO-S: 124
Informations complémentaires

L'AP-PH est un établissement public de santé. C'est un ERP de type U de première catégorie. la visite sur site est obligatoire et conditionne la validité de l'offre. Une attestation de visite sera remise en fin de visite et elle devra figurer dans les documents de l'offre. Pour effectuer la visite, prendre contact avec M. Nicolas Blanc, - téléphone +33 158414718. Adresse à laquelle les plis doivent être envoyés: Hôpitaux universitaires Paris Centre / Cochin - Broca - Hôtel-Dieu, Cellule des marchés - bâtiment Le Cloître porte no6 - 2ème étage gauche, 123, Boulevard Port Royal 75679 PARIS Cedex 14; bureau ouvert du lundi au vendredi de 9:00 et 12:00 et de 14:00 à 16:00. - Soit par porteur contre récépissé, - soit par envoi postal, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Toutefois, les candidatures envoyées sous forme électronique sont acceptées. les plis électroniques (candidature et offre) devront être déposés sur le site https://www.achats-hopitaux.com et être signés électroniquement, avec un certificat conforme au référentiel intersectoriel de sécurité (art 6 arrêté du 28.6.2006). La procédure de dépôt des plis est détaillée sur le site cité supra. Les candidats doivent tenir compte des aléas des envois électroniques et doivent prendre leurs précautions afin de s'assurer que la transmission électronique de leurs plis soit entièrement achevée avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers. Le pli électronique devra être présenté selon les formats et la police utilisée dans les documents du DCE. Les formats autorisés pour la transmission électronique des plis sont: zip, rtf, doc, xls, pdf, dwg, dwf. nota important: signer un dossier électronique qui contient plusieurs documents électroniques est insuffisant. En effet, tout comme sur support papier, c'est la signature de chaque document qui sera examinée par le pouvoir adjudicateur et non celle de l'enveloppe qui les contient. En conséquence, si le candidat choisit de déposer ses documents de candidature et d'offre sur la plateforme sous la forme d'un dossier compressé contenant l'ensemble des fichiers, les documents de candidature et l'acte d'engagement devront avoir été au préalable et indépendamment du dépôt sur la plateforme, signés individuellement. Tout acte d'engagement non signé électroniquement entrainera le rejet de l'offre du candidat. l'ap-hp utilise un antivirus avant ouverture des plis électroniques. Tous plis contenant un virus informatique est archivé sans lecture du pli. Le pli candidat est alors réputé n'avoir jamais été reçue. Lorsque le pli est envoyé par voie électronique, une copie de sauvegarde peut être envoyée. Elle doit être placée dans un pli scellé comprenant la candidature sur support physique électronique: disque CD ROM 600-800 Mega-Bytes, disque DVD 4,7 GIGA-BYTES. Ils doivent être signés électroniquement au moyen des certificats conformes au référentiel intersectoriel de sécurité, présents sur le site https://www.achats-hopitaux.com La sélection des candidats se fera sur la base de l'examen des garanties et capacités techniques et financières des candidats appréciées, notamment, au regard de leurs certifications professionnelles et/ou références. tout pli devra obligatoirement porter la mission suivante: "appel d'offres ouvert - consultation Cch-12-035-Tvx - Remplacement des ascenseurs du bâtiment Gustave ROUSSY - ne pas ouvrir". Le délai d'exécution est de dix (10) mois à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur de commencer l'exécution des travaux, y compris la période de préparation de un (1) mois. A titre indicatif, la date d'ouverture du chantier est prévue pour la fin du 3ème trimestre 2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.6.2012.

