Réhabilitation et extension du groupe scolaire Léo Lagrange

Ville de Noisy-le-Sec

Les travaux consistent en: -la démolition de l'école maternelle existante -la réhabilitation et la restructuration complète du bâtiment élémentaire existant, y compris la construction des extensions latérales nécessaires. Cette zone accueillera les 2 écoles maternelles de 6 classes -la construction d'un nouveau bâtiment en T destiné à abriter les 2 écoles élémentaires de 10 classes ainsi que les locaux de la restauration scolaire commune aux 4 établissements -la construction d'une salle polyvalente de quartier l'opération sera réalisée en plusieurs phases, calées en fonctions des rythmes scolaires, conformément au cahier des clauses techniques particulières et au planning prévisionnel des travaux joint au DCE.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-05-04. L'appel d'offres a été publié le 2012-03-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-03-23 Avis de marché
2012-04-16 Informations complémentaires
2012-05-07 Informations complémentaires
2012-07-09 Informations complémentaires
2012-08-27 Avis d'attribution de marché
2012-12-20 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-03-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Les prestations objet du marché pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires exécutées par le même attributaire, dans les 3 ans à compter de la notification du présent marché.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Noisy-le-Sec
Adresse postale: service marchés publics, place du Maréchal Foch
Code postal: 93130
Commune postale: Noisy-le-Sec
Contact
Courrier électronique: commande.publique@noisylesec.fr 📧
Téléphone: +33 149426429 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-03-23 📅
Date limite de soumission: 2012-05-04 📅
Date de publication: 2012-03-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 61-099002
Numéro JO-S: 61
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des travaux du lot pour lequel le candidat s'engage est laissé à l'initiative du candidat qui devra le préciser à l'acte d'engagement, sans toutefois dépasser le délai plafond correspondant, conformément au planning des travaux joint au DCE. Pondération des sous critères de la valeur technique: - moyens mis en ouvre pour réaliser les prestations (notamment moyens humains et matériels), 10 % - méthodologie d'organisation du chantier (notamment mise en oeuvre spécifique en site occupé), 10 % - compréhension et prise en compte du phasage des travaux, 10 % dossier de consultation disponible gratuitement à l'adresse du profil d'acheteur indiquée indiquée rubrique I1) ou retiré en mairie et remis contre récépissé sur support électronique (CD-ROM). Critères de sélection des candidatures: capacité technique professionnelle et financière transmission de l'offre sous pli cacheté portant les mentions: offre pour: AOO 2012/4403 lot n°...... Réhabilitation et extension du groupe scolaire Léo Lagrange Ne PAS Ouvrir Remis contre récépissé ou par pli recommandé avec avis de réception postal avant le 4.5.2012 à 17:00 à l'adresse suivante: Ville de Noisy-le-Sec service des marchés publics place du Maréchal Foch 93134 Noisy-Le-Sec Cedex FRANCE. Transmission électronique pli adressé par voie électronique à l'adresse du profil d'acheteur indiquée rubrique I1). L'utilisation d'un mode de transmission différencié entre la candidature et l'offre n'est pas autorisée. La transmission sur un support physique électronique interdite. Fuseau horaire de référence: (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Transmission d'une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier autorisée dans les conditions du règlement de la consultation du marché. Formats électroniques acceptés: Word, Excel, Pdf. Niveau mini signature électronique: niveau II (équivalentclasse 3) de la PRIS V1. Renseignements administratifs: Ville de Noisy-le-Sec, service des marchés publics, place du Maréchal Foch 93134 Noisy-Le-Sec Cedex FRANCE. Mlle C. Victorin, tél. +33 149426429 commande.publique@noisylesec.fr. Techniques: direction du bâtiment, place du Maréchal Foch, 93130 Noisy-le-Sec, FRANCE, Guylène Lemoine, tél. +33 149426409, guylene.lemoine@noisy lesec.fr. L'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux avant de remettre son offre. Pour les visites, les candidats prendront contact avec Lemoine Guylène. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.3.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux consistent en: -la démolition de l'école maternelle existante -la réhabilitation et la restructuration complète du bâtiment élémentaire existant, y compris la construction des extensions latérales nécessaires. Cette zone accueillera les 2 écoles maternelles de 6 classes -la construction d'un nouveau bâtiment en T destiné à abriter les 2 écoles élémentaires de 10 classes ainsi que les locaux de la restauration scolaire commune aux 4 établissements -la construction d'une salle polyvalente de quartier l'opération sera réalisée en plusieurs phases, calées en fonctions des rythmes scolaires, conformément au cahier des clauses techniques particulières et au planning prévisionnel des travaux joint au DCE.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: lot a bâtiment
Brève description:
Ce lot comprend les chapitres suivant: chapitre nº 1 - désamiantage - dépose - démolitions non structurelles; chapitre nº 2: chapitre nº 2a: gros oeuvre; chapitre nº 2b: ravalement; chapitre nº 3: couverture - étanchéité; chapitre nº 4: menuiseries extérieures - occultation; chapitre nº 5: cloisons- doublage; chapitre nº 6: menuiserie intérieures; chapitre nº 7: métallerie - serrurerie; chapitre nº 8: faux plafond; chapitre nº 9: carrelages- faïences; chapitre nº 10: revêtement de sols souples; chapitre nº 11: peinture- revêtement muraux; chapitre nº 12: VRD- travaux extérieurs: chapitre nº 13: plomberie- chauffage- ventilation; chapitre nº 14: électricité courant forts et faibles.
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Cf. rubrique III.1.4 codes CPV complémentaires: travaux de désamiantage. (452626605), travaux d'isolation thermique. (453210003), travaux de cloisonnement. (454211414), double vitrage. (442211116), serrurerie. (443165003), mise en place de plafonds suspendus. (454211469), carrelages. (454310007), travaux de pose de revêtements de sols souples. (454321115), travaux de terrassement. (451125000), travaux de maçonnerie. (452625226), travaux d'installation de ventilation. (453312101), peintures et revêtements muraux. (441114005), électricité. (093100005), travaux d'installation d'ascenseurs. (453131005) équipement de cuisine. (392210007), travaux d'aménagement paysager d'espaces verts. (451127105).
Afficher plus
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: lot b: ascenseurs
Brève description: Installation de 2 appareils élévateurs.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: lot c: équipements de cuisine
Brève description: Équipements de cuisine.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: lot d: espaces verts
Brève description: Espace verts.
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 27 mois
Numéro de référence: 2012/4403
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 20 rue Léo Lagrange, 93130 Noisy-le-Sec FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
DC1 dûment complété et signé par la personne habilitée à engager l'entreprise (lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants) DC2 déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement dûment complétée copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP; renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Liste des travaux analogues exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent la nature des travaux, le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature; déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; certificats de qualifications professionnelles: Qualibat 9123 ou équivalent pour le lot C, Qualibat 1351 ou équivalent pour le lot D. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux analogues attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Clause de garantie financière de 5 % du montant initial du marché et avance forfaitaire de 5 % dans les conditions du cahier des clauses administratives particulières du marché.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Articles 86 à 111 du CMP. Prix global et forfaitaire, prix révisables trimestriellement. Modalités de règlement des comptes: CCAG-TVX; financement: budget communal, pas de financement par les fonds européens. Délai global de paiement: 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois: - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements; - en qualité de membres de plusieurs groupements.
Afficher plus
Autres conditions particulières:
En application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise choisie pour le lot a, quelle qu'elle soit, doit, pour l'exécution du marché, proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Les formes d'insertion (sous-traitance, siae, geiq, pli...) et les modalités de réalisation sont proposées par le candidat dans son mémoire technique. Les conditions sont déterminées à l'article 16 du CCAP et à l'article 5 de l'AE.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2012-05-05 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Montant de l'offre (50)
2. Valeur technique (30)
3. Délais d'exécution (10)
4. Performance en matière de protection de l'environnement au vu du mémoire technique (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: mairie de Noisy-le-Sec

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_er-UpMaeJd 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2012/4403
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des travaux du lot pour lequel le candidat s'engage est laissé à l'initiative du candidat qui devra le préciser à l'acte d'engagement, sans toutefois dépasser le délai plafond correspondant, conformément au planning des travaux joint au DCE. Pondération des sous critères de la valeur technique: - moyens mis en ouvre pour réaliser les prestations (notamment moyens humains et matériels), 10 % - méthodologie d'organisation du chantier (notamment mise en oeuvre spécifique en site occupé), 10 % - compréhension et prise en compte du phasage des travaux, 10 % dossier de consultation disponible gratuitement à l'adresse du profil d'acheteur indiquée indiquée rubrique I1) ou retiré en mairie et remis contre récépissé sur support électronique (CD-ROM). Critères de sélection des candidatures: capacité technique professionnelle et financière transmission de l'offre sous pli cacheté portant les mentions: offre pour: AOO 2012/4403 lot n°...... Réhabilitation et extension du groupe scolaire Léo Lagrange Ne PAS Ouvrir Remis contre récépissé ou par pli recommandé avec avis de réception postal avant le 4.5.2012 à 17:00 à l'adresse suivante: Ville de Noisy-le-Sec service des marchés publics place du Maréchal Foch 93134 Noisy-Le-Sec Cedex FRANCE. Transmission électronique pli adressé par voie électronique à l'adresse du profil d'acheteur indiquée rubrique I1). L'utilisation d'un mode de transmission différencié entre la candidature et l'offre n'est pas autorisée. La transmission sur un support physique électronique interdite. Fuseau horaire de référence: (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Transmission d'une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier autorisée dans les conditions du règlement de la consultation du marché. Formats électroniques acceptés: Word, Excel, Pdf. Niveau mini signature électronique: niveau II (équivalentclasse 3) de la PRIS V1. Renseignements administratifs: Ville de Noisy-le-Sec, service des marchés publics, place du Maréchal Foch 93134 Noisy-Le-Sec Cedex FRANCE. Mlle C. Victorin, tél. +33 149426429 commande.publique@noisylesec.fr. Techniques: direction du bâtiment, place du Maréchal Foch, 93130 Noisy-le-Sec, FRANCE, Guylène Lemoine, tél. +33 149426409, guylene.lemoine@noisy lesec.fr. L'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux avant de remettre son offre. Pour les visites, les candidats prendront contact avec Lemoine Guylène.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.3.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil-sous-Bois
Code postal: 93100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149202000 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 061-099002 (2012-03-23)
Informations complémentaires (2012-04-16)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-04-16 📅
Date limite de soumission: 2012-05-11 📅
Date de publication: 2012-04-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 75-122687
Se réfère à l'avis: 2012/S 61-099002
Numéro JO-S: 75
Source: OJS 2012/S 075-122687 (2012-04-16)
Informations complémentaires (2012-05-07)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-05-07 📅
Date limite de soumission: 2012-07-13 📅
Date de publication: 2012-05-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 90-146967
Numéro JO-S: 90
Source: OJS 2012/S 090-146967 (2012-05-07)
Informations complémentaires (2012-07-09)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-09 📅
Date limite de soumission: 2012-09-14 📅
Date de publication: 2012-07-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 134-222659
Numéro JO-S: 134
Source: OJS 2012/S 134-222659 (2012-07-09)
Avis d'attribution de marché (2012-08-27)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 11 368 211,20 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Noisy le Sec
Adresse postale: Service Marchés publics, place du Maréchal Foch