Informations complémentaires

L'AP-PH est un établissement public de santé. C'est un ERP de type U de première catégorie. la visite sur site est obligatoire et conditionne la validité de l'offre. Une attestation de visite sera remise en fin de visite et elle devra figurer dans les documents de l'offre. Pour effectuer la visite, prendre contact avec M. Nicolas Blanc, - téléphone +33 158414718. Adresse à laquelle les plis doivent être envoyés: Hôpitaux universitaires Paris Centre / Cochin - Broca - Hôtel-Dieu, Cellule des marchés - bâtiment Le Cloître porte no6 - 2ème étage gauche, 123, Boulevard Port Royal 75679 PARIS Cedex 14; bureau ouvert du lundi au vendredi de 9:00 et 12:00 et de 14:00 à 16:00. - Soit par porteur contre récépissé, - soit par envoi postal, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Toutefois, les candidatures envoyées sous forme électronique sont acceptées. les plis électroniques (candidature et offre) devront être déposés sur le site https://www.achats-hopitaux.com et être signés électroniquement, avec un certificat conforme au référentiel intersectoriel de sécurité (art 6 arrêté du 28.6.2006). La procédure de dépôt des plis est détaillée sur le site cité supra. Les candidats doivent tenir compte des aléas des envois électroniques et doivent prendre leurs précautions afin de s'assurer que la transmission électronique de leurs plis soit entièrement achevée avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers. Le pli électronique devra être présenté selon les formats et la police utilisée dans les documents du DCE. Les formats autorisés pour la transmission électronique des plis sont: zip, rtf, doc, xls, pdf, dwg, dwf. nota important: signer un dossier électronique qui contient plusieurs documents électroniques est insuffisant. En effet, tout comme sur support papier, c'est la signature de chaque document qui sera examinée par le pouvoir adjudicateur et non celle de l'enveloppe qui les contient. En conséquence, si le candidat choisit de déposer ses documents de candidature et d'offre sur la plateforme sous la forme d'un dossier compressé contenant l'ensemble des fichiers, les documents de candidature et l'acte d'engagement devront avoir été au préalable et indépendamment du dépôt sur la plateforme, signés individuellement. Tout acte d'engagement non signé électroniquement entrainera le rejet de l'offre du candidat. l'ap-hp utilise un antivirus avant ouverture des plis électroniques. Tous plis contenant un virus informatique est archivé sans lecture du pli. Le pli candidat est alors réputé n'avoir jamais été reçue. Lorsque le pli est envoyé par voie électronique, une copie de sauvegarde peut être envoyée. Elle doit être placée dans un pli scellé comprenant la candidature sur support physique électronique: disque CD ROM 600-800 Mega-Bytes, disque DVD 4,7 GIGA-BYTES. Ils doivent être signés électroniquement au moyen des certificats conformes au référentiel intersectoriel de sécurité, présents sur le site https://www.achats-hopitaux.com La sélection des candidats se fera sur la base de l'examen des garanties et capacités techniques et financières des candidats appréciées, notamment, au regard de leurs certifications professionnelles et/ou références. tout pli devra obligatoirement porter la mission suivante: "appel d'offres ouvert - consultation Cch-12-035-Tvx - Remplacement des ascenseurs du bâtiment Gustave ROUSSY - ne pas ouvrir". Le délai d'exécution est de dix (10) mois à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur de commencer l'exécution des travaux, y compris la période de préparation de un (1) mois. A titre indicatif, la date d'ouverture du chantier est prévue pour la fin du 3ème trimestre 2012.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.6.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Le remplacement des ascenseurs du bâtiment Gustave Roussy.
Numéro du lot: 1
Brève description: Désamiantage.
Numéro du lot: 2
Brève description: Ascenseurs.
Numéro de référence: CCH-12-035-TVX
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Hôpital Cochin - 27 rue du Faubourg Saint Jacques, 75679 Paris, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats doivent utiliser les formulaires. Déclaration du candidat (DC) no DC1, DC2, téléchargeables sur le site http://www.finances.gouv.fr/minefi/publiques/marchespublics. Traduction certifiée en français des documents originaux. Déclarations/Attestations sur l'honneur: absence d'interdiction de concourir aux marchés publics, absence de condamnation pour infraction au code du travail, attestation de satisfactions aux obligations fiscales et sociales en vigueur pour l'année 2010 (ou imprimé NOTI2) et attestation de la régularité de l'emploi des salariés réalisant la prestation. Si le signataire n'est pas le représentant légal de la société candidate, fournir un pouvoir au signataire des documents attestant de sa capacité d'engager la personne morale candidate, - l'attestation sur l'honneur du candidat de n'avoir pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L. 341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire du candidat, le cas échéant, et habilitant la poursuite de l'activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché, les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat, le cas échéant, l'extrait K bis de moins de 3 mois à compter de la date limite de réception des candidatures, les attestations en cours de validité des assurances professionnelles.

Situation économique et financière:

Imprimé DC2 ou équivalent; chiffres d'affaire en euros HT des 3 dernières années, global et spécifique aux prestations afférentes à ladite consultation.

Capacité technique et professionnelle:

Les références de moins de 5 ans (certifications et attestations pertinentes de bonne exécution contrôlables pour des travaux similaires au lot concerné et réalisés en propre par le candidat et qualifications professionnelles) avec précisions des montants, du client public ou privé, des noms et des numéros de téléphone du principal interlocuteur et des dates de réalisation. Lot 1 qualification OPQCB 1513 et expérience similaire dans le démantèlement d'ascenseurs. Lot 2 qualification équivalente et /Ou une liste de références significatives dans les opérations de même nature et de même importance.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Le ou les fournisseurs seront dispensés d'une retenue de garantie.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

L'exécution du marché sera financée par le budget des Hôpitaux universitaires Paris Centre Cochin - Broca - hôtel-dieu. Le paiement s'effectue suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l'article 98 du code des marchés publics et selon les dispositions du décret 2008-407 du 28.4.2008 réformant le décret 2002-232 du 21.2.2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement des marchés publics. Le délai global de paiement est de 50 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le groupement de candidats est autorisé: dans ce cas, l'acte d'engagement ainsi que les annexes financières devront être co-signés par tous les membres du groupement et le nom du mandataire expressément désigné, en précisant sur la lettre de candidature (imprimé DC1 ou équivalent comprenant les mêmes renseignements) si le groupement est solidaire ou conjoint.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (noté sur 20) (60)
2. Valeur technique (notée sur 20) appréciée, à partir - du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), - de l'organisation de la société dans le cadre de la présente opération, - du phasage et de la planification de l'opération, - la qualité du matériel proposée (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: bâtiment le Cloître, 2ème étage gauche - cellule des marchés
M. Appol Hervé
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Hôpitaux universitaires Paris Centre / Cochin - Broca - hôtel-dieu, 123 boulevard de Port Royal, tél. +33 158413347, fax +33 158411819
Adresse postale: 27 rue du Faubourg Saint-Jacques
Commune postale: Paris Cedex 14
Point de contact: bâtiment le Cloître, 2ème étage gauche - contact: cellule des marchés
Fax: +33 158411819 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_8CpfIYcj4l 🌏
Nom: Hôpitaux universitaires Paris, Centre Cochin Broca Hôtel-Dieu

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CCH-12-035-TVX
Informations complémentaires

Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.6.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Recours administratif: dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée, auprès du directeur des Hôpitaux universitaires Paris Centre (recours gracieux) ou de la direction générale de l'AP-HP (recours hiérarchique). Recours contentieux: dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision contestée ou la décision de rejet implicite ou explicite du recours administratif auprès du Tribunal administratif de Paris.

Source: OJS 2012/S 124-204826 (2012-06-27)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Machines industrielles (>20 nouveaux marchés)

Matériel de levage et de manutention et pièces détachées (>20)

Matériel de levage et de manutention (>20)

Ascenseurs, skips, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants (14)

Ascenseurs (11)