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-27 📅
Date de publication: 2012-08-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 165-273233
Numéro JO-S: 165
Informations complémentaires
Pondération des sous critères de la valeur technique: — Moyens mis en ouvre pour réaliser les prestations (notamment moyens humains et matériels), 10 %, — Méthodologie d'organisation du chantier (notamment mise en oeuvre spécifique en site occupé), 10 %, — Compréhension et prise en compte du phasage des travaux, 10 %. Critères de sélection des candidatures: Capacité technique professionnelle et financière. Les pièces du marché sont consultables au service des Marchés Publics en Mairie uniquement sur rendez-vous au +33 149426429. Annonce no 261, BOAMP 62 A.Annonce no 415, BOAMP 62 B du 28.3.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.8.2012.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-05-30 📅
Nom: Dumez

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-07-11 📅
Nom: Koné
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
4

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Montreuil Sous Bois
Source: OJS 2012/S 165-273233 (2012-08-27)
Avis d'attribution de marché (2012-12-20)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 11 637 014,90 💰
Métadonnées de l'avis
Réglementation: Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Service marchés publics, place du Maréchal Foch

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-20 📅
Date de publication: 2012-12-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 248-408655
Numéro JO-S: 248
Informations complémentaires
Les pièces du marché sont consultables au service des marchés publics en mairie uniquement sur rendez-vous au +33 149426429. Annonce no261, B.O.A.M.P. 62 A.Annonce no415, B.O.A.M.P. 62 B du 28.03.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20.12.2012.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 20 rue Léo Lagrange, 93130 Noisy-le-Sec

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-10-17 📅
Nom: idfc
Vert Limousin
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Source: OJS 2012/S 248-408655 (2012-12-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Seine-Saint-Denis
Fournisseurs:
Dumez IDFC KONE Vert Limousin
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Aménagements Équipement de cuisine, articles de... Équipement de cuisine Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager...